建设工程勘察合同基坑监测标准文本.doc

建设工程勘察合同
［岩土工程监测］

工 程 名 称：省、市帆船帆板运动训练基地基坑支护工程监测
工 程 地 点：市南区燕儿岛路1#奥帆中心内
合 同 编 号：
（由承包人编制）
勘察证书等级：工程勘察乙级
发 包 人：青岛地矿岩土工程有限公司
承 包 人：潍坊市宏兴地质工程勘察有限公司
签 订 日 期：2010 年6月17日

监制
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局

发包人：青岛地矿岩土工程有限公司
承包人：潍坊市宏兴地质工程勘察有限公司
发包人委托承包人承担省、市帆船帆板运动训练基地基坑支护工程监测项目的岩土工程监测任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况
1.1工程名称：省、市帆船帆板运动训练基地基坑支护工程监测
1.2工程地点：市南区燕儿岛路1#奥帆中心内
1.3工程规模、特征：拟拟建工程场区位于市南区燕儿岛路1#奥帆中心内，百丽广场南侧，根据建设单位提供的资料，拟建基坑周长约260m，基坑开挖深度约6.00m。
1.4岩土工程任务（内容）与技术要求：按照审核通过的基坑设计方案要求的监测项目对基坑工程实施监测，并按照合同约定提交监测报告。
1.5承接方式： 委托
1.6预计的岩土工程工程量：基坑水平/沉降位移监测约30次。
第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件
编号
资料文件名称
份数
提交时间
1
基坑支护工程设计文件
1
合同签定3日内
2
基坑工程施工进度计划
1
合同签定3日内

第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件
序号
报告、成果、文件名称
数量
内容要求
交付时间
1
阶段性监测报告一
4
依据监测方案
基坑开挖支护完毕7日内
2
监测总结报告
4
依据监测方案
自基坑回填完毕之日起一月内
3
每次监测成果数据
2
依据监测方案
每周二上午10点前
第四条：工期
本岩土工程自 2010 年 6 月 30 日开工至 2010 年 8 月 30 日完工。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条：收费标准及支付方式
5.1本岩土工程监测收费按 总价包干方式 计取。
5.2本岩土工程监测费总额为 4.0万元（大写肆万元整）。
拨付工程费时间（工程进度）
前提条件
金额人民币（元）
合同签定10日内
完成监测点布设
合同总额50%
自基坑回填完毕之日起一月内
提交监测总结报告
合同总额50%
5.3本合同生效后，发包人按如下约定分次向承包人支付工程费。
说明：
1. 发包人按上表分两次拨付工程费用：
2. 提交各阶段监测报告后依发包人当月付款流程办理。
　 第六条：变更及工程费的调整
6.1本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前 叁 天向承包人发出书面变更通知，否则，承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于 叁 天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起 叁 天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件自送达之日起第 肆 天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。
第七条：发包人、承包人责任
7.1发包人责任
7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
7.1.2开工前，发包人应办理工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用；在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用；以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电。
7.1.3发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求（措施），并承担费用。
7.1.4发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄漏或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任。
7.2承包人责任
7.2.1承包人应按国家技术规范、标准、规程及本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付质量合格的勘查成果资料、报告、文件，并对其负责。
7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人支付赔偿金。
7.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔，并对由此给发包人造成的全部损失予以赔偿。
7.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道）、文物等。
7.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。
第八条：违约责任
7.2.6所有施工人员的伤亡事故均由承包人承担，与甲方无关。
8.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任和经济责任。
8.2发包人不按时支付工程费（进度款），承包人在约定支付时间10天后，向发包人发出书面催款的通知。
8.3由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天承担合同总价千分之五计算的违约金。
8.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，有承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
第九条 ：材料设备供应
9.1发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发包人、承包人代表共同验收认可 ，如与设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承担发生的费用。若造成停、窝工的，原因是承包人的，则责任自负；原因是发包人的，则应向承包人支付停、窝工费。
第十条：报告、成果、文件检查验收
10.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。
10.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后 叁 天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包人的报告、成果、文件。每次监测成果数据可以传真形式提交发包人，并须经发包人书面确认。
10.3工程完工，承包人向发包人提交报告、成果文件，发包人应在 叁 天内进行确认，如有不符合规定要求及存在技术问题，承包人应采取有效补救措施。
第十一条：本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第十二条：其他约定事项：
第十三条：争议解决办法
本合同发生争议时，发包人、承包人应及时协商解决，协商或调解不成时，发包人、承包人向项目所在地人民法院起诉。
第十四条：合同生效与终止
本合同自发包人、承包人签字盖章之日生效。

本合同一式 肆 份，发包人 贰 份、承包人 贰 份

发包人名称： 承包人名称：
（盖章） （盖章）
法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）

签订日期： 年 月 日