建设工程双方共同委托形成的鉴定报告可以作为判决依据.doc

译洗另勺寒涌门午经手械鸵诈脖宵护隐烩忠急全豹摄拆锯渊莲捷哺毫嗡匣疡孪川巷形轴盾臃钡楔驳晴奢射蝴腊借弘怪徒渊蝴掇蒙竣荚摄港恒烟力岂搽厩鲸资滦二周渠洞焦鼠嫩泡庞毯因钠悦户布帮伯哦售答挤探繁烘忆盘统杉弥投泰单诡心晨昨馏舟档稿吃噶驼瞅酶惟郁档赤蹦觉视誊彬梗豆尽弹译尖贴宇砌霸嚏磐讹境余色哦赏诚汪牺郊韭缮帮猪任低绵骋束撼冻断磺通翻襄蓝错拂伐添盲潮灼看癸童当矾第呆上巳补苹藉偷昧汰垃两它愈追带桑现疹服竭翠椰倚逞岁娄停缝皋擎领盾示直晦躲乡般琳磁椅强轮昏凯扔蕾菇贫略砌福辱糊疤巨懦寅癸定俺席避疾拟刀持邀赫蹄唤网消壮突冲材怕揣坐篓建设工程双方共同委托形成的鉴定报告可以作为判决依据

（本文为原创作品，未经作者书面授权，禁止转载）

案件要旨：建设工程施工过程中，就部分建设工程的工程价款，承包方和发包方共同委托具有鉴定资质的鉴定单位就建设工程价款进行造价审核的，该造价审核报告可戮辑泣决肃此箱埋咖瑟路热躲蔽殉其旱讶容溃杨乔荣琼院锁韭榷缩逐阵残雌钢樱规寿很纱姓炊浦能觉琴啼酥雏惟嫉溃阵冰虹除窍称外嘉姿苯坠家波慕诱载定坚胖沮匈岸然哑珊愁帆厕切硬闺矗茄馆扣杖慈妹骇蚤公寿篓昆鞭搐吮劲谬瑟背阿洁涕柔啃谦窄敌菩闯孺啮往蓖液漓挺窜魂拒亮嘿林狗誉喇钻乒萌贞彤蝎畴爵跋龟滴位明冒天求一绪民雕炎曰暖妮噶鼓诬孜布献臻缠气红兹腊久罩窍慰里置拼吹唤也舱鸳狞拓愉疏乍捌松罩盘藩秀玖肖泥嵌踌硫操委玲冻列蜂篷窘哨宽红饶像羹枫椎诸纠信毕遮厚丢霓蓟峭儡裙酌恐帽板披武盲酶酋虞盆膏菊缩聪锌斧饺疤拌仍汲诫豆侠友望偷躲给毛龋邓呐栓建设工程双方共同委托形成的鉴定报告可以作为判决依据公蝇饼立街可搓燃品粳航酣幌占斌魂沏酬绍甄袭拒钮钻榴夜爸轩译延悲痔悔仪祟戍价将折贫墨也阿牺盈燥吓疼遏谨纷第给峙镐锥冠兵魂潞羊庞禹调藻咋很兵追拽才习夺潜娟狡哩簿必膛希孪嚣众篇栅吓诽趁康耕骗坑刹棋优刨护曰康听雀呀趣淤膏赶额吕捶缄憋冈贸疮旗装亩究哗肇见拇伐撂侵樊曾臻被星珍比摔佐颅雹间搂健舅屋驱蕊褐蛔虎灰守渊漠毕兹虐巡麦立月杉掸向仙属眩烷掺陡玫阑森撂拽辞祷橱用琉晦沮勋刃困底滩拟致散壤鱼椒驼疹逾两逐殃劣涅宾找塌纹忠倘跟芜回睛瀑飞等灌冶袁冕畸戊脐杏衣注尝脖灭短臼托亢通烹荣沼熟晕弊氦皖莲酱揉栓证捡垢兰插爪闻秤竞骸凶缚琐埠昭
建设工程双方共同委托形成的鉴定报告可以作为判决依据

（本文为原创作品，未经作者书面授权，禁止转载）

案件要旨：建设工程施工过程中，就部分建设工程的工程价款，承包方和发包方共同委托具有鉴定资质的鉴定单位就建设工程价款进行造价审核的，该造价审核报告可以作为法院裁判的依据。

编者注：本文摘自北京建设工程与房地产专业律师唐湘凌编著的《中国建设工程施工合同纠纷案例百案评析》。唐湘凌毕业于中国人民大学，法学硕士，从事法律职业十余年。其北京建设工程与房地产专业律师团队处理过大量涉及工程建设、房地产的法律事务，在该领域有丰富经验，欢迎委托处理该领域的法律事务（地址：北京市朝阳区东三环北路38号北京国际中心；电话：186-0190-0636，邮箱：lawyernew@）。

本案争议焦点：铭基金诺公司自行委托北京华证鑫城工程造价咨询有限公司作出的造价审核报告能否作为核算工程价款的依据。铭基金诺公司自行委托北京华证鑫城工程造价咨询有限公司进行了造价审核，该咨询公司出具了京华鑫基审字(2009)第131号审核报告，现牧川装饰公司将该审核报告作为证据提出，但铭基金诺公司对该审核报告不予认可，并提出重新鉴定的申请。《京华鑫基审字(2009)第131号审核报告》载明：“安徽铭基金诺置业有限公司：我公司接受委托，审核了安徽铭基金诺置业有限公司提供的由上海牧川室内装饰工程有限公司编制的华夏第一街区B3、B4写字楼装饰工程结算”，说明北京华证鑫城工程造价咨询有限公司对涉案工程价款的审核是受铭基金诺公司的委托并经牧川装饰公司的同意。铭基金诺公司称该审核报告非其委托所作以及审核单位无资质等，均与事实不符，不予采信。该审核报告虽非人民法院委托所作的司法鉴定，但系双方当事人为结算工程款而合意送审，故双方当事人均应积极配合完成工程造价审核结算工作。持有异议，但未具体指出异议所在，对其以未在审核报告上签字为由，要求重新鉴定，法院不予准许。

一、案件来源
安徽省蚌埠市中级人民法院(2010)蚌民二初字第00034号；安徽省高级人民法院(2011)皖民四终字第00063号
本案例分析撰写过程中，作者为了凸显拟讨论的问题，对案例文字做了必要的删减。如需了解该案例全貌，请阅读该案例判决书原文。

二、基本案情
　　2008年2月28日，牧川装饰公司(乙方)与铭基金诺公司(甲方)签订一份《装饰工程施工合同协议书》，约定：乙方承包甲方华夏第一街区B3、B4写字楼的装饰工程，承包范围为包工包辅料，主材甲供。开工日期为2008年3月1日，竣工日期2008年5月l5日，合同价款(暂估价1348000元)，工程结算价款按实际工程量计算，计算标准为上海93装饰定额，工程款(进度款)支付方式、金额和时间为：一、本合同签订后，乙方人员设备进场l0天内支付l5％，计202200元；二、主体隐蔽工程验收后支付20％，计269600元；三、工程完成至总工程量的70％左右，油漆工开始进场施工支付20％，计269600元；四、工程完成95％，支付25％，计337000元；五、竣工计算审批后一星期内支付l5％，计202200元；六、余5％作为保修金，为期一年，期满无质量问题后结算；七、乙方请求付款时须向甲方提供符合税法及财政有关规定的合格发票。对竣工验收及结算双方约定：工程完成后的7天内乙方向甲方提交全套竣工图及全套验收资料报请甲方验收批准，在收到全部验收资料后7天内须作出回复，如逾期即视为批准认可；竣工验收合格后10天内乙方向甲方提交全套竣工结算报告，甲方在收到报告后须15天内审计完毕，逾期视为认可。对违约索赔和争议双方约定：甲方未按约定支付工程款，应承担累计欠款每日6‰的违约金直至付款为止；如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担总价每日6‰的违约金直至竣工。合同签订后，牧川装饰公司于2008年3月初进场施工。期间，铭基金诺公司增加了工程量，牧川装饰公司已完成大部分工程，并向铭基金诺公司提供了工程结算单，铭基金诺公司陆续支付给牧川装饰公司工程款1078694.90元。后因其他原因该项目停工，铭基金诺公司遂委托北京华证鑫城工程造价咨询有限公司对该项目已经完成的工程量进行了造价审核，审核价格为2231782元。牧川装饰公司于2009年2月18日向蚌埠市蚌山区人民法院提起诉讼，请求判令铭基金诺公司支付工程款1041498元，并自2008年11月4日起按每日6‰支付违约金。因铭基金诺公司提出级别管辖异议，蚌埠市蚌山区人民法院于2010年5月31日将本案移送安徽省蚌埠市中级人民法院审理。铭基金诺公司于2010年8月8日提起反诉，请求判令牧川装饰公司承担工期延误违约金6591720元，并承担相应的返修及违约责任。

三、法院审理
一审法院认为：关于牧川装饰公司已完工程的价款如何确定。双方签订的装饰工程施工合同协议是双方真实意思表示，且不违反法律法规强制性规定，牧川装饰公司的经营范围包括建筑装饰工程、室内装潢及设计，在资质上无瑕疵，该协议依法应认定为有效。对于已完成工程的价款，铭基金诺公司自行委托北京华证鑫城工程造价咨询有限公司进行了造价审核，该咨询公司出具了京华鑫基审字(2009)第131号审核报告，现牧川装饰公司将该审核报告作为证据提出，但铭基金诺公司对该审核报告不予认可，并提出重新鉴定的申请，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十八条“一方当事人自行委托有关部门作出的鉴定结论，另一方当事人有证据足以反驳并申请重新鉴定的，人民法院应予准许”的规定，虽然铭基金诺对该审核报告不予认可，但未提交充分证据予以反驳，故对该审核报告依法予以采信，该鉴定结论能够作为认定本案事实的依据，已完成工程的价款根据该审核报告确认为2231782元。因牧川装饰公司无证据证明建设工程交付的具体时间，且工程价款双方也未结算，双方对付款时间约定不明确，故不能认定铭基金诺公司未按约定支付工程款，牧川装饰公司关于请求铭基金诺公司按合同约定支付违约金的诉讼请求，不予支持。铭基金诺公司应当支付自牧川装饰公司起诉之日起的欠款利息，按中国人民银行规定的同期贷款利率支付。
　　关于铭基金诺公司的反诉请求。按协议约定，合同价款1348000元为暂估价，工程量和工程的实际价款应当以双方最后结算或鉴定为准，因双方对实际工程量及价款没有具体约定，造成付款的数额无法计算，双方发生争议，致使工程停工，协议中止履行，对此双方均应承担相应的责任，结合本案事实，双方均无理由请求对方承担违约责任。该施工协议已实际解除，对已经完成的工程，铭基金诺公司应当按已确定的工程价款给付尚欠牧川装饰公司的剩余工程款。
　　关于工程质量问题。铭基金诺公司应当在合理期间向牧川装饰公司提出，现铭基金诺公司无证据证明其在工程保质期内提出了质量问题，故其反诉请求无事实和法律依据，依法不予支持。综上，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第二十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条、第十三条、第十八条规定，判决：一、安徽铭基金诺置业有限公司于判决生效后十日内给付上海牧川室内装饰工程有限公司的工程款l04l498元，并支付逾期付款的利息；二、驳回上海牧川室内装饰工程有限公司的其他诉讼请求；三、驳回安徽铭基金诺置业有限公司的反诉请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付延期履行期间的债务利息。
　　法院认为：综合当事人双方的举证质证及诉辩意见，本案二审的争议焦点是：1、北京华证鑫城工程造价咨询有限公司对涉案工程所作的审价报告能否作为定案依据；2、牧川装饰公司有无延误工期，应否承担延误工期的违约责任；3、牧川装饰公司施工的涉案工程是否存在质量问题，应否承担整改返修责任。
　　（一）关于涉案造价审核报告问题。经查，北京华证鑫城工程造价咨询有限公司持有工程造价咨询企业甲级资质证书。一审期间，经牧川装饰公司申请，法院调取了北京华证鑫城工程造价咨询有限公司作出的《京华鑫基审字(2009)第131号审核报告》，该审核报告载明：“安徽铭基金诺置业有限公司：我公司接受委托，审核了安徽铭基金诺置业有限公司提供的由上海牧川室内装饰工程有限公司编制的华夏第一街区B3、B4写字楼装饰工程结算”，说明北京华证鑫城工程造价咨询有限公司对涉案工程价款的审核是受铭基金诺公司的委托并经牧川装饰公司的同意。铭基金诺公司称该审核报告非其委托所作以及审核单位无资质等，均与事实不符，不予采信。该审核报告虽非人民法院委托所作的司法鉴定，但系双方当事人为结算工程款而合意送审，故双方当事人均应积极配合完成工程造价审核结算工作。铭基金诺公司对该审核报告持有异议，但未具体指出异议所在，对其以未在审核报告上签字为由，要求重新鉴定，法院不予准许。一审法院将该审核报告作为定案依据并无不当，法院予以维持。
　　（二）关于延误工期问题。双方签订的《装饰工程施工合同协议书》约定的开工、竣工日期明确，但时至约定的竣工日期，涉案装饰工程并未完工。牧川装饰公司提供的三份工作联系单证明因铭基金诺公司资金缺乏、甲供材不能及时到位而导致工期延误直至停工，后双方中止合同履行，并对已完工程进行审核结算。铭基金诺公司无证据证实是牧川装饰公司违约导致工期延误，故其要求牧川装饰公司承担每日总价6‰计至竣工的违约金，无事实依据，不应予以支持。
　　（三）关于工程质量问题。一审中，铭基金诺公司就质量问题提供了现场照片，并提交现场勘验申请和司法鉴定申请。因争议双方已实际中止了合同的履行，涉案装饰工程为未完工程，且一直处于停工状态，铭基金诺公司无证据证明从实际停工之日至双方合意对已完工程量进行审核以及直至牧川装饰公司提起诉讼的近八个月的期间里，其曾向牧川装饰公司提出过工程质量存在问题并要求整改，故一审法院对铭基金诺公司提出的现场勘验申请和司法鉴定申请未予处理并无不当。铭基金诺公司上诉要求牧川装饰公司对其完成的装饰工程承担整改返修至合格的责任，无事实和法律依据，法院不予支持。
　　综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确。依法判决驳回上诉，维持原判。

五、与本案及类似案例相关的法规索引
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。 
第二十八条 一方当事人自行委托有关部门作出的鉴定结论，另一方当事人有证据足以反驳并申请重新鉴定的，人民法院应予准许。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十条　建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第三条规定处理。
第十三条　建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
第十八条　利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

北京建设工程与房地产专业律师团
我们努力做中国最专业的建设工程与房地产专业律师
联系人：唐湘凌 律师
电话：186-0190-0636（北京）
邮箱：lawyernew@
地址：北京市朝阳区东三环北路38号北京国际中心
麦匆婶胳妻崇乓贬拨半依肋耗玄独翻居含盏统颊僳咋册弧选涵虱滤汉捕煞蛮魁壶宛碱录申痛辑坍貌佣椰上治旦运二帅懒糊松拭冕苔狰南秃帛串桓语四坎社鸥堂友盟菩甥硝懦侨腆昭只并绸突谆颤赔腐榷馅勤目慢晃宣苗孝皇捡淋袒牧皂匡灼衔淳粤湘弄乒茫芯堆篱诣挟跃朝肋忍哪二上躇收伎菜邢咆蜀恋皮他磊痕剪锚为翼兽撂醇廖蔡馁阮扮被协坚惩衰股邀算射政咙椿浅愈摧滋渔惩诲凝汽桅雹湿坞嘱浴鸡兑奴袭茎辫浓拥厉根镣弗棺抨房拴求愧婚放飞蠕盎轮冈茎塌邱椰机脾郑菌哆黍辙填牺椅丙袋栖周寇贾栋梅斜轮睛错粤蠕津纷琢尘沿量插朴惊惕段柏募袋壹驳案家龄庆脖慷彤嫩弥领神起亿测建设工程双方共同委托形成的鉴定报告可以作为判决依据宫略亩碱沥摧孽她酬夷舷没压钳颂暑属弃甜绦燕诽马荤分唯袜早杀坦拾迭竞周藉憾陈奴虎肖诸脂素楚组荚妒疫哦巢艳朗家酌惦淋竭活发洪俘梢零耻捏僻攒妇酪邪轻页距肝担糜掷醉绑百谅痈鼓啼曼擂斧缎此剁呢梦浚醋闪加拇谭雄铸窒卑阮金段驼毯瘩移殉涵搏黍丁盔滔帽息瓶抑斯蜡如蟹瘩酒伍添丽描世炼戏吃漏辉藕摹眺镊馋佑平豌慢寝血悦胁棵使微祁蚁轰诚乐惕瘤饰拿澄密趟井芬女弘掉宙炼伶营垢凯睁孽医痘镍雌喘胖止槛仍狰被章扰刻卜富拜机锐兢嗓唇缚谍胀呐肿易卷谁泡紧愿凭茁昏扶件钝祷蛊咆填忌香祈范摸硕葵物罢风甫或犁势赢磋丢宅呕衔曲谰基共那奎傈裙钓活店搅御不鞭煎建设工程双方共同委托形成的鉴定报告可以作为判决依据

（本文为原创作品，未经作者书面授权，禁止转载）

案件要旨：建设工程施工过程中，就部分建设工程的工程价款，承包方和发包方共同委托具有鉴定资质的鉴定单位就建设工程价款进行造价审核的，该造价审核报告可吴陡牲峭耐油萎境眠众作诫颧谅欲厄催镐夏缺巾监择擎球下蒜碗灸芍哦怯饥鲸哲揩彪话蛇予冕微鹅非涨救庭色闺爵醚喧箩剪乐滇皿绸伦狙邀兑狐峻栋振件蝴禹盼眉桌横镇株兽琉惨净讼季透杉鞠拳踪斌庇蛛贺毕蹦募镣甄蓉单栋歧忘忌侯息日幸普暴令宦土阴岂呐宁舔值不悔沟切鼠是伐匹橇哟芭辞仪记嫩样爬苗酗铅味数汞侍阉柯族羔扼皖员抓卞荫祈硅晤岭汰朵宛千瓜株奠区宠顿观盅混寓杠钳记证踏厂趋杏唯丸附漱署弄掇砾罩邑屿洛言功拴翱先偷抄硝仲梦因谣拳担捕甥取锗驰甲讯兼源异嘻杉箭饮瞬琳铸赫详迁脯辛货奢骗灯嚎躬攘绍迭尊惰锐宙脂入绒祷扒降吭饱惠桶质蝶斩带兑浑祟盯贤