工程建设监理复习题培训讲学.doc
《工程建设监理复习题培训讲学.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程建设监理复习题培训讲学.doc(8页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、学习-好资料【案例1】在某一工程项目中,规范中明确规定采料场的青苗补偿费由雇主承担,但合同特殊条款中又规定“承包商应负责采料场的使用费及相关的赔偿费”。在工程实施过程中,当承包商向料场地主支付了相应的赔偿费,然后将此费用按规范规定计入当月月报表,承包商的支付申请是否能够得到工程师的批准?答;工程师会以合同优先顺序以及“相关的赔偿费”包括青苗赔偿为由予以拒绝。在某国际工程项目中,工程量清单中规定应使用白水泥实施洗手间的马赛克勾缝,但在技术规范中写明这项工作使用普通硅酸盐水泥,图纸上也标注使用普通硅酸盐水泥。施工过程中,业主与承包商在使用何种水泥进行勾缝的问题上发生争执。业主认为使用白水泥勾缝满足
2、美观要求,因此承包商应使用工程量清单中的单价做此项工作。而承包商考虑到项目成本,并根据合同第5.2款(老红皮书,下同),指明技术规范和图纸制约着工程量清单中的描述,因此应该按照优先次序的规定要求施工:使用普通硅酸盐水泥属于正常履约。问题:工程师应当如何处理?咨询工程师裁决:适用合同第5.2款,如果业主执意使用白水泥,则工程师就必须发出合同第51.2款的工程变更令,让承包商重新报价并追加费用。结果,业主为了节约开支,只得接受承包商使用普通硅酸盐水泥施工马赛克,承包商从这项工作中节省了近10万美元的开支。【案例3】某项工程位于M国与S国的边境地带,由于该地区不断有反政府武装出没,工程的施工一直无法
3、正常进行,中途多次被迫停工。雇主最终宣布终止工程的实施。当承包商援引该工程所适用的红皮书第65条(特殊风险)提出索赔要求时,雇主聘请的律师则根据该合同的第11.1款(现场视察),辩称反政府武装的活动在该地区一直存在,承包商在投标阶段应熟知这一情况,雇主不承担赔偿责任。问题:该索赔能否得到支持?为什么?即使承包商在投标阶段了解到将来实施阶段可能发生的风险和意外情况,也并不意味着承包商一定要对这些风险负责。由于承包商据理力争,雇主方最终妥协,同意按照合同第65条的规定予以赔付。案例4】在某国际工程承包项目中,合同规定雇主应向承包商提供作为现场一部分的采石场。工程开工后,承包商多次发出书面通知并按时
4、提交了采石场的开采计划,但雇主原来安装在采石场内的轧石设备却由于种种原因未能及时搬迁。承包商因此向雇主提出了工期及费用索赔要求。为了审定此项索赔,工程师对这一事件进行了调查。他发现:在雇主搬迁拖延期间,承包商的轧石设备由于供货商的原因也未能按计划提供到场。最后,在承包商的轧石设备进场之际,雇主的轧石设备刚好搬迁完毕。问题:承包商的索赔要求能得到支持吗?工程师因此认为:虽然雇主一方应对未及时交出采石场而承担责任,但这一事件的本身并未给承包商造成任何额外的损失或损害,承包商方面也提不出充分的证据来支持其工期及费用补偿要求,承包商的索赔因此被搁置。【案例5】在某一国际工程承包项目中,工程师试验室作为
5、合同工程的一个组成部分,由承包商修建并提供、安装全套试验设备。在视察即将完工的试验室土建工程时,工程师的试验主管突然提出试验室内的各个房间均需安装空调。由于该试验室不仅包括若干互相独立的试验隔间,而且还有配套的办公室及附属生活设施。如果全部安装空调,按当时的价格,需要一笔不菲的花费。承包商当即查阅了相关的合同文件,发现图纸或工程量清单中并未包含这一项目,技术规范中也无此项要求。如工程师认为确有必要安装,显然应作为工程变更来处理。但问题在于,作为工程师助理的试验主管并无发布变更指示的权力。为澄清此事,承包商按确认口头指示的程序正式致函工程师,要求在合同规定的期限内予以答复。由于试验室在该项目中属
6、于时工程性质,雇主方面无意增加此项费用,因此复函否认了安装空调的要求,声称试验主管的本意是考虑到试验室在施工期内将由工程师和承包商共用,因此提出安装空调仅仅是一项改善双方工作条件的“建议”而已,并不构成口头指示。安装与否,与雇主无干,由“承包商自行决定”。【案例6】某办公大楼施工过程中,发生了搅拌台(属于临时工程,由承包商提供设计图纸)倒塌事故,造成三人死亡。经查,搅拌台的设计存在重大缺陷,没有设置斜撑。工程师没有对搅拌台设计图纸进行审查,认为搅拌台是由承包商自己设计的,他只负责对永久工程的施工图纸进行审查、签字,没有必要对施工图纸进行审查。问题:工程师是否需要承担责任?按照“谁设计、谁负责”
7、的原则,应当追究设计人员的责任。工程师应对搅拌台的设计图纸有核查的责任,因此应承担失职的责任。【案例7】原告某房地产开发公司与某建筑公司签订施工合同,修建某小区,建成后,经验收质量合格,验收后1个月,开发商发现房屋楼顶漏水,遂要求建筑公司负责无偿修理,并要求赔偿,建筑公司以施工合同中并未规定质量保证期限,以工程已经验收合格为由,拒绝无偿修理要求。开发商遂将承包商诉至法院。开发商的要求法院是否应支持?承包商对工程质量负有责任,一般保修期限为3年案例8】某市服务公司因建办公楼与建设工程总公司签订了建筑工程承包合同。其后,经服务公司同意,建设工程总公司分别与市建筑设计院和市建筑工程公司签订了建设工程
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工程 建设 监理 复习题 培训 讲学
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【丰****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【丰****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。