监理工程师考试试题及答案.doc

2014年监理工程师《合同管理》考试模拟试题及答案

一、单项选择题
第 1 题 某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于 ( )。
　　A.法定代理
　　B.表见代理
　　C.指定代理
　　D.委托代理
　　正确答案：D,
　　第 2 题 当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自( )起生效。
　　A.签订之日
　　B.登记之日
　　C.担保之日
　　D.清偿之日
　　正确答案：B,
　　第 3 题 质权是一种约定的担保物权，以( )为特征。
　　A.转移占有
　　B.约定保证期间
　　C.债权人优先受偿
　　D.转让办理登记
　　正确答案：A,
　　第 4 题 中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在( )后退还。
　　A.业主提交履约担保
　　B.投标有效期
　　C.撤销投标书
　　D.保证书退还
　　正确答案：B,
　　第 5 题 下列代理种类中，( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理 方式。
　　A.法定代理
　　B.表见代理
　　C.委托代理
　　D.指定代理
　　正确答案：A,
　　第 6 题 合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是( )。
　　A.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算
　　B.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达
　　C.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算
　　D.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外
　　正确答案：A,
　　第 7 题 甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则 此合同自( )无效。
　　A. 4月1日
　　B. 5月1日
　　C. 5月20日
　　D. 6月30日
　　正确答案：A,
　　第 8 题 某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的 空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则( )。
　　A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿
　　B.合同有效，但货款应由采购员承担 C.合同无效，A企业可能退货
　　D.合同有效，货款应由A企业支付
　　正确答案：D,
　　第 9 题 下列合同内容中，( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。
　　A.质量
　　B.数量
　　C.标的
　　D.价款或者报酬
　　正确答案：C,
　　第 10 题 材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行 使的( )。

　　A.不安抗辩权
　　B.同时履行抗辩权
　　C.后履行抗辩权
　　D.合同中止履行的抗辩权
　　正确答案：C,
第 11 题 建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是( )。
　　A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
　　B.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
　　C.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
　　D.中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作 实质性修改
　　正确答案：B,
　　第 12 题 设计招标文件中，关于编制设计要求文件应兼顾的方面，下列说法中错误的是( )。
　　A.严格性
　　B.完整性
　　C.灵活性
　　D.系统性
　　正确答案：D,
　　第 13 题 执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价下降时，交付标的物 后的结算应按照( )执行。
　　A.新价格
　　B.市场价
　　C.原价格
　　D.双方协商的价格
　　正确答案：A,
　　第 14 题 某建设工程物资采购合同，供货方收取采购方定金为8万元，由于供货方违约，按合同约定 的违约金为20万元，则供货方应支付( )万元的违约金。
　　A.8
　　B. 16
　　C.20
　　D. 28
　　正确答案：C,
　　第 15 题 依据监理合同示范文本规定，关于委托人义务，下列说法中正确的是( )。
　　A.在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密
　　B.对建设工程有关事项和工程设计提出建议
　　C.负责合同的协调管理工作
　　D.在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料
　　正确答案：D,
　　第 16 题 招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用( )。
　　A.由招标人承担
　　B.由投标人承担
　　C.由双方平均分配
　　D.由双方协商解决
　　正确答案：B,
　　第 17 题 公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由( )主持。
　　A.招标人
　　B.投标人
　　C.招标监督机构
　　D.监理工程师
　　正确答案：A,
　　第 18 题 在开标时，如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封，则应( )。
　　A.将其退还投标人进行密封
　　B.进入初评阶段后确定为无效投标文件
　　C.作为无效投标文件，不再进入评标
　　D.在详评阶段将其确定为无效投标文件
　　正确答案：C,
　　第 19 题 对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件( )。
　　A.归入无效投标书
　　B.不再进入详评
　　C.仍属于有效投标书
　　D.予以淘汰
　　正确答案：C,
　　第 20 题 全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，则在施工过程 中( )。
　　A.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较少
　　B.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较少
　　C.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较多
　　D.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较多
　　正确答案：A,
　第 21 题 某招标项目的评标采用评标价法，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠18万元。某投 标人报价800万元，工期提前1个月，若只考虑工期因素，则其评标价应为( )万元。
　　A. 818
　　B. 800
　　C. 782
　　D. 700
　　正确答案：C,
　　第 22 题 依据施工合同示范文本的规定，有关发包人供应材料设备的现场接收的表述有误的 是( )。
　　A.大宗建筑材料应进行必要的抽样检验
　　B.发包人在其所供应的材料设备到货前48小时，应以书面形式通知承包人
　　C.清点的工作主要包括外观质量检查
　　D.发包人应当向承包人提供其供应材料设备的产品合格证明，并对这些材料设备的质量 负责
　　正确答案：B,
　　第 23 题 根据《建设工程勘察合同(示范文本)》规定，由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交 勘察成果资料，每超过1日，应减收勘察费的( )。
　　A. 1‰
　　B. 5‰
　　C. 8‰
　　D. 10‰
　　正确答案：A,

　　第 24 题 某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理 工作完成后，该汽车( )。
　　A.不用归还委托人
　　B.归还委托人，并应支付折旧费
　　C.归还委托人即可
　　D.归还委托人，并应支付租赁
　　正确答案：C,
　　第 25 题 根据《建设工程勘察合同(示范文本)》规定，关于设计费的支付管理原则的表述，错误的 是( )。
　　A.设计人按合同约定提交相应报告、成果或阶段的设计文件后，发包人应及时支付约定的 各阶段设计费
　　B.设计人提交最后一部分施工图的同时，发包人应结清全部设计费，应留20%尾款
　　C.实际设计费按初步设计概算核定，多退少补
　　D.发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用
　　正确答案：B,
　　第 26 题 按照材料采购合同的约定，不能作为供货方交付产品时双方验收依据的资料是( )。
　　A.双方签订的采购合同
　　B.施工合同对材料的要求
　　C.产品合格证、检验单
　　D.供货方提供的发货单、计量单、装箱单
　　正确答案：B,
　　第 27 题 建设工程设计合同的履行中，设计的( )是工程发挥预期效益的基本保障，发包人不应 严重背离合理设计周期的规律，强迫设计人不合理地缩短设计周期的时间。
　　A.进度
　　B.依据
　　C.质量
　　D.计划
　　正确答案：C,
　第 28 题 依据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计合同经( )生效。
　　A.双方当事人抵押物登记后
　　B.双方当事人签字盖章后
　　C.双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后
D.双方当事人签字后
正确答案：C,
　　第 29 题 某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作 20%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )万元。
　　A. 3
　　B. 5
　　C. 7
　　D. 10
　　正确答案：A,
　　第 30 题 施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前 ( )天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。
　　A. 7
　　B.14
　　C. 24
　　D. 48
　　正确答案：A,
第 31 题 某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准 手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断 续施工，则由此造成的承包人损失应由( )。
　　A.发包人赔偿，延误的工期顺延
　　B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延
　　C.自己承担，延误的工期顺延
　　D.自己承担，延误的工斯不予顺延
　　正确答案：A,
　　第 32 题 按照施工合同范本通用条款的规定，( )原因造成的工期延误，经工程师确认后工期不 予顺延。
　　A.不可抗力
　　B.设计变更和工程量增加
　　C.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件
　　D. —周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过6小时
　　正确答案：D,
　　第 33 题 施工合同示范文本规定，投料试车工作为工程竣工验收后的带负荷试车，试车组织和试车 工作由( )负责。
　　A.监理人
　　B.发包人
　　C.承包人
　　D.设计人
　　正确答案：B,
　　第 34 题 《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人采购的材料设备与约定不符时，承包人应在 工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，由此发生的费用应( )。
　　A.由承包人承担，并顺延工期
　　B.由承包人承担，工期不予顺延
　　C.由发包人承担，工期不予顺延
　　D.由发包人承担，并顺延工期
　　正确答案：B,
　　第 35 题 依据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列选项中
属于承包人义务的是( )。
　　A.组织图纸会审和设计交底
　　B.开通施工场地与城乡公共道路的通道
　　C.提供工程进度计划及相应进度统计报表D.办理施工许可证
　　正确答案：C,
　　第 36 题 设计合同履行过程中，为了保证建设工程的质量，( )应按合同约定参加工程验收工作。
　　A.设计人
　　B.监理人
　　C.发包人
　　D.承包人
　　正确答案：A,
　　第 37 题 建设工程设计合同应当采用( )担保。
　　A.抵押
　　B.预付款
　　C.定金
　　D.保证
　　正确答案：C,
　　第 38 题 按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见， 则视为( )。
　　A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任
　　B.工程师巳经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任
　　C.工程师未确认，承包人应修改进度计划
　　D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示
　　正确答案：B,
　　第 39 题 依据《建设工程施工合同(示范文本)》，因不可抗力事件导致的工程本身的损害以及运至施 工场地用于施工的材料和待安装设备的损失，由( )承担。
　　A.承包人
　　B.发包人
　　C.承包人和发包人共同
　　D.施工场地保管员
　　正确答案：B,
　　第 40 题 建设工程材料采购合同的履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方 接收后发现数量有误，若属于交运前出现的问题，应由( )负责。
　　A.采购方
　　B.供货方
　　C.运输部门
　　D.保管部门
　　正确答案：B,
第 41 题 在材料采购合同的交货检验中，现场交货的到货检验的方法不包括( )。
　　A.理论换算法
　　B.查点法
　　C.抽査法
　　D.衡量法
　　正确答案：C,
　　第 42 题 在材料采购合同的履行中，采购方逾期付款，应按照合同内约定的计算办法，支付逾期付款 利息，按照中国人民银行有关延期付款的规定，延期付款利率一般按每天( )计算。
　　A.万分之一
　　B.万分之五
　　C.万分之八
　　D.万分之十
　　正确答案：B,
　　第 43 题 FIDIC《施工合同条件》中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主 承担。
　　A.合同签字日
　　B.下达开工令
　C.基准日
　　D.风险事件发生日
　　正确答案：C,
　第 44 题 依据FIDIC《施工合同条件》，( )应担保承包商圆满完成施工和保修的义务。
　　A.工程接收证书
　　B.结清单
　　C.履约保函
　　D.合同协议书
　　正确答案：C,
　　第 45 题 FlDIC《施工合同条件》规定，预付款的数额由承包商在( )内确认。
　　A.投标书
　　B.招标文件
C.工程量清单
D.中标通知书
　　正确答案：A,
　　第 46 题 关于FIDIC《施工合同条件》中规定的“暂列金额”的表述，不正确的是( )。
　　A.暂列金额实际上是一笔业主方的备用金
　　B.暂列金额包含在合同价格之内
　　C.暂列金额用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额
　　D.施工过程中工程师无权将暂列金额用于意外用途的开支
　　正确答案：D,
　　第 47 题 依据HDIC《施工合同条件》的规定，因工程师的原因导致实际进度与计划进度不符，则承 包人( )。
　　A.有权对修改进度计划的工作要求额外支付
B.可以要求工期顺延
　　C.可以要求补偿费用
　　D.无权对修改进度计划的工作要求额外支付
　　正确答案：D,
　　第 48 题 《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后， 如果在28天内既未予答复，也未对承包人作进一步要求，则视为工程师( )。
　　A.认可该项索赔要求
　　B.否定该项索赔要求
　　C.无权处理该项索赔要求
　　D.对该项索赔要求有不同意见
　　正确答案：A,
　　第 49 题 《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人的( )要求，虽然在工程项目的合同条款 中没有专门的文字叙述，但可以根据合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。
　　A.明示索赔
　　B.工程变更索赔
　　C.工程延误索赔
　　D.默示索赔
　　正确答案：D,
　　第 50 题 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 ( )天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。
　　A. 7
　　B.14
　　C.21
D. 28　　
正确答案：D,
二、多项选择题
第 51 题 法人应当具备的条件包括( )。
　　A.能够独立承担民事责任
　　B.依法成立
　　C.有3名以上高级管理人员
　　D.有必要的财产或经费
　　E.有自己的名称
　　正确答案：A,B,D,E,
　　第 52 题 根据规定，当事人以( )等财产抵押的，应当办理抵押物登记。
　　A.航空器
　　B.车辆
　　C. 土地使用权
　　D. 土地所有权
　　E.城市房地产
　　正确答案：A,B,C,E,
　　第 53 题 《担保法》规定，保证担保的范围包括( )。
　　A.定金
　　B.实现债权的费用
　　C.违约金
　　D.损害赔偿金
　　E.利息
　　正确答案：B,C,D,E,
　　第 54 题 下列选项中属于要约邀请的是( )。
　　A.中标通知书
　　B.商业广告
　　C.招标公告
　　D.招股说明书
　　E.价目表的寄送
　　正确答案：B,C,D,E,
　　第 55 题 有关要约和承诺生效的表述中，正确的是( )。
　　A.承诺的通知送达给要约人时生效
　　B.世界上大部分国家采用了投邮主义
　　C.对于要约和承诺的生效，世界各国有不同的规定，但主要有投邮主义、到达主义和了解 主义
　　D.只有投邮主义可以允许承诺撤回，而到达主义则不可能撤回
　　E.我国采用了到达主义
　　正确答案：A,C,E,
　　第 56 题 《合同法》规定，( )的合同均属无效合同。
　　A.因重大误解而订立
　　B.订立合同时显失公平
　　C.以合法形式掩盖非法目的
　　D.损害社会公共利益
　　E.恶意串通，损害集体利益
　　正确答案：C,D,E,
　　第 57 题 《招标投标法》规定，关于必须采用招标方式选择承包单位的建设项目，下列说法中正确的 是( )。
　　A.涉及国家安全、国家秘密的工程项目
　　B.国家投资、融资的项目
　　C.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
　　D.使用外国政府贷款、援助资金的项目
　　E.使用国际组织的项目
　　正确答案：B,C,D,E,
　　第 58 题 《合同法》规定的承担违约责任的方式有( )。
　　A.采取补救措施
　　B.继续履行
　　C.支付违约金
　　D.终止履行
　　E.赔偿损失
　　正确答案：A,B,C,E,
　　第 59 题 合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过和解解决纠纷，因为和解解决的优点是( )。
　　A.有利于和解协议的执行
　　B.双方当事人均受和解协议的约束
　　C.简便易行，能经济、及时地解决纠纷
　　D.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件
　　E.有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行
　　正确答案：A,C,E,
　　第 60 题 《招标投标法》规定，对招标人的招标能力要求，下列说法中正确的是( )。
　　A.有编制招标文件的能力
　　B.具有自己的场所
　　C.有组织开标、评标、定标的能力
　　D.有审查投标单位资质的能力
　　E.有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员
　　正确答案：A,C,D,E,
第 61 题 建设工程招标管理中，建设行政主管部门对投标人资格审查文件核查的主要内容包 括( )。
　　A.不得强制投标人组成联合体投标
　　B.不得对潜在投标人实行歧视待遇
　　C.不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人
　　D.不得使招标时间过长
　　E.不得使招标费用过高
　　正确答案：A,B,C,
　　第 62 题 根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，委托人对监理人履行合同的监督权利体现在 ( )等方面。
　　A.对合同质量的监督权
　　B.对监理合同转让和分包的监督
　　C.对监理人员的控制监督
　　D.对监理合同进度的监督权
　　E.对合同履行的监督权
　　正确答案：B,C,E,
　　第 63 题 鉴于建设工程监理招标标的的特殊性，其特点主要有( )。
　　A.邀请投标人较多
　　B.—般采用邀请招标
　　C.招标的宗旨是对监理单位能力的选择
　　D.报价在选择中居主要地位
　　E.邀请数量以3?5家为宜
　　正确答案：B,C,E,

　　第 64 题 依据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列属于正常监理酬金中间接成本的 是( )。
　　A.经营业务费
　　B.业务培训费、图书资料购置费
　　C.固定资产及常用工器具、设备的使用费
　　D.文具、纸张、账表、报刊、文印费用
　　E.监理期间使用与监理工作相关的计算机和设备的摊销费用
　　正确答案：A,B,C,D,
　　第 65 题 委托监理合同履行过程中，监理人协助委托人选择承包人的工作包括( )。
　　A.邀请招标时提供有资格和能力的承包人名录
　　B.帮助起草招标文件
　　C.组织现场考察
　　D.参与评标，以及接受委托代理招标
　　E.对工程规模的认定
　　正确答案：A,B,C,D,
　　第 66 题 设计合同履行过程中，关于设计人的责任，下列说法中正确的是( )。
　　A.外部协调工作
　　B.提供设计依据资料
　　C.保护发包人的知识产权
　　D.解决施工中出现的设计问题
　　E.保证设计质量
　　正确答案：C,D,E,
　　第 67 题 设计合同示范文本规定，关于发包人的违约责任描述正确的是( )。
　　A.发包人要求终止或解除合同，当设计工作巳经超过一半时应按该阶段设计费的全部支付
　　B.已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段 设计费的全部支付
　　C.设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金
　　D.发包人逾期支付设计费1天，应承担应支付金额的逾期违约金
　　E.发包人逾期30天未支付设计费，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人
　　正确答案：A,C,D,E,
　　第 68 题 依据《建设工程工合同(示范文本)》，有关不可抗力发生后合同管理的表述，正确的 是( )。
　　A.不可抗力事件继续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况
　　B.承包人在不可抗力事件结束后24小时内向工程师通报受灾情况和损失情况
　　C.承包人在不可抗力事件结束后48小时内向工程师通报预计清理和修复的费用
　　D.不可抗力事件继续发生，承包人应于不可抗力事件结束后14天内，向工程师提交清理 和修复费用的正式报告及有关资料
　　E.不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失
　　正确答案：A,C,D,E,
　　第 69 题 对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括( )。
　　A.工程所需清理费
　　B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失
　　C.工程本身的损害
　　D.工程损害导致第三方人员伤亡
　　E.承包人施工机械的停工损失
　　正确答案：A,B,C,D,
　　第 70 题 施工合同示范文本规定，关于工期顺延的确认程序，下列说法中正确的是( )。
　　A.承包人在工期可以顺延的情况发生后28天内，应将延误的工期向工程师提出书面报告
　　B.工程师在收到报告后14天内予以确认答复，逾期不予答复，视为报告要求已经被确认
　　C.工程师确认工期是否应予顺延，应当首先考察事件实际造成的延误时间，然后依据合 同、施工进度计划、工期定额等进行判定
　　D.经工程师确认顺延的工期应纳人合同工期，作为合同工期的一部分
　　E.如果承包人不同意工程师的确认结果，则按合同规定的争议解决方式处理
　　正确答案：B,C,D,E,
第 71 题 在材料采购合同的交货检验中，属于经验鉴别法的有( )。
　　A.手触
　　B.目测
　　C.常用的检测工具量测
　　D.拉伸试验
　　E.压缩试验
　　正确答案：A,B,C,
　　第 72 题 《建设工程质量管理条例》规定，( )的最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使 用年限。
　　A.屋面防水工程
　　B.基础设施工程
　　C.房屋建筑的地基基础工程
　　D.房屋建筑的主体工程
　　E.设备安装和装修工程
　　正确答案：B,C,D,
　　第 73 题 在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸的变更，此变更( )。
　　A.须经工程师同意
　　B.不须经工程师同意
　　C.发生的费用由发包人承担
　　D.发生的费用由承包人承担
　　E.发生的费用由双方约定承担
　　正确答案：A,E,
　　第 74 题 材料采购合同的履行中，下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的是( )。
　　A.采购方逾期不予答复视为同意，供货方继续发货
　　B.发生逾期交货事件后，供货方应在发货前与采购方就发货事宜进行协商
　　C.供货方提前交货，采购方可以拒绝提前提货
　　D.采购方因供货方提前交货应提前付款
　　E.供货方逾期交货，应按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金
　　正确答案：A,B,C,E,
　　第 75 题 根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的是( )。
　　A.付给委员的酬金分为月聘请费和日酬金两部分
　　B.签订合同时，业主与承包商通过协商组成裁决委员会
　　C.争端裁决委员会成员的报酬由业主和承包商平均负担
　　D.裁决委员会可选定为3名或5名成员，一般由3名成员组成
　　E.业主与承包商各提名1位专家作为争端裁决委员会的成员
　　正确答案：A,B,C,E,
　　第 76 题 根据FlDIC《施工合同条件》，指定分包商与一般分包商的差异主要体现在( )。
　　A.分包合同的工作内容不同
　　B.选择分包单位的权利不同
　　C.职责权限范围不同
　　D.业主对分包商利益的保护不同
　　E.工程款的支付开支项目不同
　　正确答案：A,B,D,E,
　　第 77 题 FIDIC《施工合同条件》规定，承包商根据工程
施工的具体情况，可以随时向工程师提交一份书面建议。承包商认为如果采纳其建议将可能( )。
　　A.加速完工
　　B.降低业主实施或维护工程的费用
　　C.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值
　　D.为业主带来其他利益
　　E.增加运行工程的费用
　　正确答案：A,B,C,D,
　第 78 题 FIDIC《施工合同条件》规定，关于分包合同管理关系的表述，正确的是( )。
　　A.业主是分包合同的当事人
　　B.业主与分包商没有任何合同关系
　　C.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任
　　D.工程师对分包商在现场的施工承担协调管理义务
　　E.分包商接到工程师的指示后不能立即执行，需得到承包商同意才可实施
　　正确答案：B,C,E,
　　第 79 题 工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的索赔证据不包括( )。
　　A.施工会议记录
　　B.汇率变化表
　　C.招标文件
　　D.合同文件中的条款约定
　　E.投标保函
　　正确答案：C,E,
　第 80 题 FIDIC《施工合同条件》中，承包人可以索赔工期补偿、费用和利润的有( )。
　　A.后续法规的调整
　　B.异常不利的气候条件
　　C.延误发放图纸
　　D.对竣工检验的干扰
　　E.延误移交施工现场
　　正确答案：C,D,E,