交通部公路监理工程师考试监理理论过关题库.doc

第一部分 单项选择题
(一)单项选择题
1、监理单位经营活动的的准则是（ ）
A 客观、公正、科学、诚信 B 守法、公正、科学、诚信
C 客观、公正、科学、高效 D 守法、公正、科学、高效
2、招标人和投标人应当自中标通知书发出之日起（ ）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A 10 B 30 C 15 D 60
3、下列不是质量监理的依据的是（ ）（B）
A 合同条件 B 合同内容 C 合同图纸 D 技术规范
4、质量体系的运行过程中，各项活动及其结果不可避免地会发生偏离标准的可能，为此，必须实施（ ）
A 质量体系认证 B质量监督 C 质量管理 D 质量体系审核
5、下列说法正确的是（ ）（C）
A 费用支付是需要进行工程计量的最关键手段 B 费用支付是需要进行工程计量的最关键方法
C 费用支付是需要进行工程计量的最关键原因 D 费用支付是需要进行工程计量的最关键途径
6、单代号网络与双代号网络的本质区别在（ ）表示意义不同。
A 基本符号箭线和编号 B 基本图形和编号 C 基本符号的箭线和节点 D 编号与节点
7、混凝土板表面修整完毕后，应及时采用湿治养护和塑料薄膜养护（ ）
A 14-21天 B 7-14天 C 14-28天 D 7-21天
8、对我国公路工程建设项目采用的管理模式，下列说法正确的是（ ）
A 驻地的监理四级管理 B 高级驻地监理的二级管理C 高级驻地监理的三级管理 D 总监代表处的一级管理
9、因非监理人员原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的（ ）
A 附加工作 B 额外工作 C 正常工作 D 其他工作
10、在施工图设计阶段，监理工程师对设计施工图的审核重点是（ ）
A 各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 B 采用的技术方案是否符合总体方案的要求
C 是否符合城市规划方面的要求 D 是否满足使用功能和质量要求
11.在建设工程的实施过程中，如果提高工程质量，一般会导致（）（C）
A．投资增加，工期缩短 B.投资减少，工期延长 C.投资增加，工期延长 D.投资减少，工期缩短
12.不同的风险对策的适用性需从（）方面考虑
A．效果 B代价 C.效果和代价 D.效果或代价
13.职能部门与指挥部门易产生矛盾的监理组织形式是（）监理组织
A.直线制 B.职能制 C.直线职能制 D.矩阵制
14.在控制流程投入与反馈两个环节之间的环节是（）
A.计划 B.对比 C.转换 D.纠正
15.开工前的第一次工地会议和施工阶段的常规工地会议由（）主持
A.监理工程师 B.业主 C.监理工程师和业主 D.承包商
16.（）一般应具有高级工程师等相应的高级技术职称，并必须取得交通部颁发的监理工程师证
A.总监 B.总监、总监代表 C.总监、总监代表、(高级驻地监理工程师) D.高级驻地
17.在委托监理的建设工程师、监理单位与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系，这个要求反映了建设工程监理的（）
A.服务性 B.科学性 C.独立性 D.公正性
18.按照控制信息的来源，可将控制分为（）
A.事前控制和事后控制 B.前馈控制和反馈控制C. 开环控制和闭环控制 D.主动控制和被动控制
19.监理工程师控制建设工程进度的组织措施是指（）（A）
A.协调合同工期与进度计划之间的关系B.编制进度控制工作细则
C.及时办理工程进度款支付手续D.建立工程进度报告制度
20.在某大型建设工程施工过程中，由于处理地下文物造成工期延长后所延长的工期（）（B）
A.应由施工单位承担责任，采取赶工措施加以弥补B.应经监理工程师核查证实后纳入合同工期
C.经监理工程师核查证实后，其中一半时间应纳入合同工期D.经业主核查证实，直接纳入合同工期
21、在建设过程的实施过程中，如果提高过程质量标准，一般会导致（ ）
A.投资增加、工期缩短 B.投资减少、工期延长C.投资增加、工期延长 D.投资增加、工期缩短
22、监理单位参加设计单位向施工单位的技术交底是（ ）
A.设计阶段 B.招标阶段 C.施工准备阶段 D.施工阶段
23、仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行，当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向（ ）申请执行。
A.当地人民政府 B.人民法院 C.仲裁委员会 D.调节委员会
24、某公司开发一项投资100万元，资金时间价值率（相当于年利息率）为20％，计划5年那等额收回，则每年 应回收资金额为 （ ）万元。
A.33.438 B.34.438 C.35.438 D.36.438
25、填石路堤所采用石料抗压强度不应小于（ ）Mpa
A. 20 B. 15 C. 10 D. 5
26、在组织流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数通常包括（ C ）
A.施工过程和施工段 B.流水节拍和流水强度C.施工过程和流水强度 D.流水步距和流水强度
27、在关键部位获关键工序施工过程中由监理人员在现场进行监督活动，称之为（ ）
A. 旁站 B. 巡视 C. 检测 D. 复验
28、以下哪项不属于政府监督性质（ ）
A．强制性 B. 科学性 C. 执法性 D. 全面性 E. 宏观性
29、工程质量、进度、费用三者之间的关系是（ D ）
A. 对立的 B. 统一的 C. 矛盾的 D. 既对立又统一
30、建设项目的分解，下面哪个是正确的（ D ）
A、单位工程、单项工程、分部工程、分项工程B、单位工程、分部工程、单项工程、分项工程
C、单位工程、分部工程、分项工程、单项工程D、单项工程、单位工程、分部工程、分项工程
31．如果不具有( )，监理就难以保证三大目标的实现。
A．科学性 B．服务性 C．独立性 D．委托性
32．公路工程施工过程中，施工监理的主要依据是( )。
A、监理委托合同及施工承包合同 B．建设单位的会议纪要
C．设计合同文件 D．质量监督信息
33．已经运到施工现场的施工机械设备是承包人资产，承包人可以( )。（C）
A、自由调用 B．经业主同意后，可自由调用
C．经监理批准即可自由调用 D．经监理批准、业主同意，才能自由调用
34．在法律上，合同的签订可分为要约和承诺两个阶段，一般认为( )。（C）
A、工程招标是要约，工程投标是承诺 B．工程招标是要约，工程投标是再要约，定标则是承诺
C．工程招标是要约邀请，工程投标是要约，定标则是承诺
D．工程招标、投标是要约，定标则是承诺
35．设计单位、监理工程师、承包人均可按照规定程度提出设计变更要求，但必须经过( )的批准才能生效。（ ）
A、工程专家 B．监理工程师 C．总监理工程师 D．业主
36．承包人的费用索赔是指承包人由于( )原因而造成的费用损失或增加而向业主提出的费用补偿要求。（ ）
A．不可预见因素 B．天气因素 C．业主因素 D。非承包人自身
37．按《公路工程施工监理规范》规定，各类高级监理人员一般应占监理人数的( )以上。（ ）
A．5％ B．10％ C．15％ D．20％
38．( )就是预先分析目标偏离的可能性，并拟订和采取各项预防性措施，以便计划目标得以实现。（B）
A、全面控制 B．主动控制 C、被动控制 D．反馈控制
39．下列属于工程进度监理职责与权限的是( )。（C）
A、主持开工前的第一次工地会议 B．签发动员预付款支付证书
C．审批承包人在开工前提交的现金流动计划 D．签发各项工程的开工通知单
40．进度控制中横道图是常用图之一，以下四项中哪一项不是其优点( )。（C）
A．形象直观 B．搭接关系明确 C．逻辑关系严谨 D．制作方便快捷
41．( )不是确定关键线路的方法。（ ）
A、线路枚举法 B．关键工作法 C．关键节点法 D．S曲线法
42．除工地实验室外，承包人试验室还包括( )。
A、中心试验室 B．流动试验室 C．检测中心 D．质监站试验室
43．( )不是质量检验的方法。
A、目测法 B．量测法 C．分层法 D．试验法
44．( )不是工程费用的部分。
A、间接成本 B．设备费 C．法定税金 D．利润
45．( )不是公路工程建设资金的筹资方式。
A、政府特许经营 B．成立政府项目责任公司 C．发放国债 D．群众集资
46．工程计量时，应以( )的数量为准。（ ）
A．图纸给定 B．工程量清单 C．实际完成 D．实际完成并经监理签认
47．工程支付必须以( )为基础。
A．工程质量 B．工程进度 C．工程计量 D．工程量清单
48．质量缺陷的处理方案一般应由( )提出。
A、施工单位 B．建设单位 C．监理单位 D．设计单位
49．( )不是监理月报的内容。
A、工程描述 B．监理收发函件C．工程质量、进度、支付状况 D．监理工作执行情况
50．《公路工程施工监理规范》明确的监理技术档案不包括( )。（B）
A、现场指令 B．监理日报 C．检查记录 D．试验记录
51、下列不属于第一次工地会议内容的是( )。
A．介绍人员及组织机构 B．审议施工进度计划 C。明确施工监理例行程序 D．审议工程分包
52、第一次工地会议，必须在( )举行。（ ）
A、合同签订后 B．监理进场前 C．工程开工前 E．工程开工后
53、公路工程交工验收由( )主持。
A、县、市级以上交通主管部门 B．县、市级以上质量监督站 C．建设单位 D．监理单位
54、工程交工日期以( )为准。（D）
A、工程完工之日 B．承包人提交工程交工报告之日
C．业主指定的日期 D．检查小组决定的签发交工证书之日
55、缺陷责任期一般为( )。
A、一年 B．十八个月 C．两年 D．三年
56、因施工原因造成的质量缺陷的修补和加固，应先由( )提出修补方案和方法，经 ( )批准后方可进行。
A、设计代表，业主 B．监理工程师，业主 C．承包人，设计代表 D．承包人，监理工程师
57、缺陷责任终止证书签发的日期应从( )为准。（B）
A、承包人提出缺陷责任终止申请报告的日期 B．工程通过最终检验的日期
C．最终检查报告送达监理工程师的日期 D．业主指定的日期
58、对于有一个以上交工日期的工程，缺陷责任期应以( )起算。（D）
A、统一规定的日期 B．最后交工的日期C．最先交工的日期 D．分别自各自不同的交工日期
59、交工证书的签字人有( )。（D）
A．业主和监理工程师 B．业主和承包人
C．监理工程师和承包人 D．业主、监理工程师、承包人各方的代表
60、某灌注桩清孔后沉积层仍超过厚度，二次清孔后，孔深增加，浇筑后的实际桩长比设计桩长增1.3m。承包人要求对增加的混凝土量给予计量。监理工程师认为( )。
A、不予计量 B．对承载力有好处，应予计量 C．计量所增混凝土量的一半
61、工程量清单上路基清表工程量是按平均20cm厚度估算的，开工后，承包人提出对于 超过20cm厚度的清表工作应予计量，以保证清表质量，监理工程师认定( )。
A、不予计量 B．为确保工程质量可予计量 C．安排承包人与业主协商解决
62、承包人连续3个月的期中支付额均达到了合同规定的进度付款额，但其中运行现场的材料和设备(用于永久工程的)按比例支付的款额占了每次的期中付款的一半以上，监理工程师认为( )。（B）
A、只要阶段付款符合合同要求，监理工程师就没有失职
B．应该采取措施，促进永久工程的形象 C．合同中规定的期中支付款额是进度的反映
63、任何合同形式的工程项目，涉及合同双方利益的最终体现是( )。
A、合同文件 B．工程费用 C．工程质量 D．工程进度
64、依据《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)，中期支付及最终支付的期限分别为( )天。（D）
A．28，56 B．28，42 C．21，56 D．21，42
65、根据FIDIC条款，在出现承包人与业主签定合同并开始施工后，承包物价上涨20％的情况，由此增加的工程费用( )。（A）
A、由业主负担 B．由承包人负担 C．由保险负担 D．由监理负担
66、有关材料预付款正确的表述是( )。（B）
A、施工过程中，临时工程所需材料可以支付材料预付款B．已经支付过材料预付款和材料，其所有权归业主
C．材料预付款的支付可以不考虑剩余永久工程支付金额D．材料预付款支付可依据设计工程量报算得来
67、监理工程师中心试验室应按( )的频率独立进行抽样检查，以确定承包人的抽样试验是否真实可靠。（C）
A．5％-15％ B．10％-15％ C．10％-20％ D．5％-10％
68、在进行现场压实质量的评定时，施工单位自检人员的检测频率为2000m2检验( ) 点。
A．2 B。4 C．6 D．8
69在铺筑热拌沥青混合料面层试验路段之前( )天，承包人应安装好与本项工程有关的全部试验仪器和设备，配备足够数量的熟练试验技术人员，报监理工程师审查批准。
A．7 B．14 C．28 D．56
70、盖板涵及箱涵台背填土必须在支撑梁(或涵底铺砌)及盖板安装且砂浆强度达到 ( )以后方可进行。
A．70％ B．80％ C．90％ D．100％
71、质量评定中，桥台锥坡应纳入( )分部工程评定。（A）
A、桥梁基础及下部构造 B．桥梁上部构造 C、桥梁防护工程 D．桥梁引道工程
72、施工组织的基本单元是。
A、分部工程 B．分项工程 C．工序 D．施工过程。
73、签署工程施工开工令的人是( )。（A）
A、项目总监理工程师 B．总监代表 C。业主 D．上级主管部门领导
74、某施工工地，总工作量为10000m3，每个机械台班的计划工作量为500m3，其有4台相同型号机械进行施工，请问该土石方施工的流水节拍ti( )。
A．2 B．3 C．4 D．5
75、承包商应在首次延期事件发生( )内，申报延期申请意向。（D）
A．7天 B．14天 C．21天 D．28天
76、某网络计划中有一项非关键工作，总时差为5天，局部时差为3天。由于业主未能按时提供施工场地，造成施工耽误6天，施工单位申请工程延期，监理工程师应批准的延期时间为( )。
A．1天 B．5天 C．6天 D．不同意延期
77、工作的总时差的含义是( )。
A、不影响任何一项紧后工作最早开始的情况下，该工作的极限机动时间
B．不影响任何一项紧后工作最迟开始的情况下，该工作的极限机动时间
C．不影响任何一项紧前工作最早结束的情况下，该工作的极限机动时间
D．不影响任何一项紧前工作最迟结束的情况下，该工作的极限机动时间
78、由于非承包商的原因造成计划工期的延长，则( )。
A、承包商无须做任何工作，理应获得延长的工期B．承包商应向业主报告，由业主确定延长的工期
C．承包商应向监理工程师报告，监理工程师审查并确定延长的工期
D．承包商应向监理工程师和业主报告，才能获得延长的工期
79、网络计划工期优化的目标是( )。（C）
A．确定最低成本工期 B．确定最短工期
C．确定满足目标工期的计划方案 D。缩短关键线路
80、工程费用与工期的关系为( )。（B）
A、直接费随工期缩短而减少，间接费随工期缩短而增加
B．直接费随工期缩短而增加，间接费随工期缩短而减少
C．直接费和间接费均随工期缩短而减少 D．直接费和间接费均随工期缩短而增加
81、工程质量是施工出来的，不是检验出来的，因此质量管理的重点要贯彻( )的原则。
A．动态控制 B．工序控制 C．被动控制 D．预防为主
82、在风险管理流程中，( )工作最重要。
A．风险的预测和识别 B．风险分析和评估 C．风险处理对策的规划和决策 D．实施和检查
83、在项目风险管理中最重要的风险转移技术是( )。
A．合同转移 B．工程分包 C．银行担保 D。工程投保
84、当发现目标产生了偏离，分析原因，采取措施，称为( )。
A、被动控制 B、主动控制 C、前馈控制 D、反馈控制
85、目标的动态控制是一个有限的循环过程，应贯穿于工程项目实施阶段的全过程，动态控制应该提倡( )。
A．前馈控制 B．反馈控制 巴被动控制 D．主动控制
86、高速公路施工中按里程来计算监理人员配置，应以( )为原则。（C）
A．每公里配置0．5人 B．每公里至少5人 C、每公里应不少于1人 D．根据实际情况确定
87、在项目监理组织中，主要根据管理( )的不同，将监理人员划分为项目总监理工程师，监理工程师和监理员。 （B）
A、部门 B．层次 C．跨度 D．任务
88、管理跨度与管理层次的关系是( )。
A、成正比关系 B．成反比关系 C．数目相等关系 D．没有关系
89、命令源最多的组织模式是( )。
A、直线式 B．职能式 C．直线一职能式 D，矩阵式
90、三级监理机构是指( )。
A．政府建设主管部门，工程质量监督部门，社会监理单位
B．甲级监理单位，乙级监理单位，丙级监理单位
C．总监办公室，项目监理部，驻地监理办公室
91、签发分项工程的开工通知单是监理工程师在( )方面的职责。（A）
A、工程质量监理 B．工程进度监理 C．工程费用监理 D．合同管理
92、审定工期延长是监理工程师在( )方面的职责。（D）
A．工程质量监理 B．工程进度监理 C。工程费用监理 D．合同管理
93、监理设备的产权归( )。
A、监理单位所有 B．承包人所有 C．业主所有 D．三方共有
94、监理工程师办公室各专业部门负责人及驻地监理工程师等(中)级专业监理人员，一般应占监理总人数的（ ）。
A．10％以内 B．40％ C．10％以上 D．70％
95、监理工程师一般应具备的知识结构是( )。
A、技术知识 B．技术与经济知识 C．技术、经济、管理与法律知识 D．经济与合同知识
96、监理工程师的权力的核心是(C)。
A．工程质量的控制权 B．工程进度的控制权 C．工程支付的控制权 D．以上三者都不是
97、把对工程的( )交给监理工程师，是执行好监理制度的关键。
A、工程费用支付的签认和否决权 B．停工与返工权 C．旁站与验收权 D．验收与计量权
98、在公路工程监理过程中，承包人应当按照( )的规定接受监理。
A、公路工程承包合同 B．公路工程监理合同
C．监理单位给承包人的书面通知 D．项目法人给承包人的书面通知
99、根据我国法律法规规定，公路工程分包的内容不得超过（ ）比例。
A．20％ B．30％ C．40％ D．50％
100、在工程承包中，承包方工程质量太差，无法满足工程技术上的需求，经业主同意承包商可以( )。
A、将合同全部分包 B．将合同部分转让 C．不履行合同 D．将工程部分分包
101、各级质检站直接从事工程质量监督的工程技术人员不能少于该站人员总数的( )。
A．50％ B．60％ C．70％ D．80％
102、施工监理的原则是( )。
A、各负其责，独立工作，互相尊重，密切合作 B．协商为主，调解优先，独立公正，廉洁奉公
C．严格监理，优质服务，公正科学，廉洁自律 D．服从监督，忠于业主，严守机密，热情服务
103、监理工程师对工程项目三大目标的实现所起的作用是( )。
A、监控作用 B．保证作用 C．监控和保证作用
104、监理工程师维护业主的利益表现在( )。
A、提高工程质量 B．力争反索赔 C．在争端中为业主辩护 D．按合同条件监理工程
105、( )签订后即进入施工准备阶段的监理。
A．工程承包合同 B．监理服务合同 C．设计委托合同
106、工程质量主要取决于( )。
A．工作质量 B．企业管理水平 C．企业素质 D．企业技术能力
107、合同专用条件的效力( )合同通同条件。
A．高于 B．等同 C．低于 D．与共同条件无关
108、履约保证金的清退应在( )内完成。
A、工程交工验收完成后15天 B．工程竣工验收完成后15天
C．工程交工验收完成后14天 D．工程竣工验收完成后14天(缺陷责任期)
109、公路工程监理的主要内容“三监控二管理”系指( )。
A．质量监理、进度监理、费用监理、合同管理、工程管理B．质量监理、进度监理、费用监理、材料管理、设备管理
C．质量监理、进度监理、费用监理、信息管理、工程管理D．质量监理、进度监理、费用监理、合同管理、信息管理
110、监理工程师的公正是以( )为前提的。
A、独立性 B．科学性 C。委托性 D．诚实性
111、公路工程基本建设程序划分的阶段有：(1)列入年度基本建设计划；(2)可行性研究，编制设计任务书；(3)施工；(4)设计和编制概(预)算；(5)竣工验收，交付使用。它们的先后顺序正确的是( )。（C）
A．(1)(3)(2)(4)(5) B．(2)(3)(4)(1)(5) C．(2)(4)(1)(3)(5) D．(4)(1)(2)(3)(5)
112、利用世行贷款建设的公路工程，其施工招标必须采用( )。
A．国内竞争性招标(公开招标) B．国内有限招标(邀请招标) C．国际竞争性招标 D．国际有限招标
113、利用世行贷款建设的公路工程，选择监理队伍必须采用( )。
A．国内竞争性招标 B．国际竞争性招标 C．国内有限招标 D．国际有限招标
114、在工程建设过程中如果提高工程质量标准，一般会导致( )。（A）
A、投资增加，工期延长 B、投资增加，工期缩短 C、投资减少，工期延长D、投资减少，工期缩短
115、工程项目管理学的母科学是(C)。
A．投资学 B．工程监理学 C．项目管理学 D．技术经济学
116、工程监理学的母科学是(B)。
A、投资学 B．工程项目管理学 C．项目管理学 D．技术经济学
117．列入国家和地方公路建设计划的公路工程建设项目，均应采取( )的方式选择监理单位。
A．招标投标 B．业主直接委托 C．主管部门指定
118、( )是全国公路施工监理招标投标的主管部门。
A．建设部 B．交通部 C．国家计委 D．公路工程总公司
119、( )的缺点是招标工作量大，时间长，费用大，难免出现鱼目混珠的现象。
A．公开招标 B．邀请招标 C．议标 D．业主直接委托
120、( )通常用于个别难度较大，工期紧以及情况特殊的公路监理的选择。
A．公开招标 B．邀请招标 C、议标 D．以上均不是
121、采用邀请招标方式时，邀请投标单位的数目一般为( )家。
A．2-3 B．3-5 C．3—6 D．4-8
122、公布各投标书的内容和检查各投标书的有效性是( )的工作内容。
A．资格预审 B．评标 C．竞标 D．开标
123、在确定监理费用中，( )方法适用于小型或中等规模的工程项目。
A．费率法 B．固定价格 C．按时计费 D．成本加固定费用
124、我国公路工程计算监理服务费用一般使用的方法是( )。
A．费率法 B．固定价格 C．按时计费 D．成本加固定费用
125、国内招标的工程，监理投标价低于定额建安工程费的( )即为无效。
A．1.0％ B．1.4％ C．1.6％ D．3.3％
126、监理招标应在( )进行。
A．工程招标之前 B．工程招标之后 C．工程招标的同时
127、世界银行要求，邀请投标的短名单应分布均匀，即不赞成某一国家的监理单位在短名单中超过( )个。
A．1 B．2 C．3 D．4
128、在国内监理评标办法中，技术性评标和财务性评标的满分应分别是( )。
A．90分与10分 B．80分与20分 C．70分与30分 D．60分与40分
129、监理合同的标的是( )。
A．设计图纸 B．工程项目 C．监理酬金 D．技术与酬金
130、工地会议(例会)宜( )开一次。
A．10天 B．20天 C．一月 D．两月
131、第一次工地会议及工地会议应由( )记录。
A．监理工程师 B．业主 C．承包人的项目经理 D．监理工程师的助理人员
132、现场协调会由( )记录。
A．监理工程师 B．承包人 C．各方自己
133、《监理日报》由( )填写。
A．高级驻地监理工程师B．监理办公室的文秘人员 C．现场监理人员D. 监理工程师指派的专职人员
134、开工及停工指令应归属于( )存档。
A．行政档案 B．人事档案 C. 技术档案 D.计量(支付)档案
135、监理工程师与技术专家之间的来往函件应归属于( )存档。
A．行政档案 B．人事档案 C.技术档案 D.计量(支付)档案
136、监理工程师在工程计量时，下列属于不能计量的是( )。
A．计日工 B．工程变更 C．承包人驻地建设 D．承包人机械进退场费用
137、不属于期中支付项目的是( )。
A．工程变更费用 B．工程索赔费用 C．工程进度款 D．动员预付款
138、按照有关规定，业主在收到监理工程师签发的期中支付证书的( )天内，应将工程进度款支付给承包人。
A．14 B．15 C．28 D．7
139、参加工程计量的主要人员有( )。
A．工程师和业主 B．承包商和业主 C．工程师和承包人 D．工程师
140、承包方按专用条款约定的时间向监理工程师提交已完工程量的报告，监理工程师接到报告后应在( )天内按设计图纸核实已完工程量。
A．7 B．8 C．9 D．6
141、工程计量程序中，叙述错误的一项是( )。
A．承包方按专用条款约定的时间向工程师提交已完工程量的报告，工程师接到报告7天内按设计图纸核实已完工程量，并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加
B．承包人得到通知后不参加计量，计量结果无效
C．工程师收到承包方报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据
D．工程师不按照约定时间通知承包人，使承包人不能参加计量，计量结果无效
142、关于工程量清单前言和技术规范，叙述错误的一项是( )。
A．工程量清单前言和技术规范是确定计量方法的依据
B．工程量清单前言和技术规范的“计量支付”条款规定了清单中每一项工程的计量方法
C．工程量清单前言和技术规范规定了按规定的计量方法确定的单价所包括的工作内容和范围
D．工程量清单前言和技术规范只规定了大项目的计量方法，其余的都由工程师确定
143、监理工程师对承包商超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程( )。
A．应当予以计量 B．不予以计量 C．按比例予以计量 D．不能确定
144、不属于监理工程师计量范围的一项是( )。
A．工程量清单中的全部项目 B．合同文件中规定的项目 C．工程变更项目 D．承包商返工工程
145、对清单中某些项目的合同价款，按合同工期平均计量的计量方法是( )。
A．平均值法 B．分解计量法 C．凭据法 D．均摊法
146、为了解决一些包干项目或较大工程项目的支付时间过长，影响承包商的资金流动，常采用的计量方法是( )。
A．分解计量法 B．断面法 C．图纸法 D．凭据法
147、建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在12个月以内，或者工程承包合同价值在100万元以下的，可以实行工程价款每月月中预支，最后的结算方法是( )。
A．竣工后一次结算 B．施工前一次结算 C．分批结算 D．施工中结算
148、关于工程预付款，叙述错误的一项是( )。
A．实行工程预付款时，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知
B．实行工程预付款时，发包人收到预付通知后不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工
C．工程预付款的预付时间不早于约定的开工日期的前7天
D．承包人在发出预付通知后7天仍未收到预付款，则发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任
149、关于工程款(进度款)的叙述，错误的一项是( )。
A．在确认计量结果14天内，发包人应向承包人支付工程款(进度款)
B．按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款(进度款)同期结算
C．发包人超过约定的支付时间不支付工程款，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付
D．发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行的，应由承包人承担违约责任
150、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后( )天内仍不支付工程竣工结算价款的，承包人可以与发包人协议将该工程折价。
A．56 B．28 C．14 D．35
151、业主支付给承包商的动员预付款( )。
A．要收取利息 B．不收取利息 C．按合同的规定办 D．按一定比例收取利息
152、不属于工程计量的方式有( )。
A．现场记录 B．室内按图纸计量 C．实地测量 D．共同计量（属计量组织方式）
153、当建设工程竣工验收时，为了鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的开挖和修复，费用应从( )中支付。
A．预备费 B．建设单位的管理费 C．现场管理费 D．施工单位的其他直接费
154、关于工程量清单的说法，不正确的是( )。
A．工程量清单的工程量是结算工程量的依据 B．工程量清单的工程量是投标报价的依据
C．工程量清单工程量的变动，不影响合同的效力D．工程量清单前言是工程量清单的重要组成部分
155、以下有关工程费用监理目标的说法，正确的是( )。
A．通过工程费用监理，使工程投资控制在标底范围内B．通过工程费用监理，最大限度地降低工程造价
C．通过工程费用监理，限制承包人的费用支出 D．通过工程费用监理，使工程费用目标最优实现
156、工程费用监理的原则，说法不正确的是( )。
A．公正原则 B．合同原则 C．政策原则 D．独立原则
157、路基边坡的作用是为了( )。
A．排水 B．稳定 C．美观 D．挡土
158、路面混凝土一般是采取( )设计。
A．两边薄，中间厚 B．中间薄，两边厚 C．等厚式断面 D．无要求
159、当采用先张法施工预应力钢筋混凝土时，在混凝土强度达到设计强度的( )以上方可放松预应力钢筋。
A．70％ B．80％ C．75％ D．100％
160、质量控制中常说的“一切用数据说话”，就是要求用数据来反映工序质量状况及( )。
A．判断质量效果 B．检查工序质量 C．计算标准偏差 D．判断工序能力
161、( )是为改善土基的温度与湿度状况而设置的结构层。
A．面层 B．基层 C．垫层 D．联结层
162、事故处理的质量检查和鉴定的结论有( )。
A、事故已基本消除，可继续施工 B．隐患已基本消除，结构安全有保障
C．经修补、处理后，基本能满足使用要求
D．基本上满足使用要求，但使用时有附加条件
163、( )是监理工程师进行质量监理的最后控制手段，也是中间计量和支付的依据。
A．开工报告审查 B．工序检验认可 C．中间交工证书签发 D．抽样试样试验
164、桥梁基础形式有( )。
A．明挖基础、桩基础、钻孔基础 B．明挖基础、桩基础、沉井基础
C．明挖基础、桩基础、沉人基础 D．挖孔桩基础、沉人桩基础、钻孔桩基础
165、100克湿土，含水率为5％，则干土重为( )克。
A．95 B．95.24 C．94.82 D．95.70
166、生产处于稳定的正常情况下，质量数据的分布在( )。
A．六倍标准差范围内 B．在公差范围内
C．在正、负三倍标准差范围内 D．均值左右三倍标准差范围内
167、质量监督有企业内部监督和( )两种。
A．上级监督 B．司法监督 C. 外部监督 D．社会监督
168、工作质量包括社会工作质量、( )等。
A．外形质量 B．生产过程工作质量 C．质量保证体系 D．监督机制
169、为了防止砂垫