建设工程监理合同模版样本.doc
《建设工程监理合同模版样本.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程监理合同模版样本.doc(45页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、(0202)建设工程监理协议 住房和城镇建设部 制订 国家工商行政管理总局 第一部分 协议书委托人(全称): 青岛西海岸职教集团 监理人(全称): 依据中国协议法、中国建筑法及其它相关法律、法规,遵照平等、自愿、公平和诚信标准,双方就下述工程委托监理和相关服务事项协商一致,签订本协议。一、工程概况1.工程名称: 2.工程地点:珠江路北侧、嘉陵江路东路以东 3.工程规模:占地约5067平方米,建筑面积5340平方米,设计计划12个班 。 4.工程概算投资额或建筑安装工程费: 万元 。二、词语限定协议书中相关词语含义和通用条件中定义和解释相同。三、组成本协议文件1. 协议书;2. 中标通知书(适适
2、用于招标工程)或委托书(适适用于非招标工程);3. 投标文件(适适用于招标工程)或监理和相关服务提议书(适适用于非招标工程); 4. 专用条件;5. 通用条件;6. 附录,即:附录A 相关服务范围和内容附录B 委托人派遣人员和提供房屋、资料、设备本协议签署后,双方依法签署补充协议也是本协议文件组成部分。四、总监理工程师总监理工程师姓名: ,身份证号: ,注册号: 。五、签约酬金签约酬金(大写):叁拾陆万柒仟肆佰贰拾元壹角伍分(¥ 367420.15元)包含:1. 监理酬金: 367420.15元 。2. 相关服务酬金: / 。其中:(1)勘察阶段服务酬金: / 。(2)设计阶段服务酬金: /
3、。(3)保修阶段服务酬金: / 。(4)其它相关服务酬金: / 。六、期限1. 监理期限:自 月 日始,至 月 日止。总工期 240日历天(以实际开工日期为准)2. 相关服务期限: (1)勘察阶段服务期限自/年/月/日始,至/年/月/日止。(2)设计阶段服务期限自/年/月/日始,至/年/月/日止。(3)保修阶段服务期限自/年/月/日始,至/年/月/日止。(4)其它相关服务期限自/年/月/日始,至/年/月/日止。七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺,根据本协议约定提供监理和相关服务。2. 委托人向监理人承诺,根据本协议约定派遣对应人员,提供房屋、资料、设备,并按本协议约定支付酬金。八、协议签订1
4、. 签订时间: 年 月 日。2. 签订地点: 委托人所在地 。3. 本协议一式 壹拾贰 份,自双方签字或盖章之日起生效,甲方执陆份,乙方执陆份,含有相同法律效力。委托人: (盖章) 监理人: (盖章) 住所:青岛市黄岛区香江路135号 住所: 邮政编码:266555 邮政编码: 法定代表人或其授权 法定代表人或其授权代理人:(签章) 代理人:(签章) 项目责任人:(签字) 项目责任人:(签字) 开户银行:工商银行青岛开发区支行 开户银行: 账号:707 账号: 电话: 电话: 传真: / 传真: 电子邮箱: / 电子邮箱: 第二部分 通用条件1. 定义和解释1.1 定义除依据上下文另有其意义外
5、,组成本协议全部文件中下列名词和用语应含有本款所给予含义:1.1.1 “工程”是指根据本协议约定实施监理和相关服务建设工程。1.1.2 “委托人”是指本协议中委托监理和相关服务一方,及其正当继承人或受让人。1.1.3 “监理人”是指本协议中提供监理和相关服务一方,及其正当继承人。1.1.4 “承包人”是指在工程范围内和委托人签署勘察、设计、施工等相关协议当事人,及其正当继承人。1.1.5 “监理”是指监理人受委托人委托 ,依据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及协议,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对协议、信息进行管理,对工程建设相关方关系进行协调,并推行建设工程安全生产管理法
6、定职责服务活动。1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人委托 ,根据本协议约定,在勘察、设计、保修等阶段提供服务活动。1.1.7 “正常工作”指本协议签订时通用条件和专用条件中约定监理人工作。1.1.8 “附加工作”是指本协议约定正常工作以外监理人工作。1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责推行本协议组织机构。1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人法定代表人书面授权,全方面负责推行本协议、主持项目监理机构工作注册监理工程师。1.1.11 “酬金”是指监理人推行本协议义务,委托人根据本协议约定给付监理人金额。1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作,委托人应给付监理
7、人并在协议书中载明签约酬金额。1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作,委托人应给付监理人金额。1.1.14 “一方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第三方”是指除委托人和监理人以外相关方。1.1.15 “书面形式”是指协议书、信件和数据电文(包含电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等能够有形地表现所载内容形式。1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时时间。1.1.17“月”是指按公历从30天中任何一天开始一个公历月时间。1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在签订本协议时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服自然灾难和社会性突发事件,
8、如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴乱、战争和专用条件约定其它情形。1.2 解释1.2.1本协议使用汉字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时,应以汉字为准。1.2.2 组成本协议下列文件相互应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外,本协议文件解释次序以下:(1)协议书;(2)中标通知书(适适用于招标工程)或委托书(适适用于非招标工程);(3)专用条件及附录A、附录B;(4)通用条件;(5)投标文件(适适用于招标工程)或监理和相关服务提议书(适适用于非招标工程)。双方签署补充协议和其它文件发生矛盾或歧义时,属于同一类内容文件,应以最新签署为准。2. 监理人义务2.1 监理范
9、围和工作内容2.1.1 监理范围在专用条件中约定。2.1.2 除专用条件另有约定外,监理工作内容包含:(1)收到工程设计文件后编制监理计划,并在第一次工地会议7天前报委托人。依据相关要求和监理工作需要,编制监理实施细则;(2)熟悉工程设计文件,并参与由委托人主持图纸会审和设计交底会议;(3)参与由委托人主持第一次工地会议;主持监理例会并依据工程需要主持或参与专题会议; (4)审查施工承包人提交施工组织设计,关键审查其中质量安全技术方法、专题施工方案和工程建设强制性标准符合性;(5)检验施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格; (6)检验施工承包人专职安全生产管理人员配置情况;
10、 (7)审查施工承包人提交施工进度计划,核查承包人对施工进度计划调整;(8)检验施工承包人试验室; (9)审核施工分包人资质条件; (10)查验施工承包人施工测量放线结果;(11)审查工程开工条件,对条件含有签发开工令;(12)审查施工承包人报送工程材料、构配件、设备质量证实文件有效性和符合性,并按要求对用于工程材料采取平行检验或见证取样方法进行抽检; (13)审核施工承包人提交工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并报委托人审核、同意;(14)在巡视、旁站和检验过程中,发觉工程质量、施工安全存在事故隐患,要求施工承包人整改并报委托人;(15)经委托人同意,签发工程暂停令和复工令; (16
11、)审查施工承包人提交采取新材料、新工艺、新技术、新设备论证材料及相关验收标准;(17)验收隐蔽工程、分部分项工程; (18)审查施工承包人提交工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、协议争议等事项;(19)审查施工承包人提交完工验收申请,编写工程质量评定汇报;(20)参与工程完工验收,签署完工验收意见;(21)审查施工承包人提交完工结算申请并报委托人;(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。2.1.3 相关服务范围和内容在附录A中约定。2.2 监理和相关服务依据2.2.1 监理依据包含:(1)适用法律、行政法规及部门规章;(2)和工程相关标准;(3)工程设计及相关文件;(4)本协议
12、及委托人和第三方签署和实施工程相关其它协议。双方依据工程行业和地域特点,在专用条件中具体约定监理依据。2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。2.3 项目监理机构和人员2.3.1 监理人应组建满足工作需要项目监理机构,配置必需检测设备。项目监理机构关键人员应含有对应资格条件。2.3.2本协议推行过程中,总监理工程师及关键岗位监理人员应保持相对稳定,以确保监理工作正常进行。2.3.3监理人可依据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时,应提前7天向委托人书面汇报,经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其它监理人员,应以相当资格和能力人员替换,并通知委托人。2.3
13、.4 监理人应立即更换有下列情形之一监理人员:(1)严重过失行为;(2)有违法行为不能推行职责;(3)涉嫌犯罪;(4)不能胜任岗位职责;(5)严重违反职业道德;(6)专用条件约定其它情形。2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职员作项目监理机构人员。2.4 推行职责监理人应遵照职业道德准则和行为规范,严格根据法律法规、工程建设相关标准及本协议推行职责。2.4.1 在监理和相关服务范围内,委托人和承包人提出意见和要求,监理人应立即提出处理意见。当委托人和承包人之间发生协议争议时,监理人应帮助委托人、承包人协商处理。2.4.2 当委托人和承包人之间协议争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,监
14、理人应提供必需证实资料。2.4.3 监理人应在专用条件约定授权范围内,处理委托人和承包人所签署协议变更事宜。假如变更超出授权范围,应以书面形式报委托人同意。在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所发出指令未能事先报委托人批按时,应在发出指令后二十四小时内以书面形式报委托人。2.4.4 除专用条件另有约定外,监理人发觉承包人人员不能胜任本职员作,有权要求承包人给予调换。2.5 提交汇报监理人应按专用条件约定种类、时间和份数向委托人提交监理和相关服务汇报。2.6 文件资料在本协议推行期内,监理人应在现场保留工作所用图纸、汇报及统计监理工作相关文件。工程完工后,应该根据档案管理要求将监理相关文
15、件归档。2.7 使用委托人财产监理人无偿使用附录B中由委托人派遣人员和提供房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外,委托人提供房屋、设备属于委托人财产,监理人应妥善使用和保管,在本协议终止时将这些房屋、设备清单提交委托人,并按专用条件约定时间和方法移交。3委托人义务3.1 通知委托人应在委托人和承包人签署协议中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构权限。如有变更,应立即通知承包人。3.2 提供资料委托人应根据附录B约定,无偿向监理人提供工程相关资料。在本协议推行过程中,委托人应立即向监理人提供最新和工程相关资料。3.3 提供工作条件委托人应为监理人完成监理和相关服务提供必需条件。3.3.1
16、委托人应根据附录B约定,派遣对应人员,提供房屋、设备,供监理人无偿使用。3.3.2 委托人应负责协调工程建设中全部外部关系,为监理人推行本协议提供必需外部条件。3.4 委托人代表委托人应授权一名熟悉工程情况代表,负责和监理人联络。委托人应在双方签署本协议后7天内,将委托人代表姓名和职责书面通知监理人。当委托人更换委托人代表时,应提前7天通知监理人。3.5 委托人意见或要求在本协议约定监理和相关服务工作范围内,委托人对承包人任何意见或要求应通知监理人,由监理人向承包人发出对应指令。3.6 回复委托人应在专用条件约定时间内,对监理人以书面形式提交并要求作出决定事宜,给书面回复。逾期未回复,视为委托
17、人认可。3.7 支付委托人应按本协议约定,向监理人支付酬金。4. 违约责任4.1 监理人违约责任监理人未推行本协议义务,应负担对应责任。4.1.1 因监理人违反本协议约定给委托人造成损失,监理人应该赔偿委托人损失。赔偿金额确实定方法在专用条件中约定。监理人负担部分赔偿责任,其负担赔偿金额由双方协商确定。4.1.2 监理人向委托人索赔不成立时,监理人应赔偿委托人由此发生费用。4.2 委托人违约责任委托人未推行本协议义务,应负担对应责任。4.2.1 委托人违反本协议约定造成监理人损失,委托人应给予赔偿。4.2.2 委托人向监理人索赔不成立时,应赔偿监理人由此引发费用。4.2.3 委托人未能按期支付
18、酬金超出28天,应按专用条件约定支付逾期付款利息。4.3 除外责任因非监理人原因,且监理人无过失,发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成损失,监理人不负担赔偿责任。因不可抗力造成本协议全部或部分不能推行时,双方各自负担其所以而造成损失、损害。5. 支付5.1 支付货币除专用条件另有约定外,酬金均以人民币支付。包含外币支付,所采取货币种类、百分比和汇率在专用条件中约定。5.2 支付申请监理人应在本协议约定每次应付款时间7天前,向委托人提交支付申请书。支付申请书应该说明当期应付款总额,并列出当期应支付款项及其金额。 5.3 支付酬金支付酬金包含正常工作酬金、附加工作酬金、合理化提议奖励金额及费
19、用。 5.4 有争议部分付款委托人对监理人提交支付申请书有异议时,应该在收到监理人提交支付申请书后7天内,以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分款项应按期支付,有异议部分款项按第7条约定办理。6. 协议生效、变更、暂停、解除和终止6.1生效除法律另有要求或专用条件另有约定外,委托人和监理人法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本协议生效。6.2变更6.2.1 任何一方提出变更请求时,双方经协商一致后可进行变更。6.2.2除不可抗力外,因非监理人原因造成监理人推行协议期限延长、内容增加时,监理人应该将此情况和可能产生影响立即通知委托人。增加监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附
20、加工作酬金确实定方法在专用条件中约定。6.2.3协议生效后,假如实际情况发生改变使得监理人不能完成全部或部分工作时,监理人应立即通知委托人。除不可抗力外,其善后工作和恢复服务准备工作应为附加工作,附加工作酬金确实定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务准备时间不应超出28天。6.2.4协议签署后,遇有和工程相关法律法规、标准颁布或修订,双方应遵照实施。由此引发监理和相关服务范围、时间、酬金改变,双方应经过协商进行对应调整。6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时,正常工作酬金应作对应调整。调整方法在专用条件中约定。6.2.6 因工程规模、监理范围改变造成监理人正常工
21、作量降低时,正常工作酬金应作对应调整。调整方法在专用条件中约定。 6.3 暂停和解除除双方协商一致能够解除本协议外,当一方无正当理由未推行本协议约定义务时,另一方能够依据本协议约定暂停推行本协议直至解除本协议。6.3.1 在本协议使用期内,因为双方无法预见和控制原因造成本协议全部或部分无法继续推行或继续推行已无意义,经双方协商一致,能够解除本协议或监理人部分义务。在解除之前,监理人应作出合理安排,使开支减至最小。因解除本协议或解除监理人部分义务造成监理人遭受损失,除依法能够免去责任情况外,应由委托人给予赔偿,赔偿金额由双方协商确定。解除本协议协议必需采取书面形式,协议未达成之前,本协议仍然有效
22、。6.3.2 在本协议使用期内,因非监理人原因造成工程施工全部或部分暂停,委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作,并将开支减至最小。除不可抗力外,由此造成监理人遭受损失应由委托人给予赔偿。暂停部分监理和相关服务时间超出182天,监理人可发出解除本协议约定该部分义务通知;暂停全部工作时间超出182天,监理人可发出解除本协议通知,本协议自通知抵达委托人时解除。委托人应将监理和相关服务酬金支付至本协议解除日,且应负担第4.2款约定责任。6.3.3 当监理人无正当理由未推行本协议约定义务时,委托人应通知监理人限期更正。若委托人在监理人接到通知后7天内未收到监理人书面形式合了
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 工程 监理 合同 模版 样本
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【a199****6536】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【a199****6536】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。