建设工程施工合同示范文本样本样本.doc
《建设工程施工合同示范文本样本样本.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程施工合同示范文本样本样本.doc(30页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、建设工程施工协议示范文本问答 1、 GF-1999-0201建设工程施工协议示范文本是什么时间印发推行? 答:1999年12月24日。 2、建设工程施工协议示范文本由几部分组成?答:由协议书、通用条款、专用条款组成。3、 制订建设工程施工协议示范文本遵照哪些标准? 答:遵照平等、自愿、公平和老实信用标准。4、 协议书内承包人向发包人承诺有哪些内容?答:根据协议约定进行施工、完工并在质量保修期内负担工程质量保修责任。 5、 协议书内发包人向承包人承诺有哪些内容? 答:根据协议约定期限和方法支付协议价款及其它应该支付款项。 6、“通用条款”定义是什么?答:是依据法律、行政法规要求及建设工程施工需要
2、签订,通用于建设工程施工条款。 7、“专用条款”定义是什么?答:是发包人和承包人依据法律、行政法规要求,结合具体工程实际,经协商达成一致意见条款,是对通用条款具体化、补充或修改。8、“发包人”定义是什么?答:指在协议书中约定,含有工程发包主体资格和支付工程价款能力当事人和取得该当事人资格正当继承人。9、“承包人”定义是什么?答:指在协议书中约定,被发包人接收含有工程施工承包主体资格当事人和取得该当事人资格正当继承人。10、“项目经理”定义是什么?答:指承包人在专用条款中指定负责施工管理和协议推行代表。 11、“设计单位”定义是什么?答:指发包人委托负责本工程设计并取得对应工程设计资质等级证书单
3、位。12、“监理单位”定义是什么?答:指发包人委托负责本工程监理并取得对应工程监理资质等级证书单位。13、“工程师”定义是什么? 答:指本工程监理单位委派总监理工程师或发包人指定推行本协议代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。 14、“工程造价管理部门”定义是什么?答:指国务院相关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托工程造价管理机构。 15、“工程”定义是什么?答:指发包人承包人在协议书中约定承包范围内工程。 16、“协议价款”定义是什么? 答:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人根据协议约定完成承包范围内全部工程并负担质量保修责任款项。17、“追加协议
4、价款”定义是什么?答:指在协议推行中发生需要增加协议价款情况,经发包人确定后按计算协议价款方法增加协议价款。 18、“费用”定义是什么?答:指不包含在协议价款之内应该由发包人或承包人负担经济支出。19、“工期”定义是什么?答:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包含法定节假日)计算承包天数。 20、“开工日期”定义是什么? 答:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工绝对或相正确日期。21、“完工日期”定义是什么? 答:指发包人承包人在协议书中约定,承包人完成承包范围内工程绝对或相正确日期。22、“图纸”定义是什么?答:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人同意,满足承包人施工需要
5、全部图纸(包含配套说明和相关资料)。 23、“施工场地”定义是什么?答:指由发包人提供用于工程施工场所和发包人在图纸中具体指定供施工使用任何其它场所。24、“书面形式”定义是什么?答:指协议书、信来 自. 中国最大资料库下载件和数据电文(包含电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等能够有形地表现所载内容形式。25、“违约责任”定义是什么?答:指协议一方不推行协议义务或推行协议义务不符合约定所应负担责任。26、“索赔”定义是什么? 答:指在协议推行过程中,对于并非自己过失,而是应由对方负担责任情况造成实际损失,向对方提出经济赔偿和(或)工期顺延要求。27、“不可抗力”定义是什么?答:指不能预
6、见、不能避免并不能克服客观情况。28、“小时或天”定义是什么?答:本协议中要求按小时计算时间,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);要求按天计算时间,开始当日不计入,从次日开始计算。时限最终一天是休息日或其它法定节假日,以节假日次日为时限最终一天,但完工日期除外。时限最终一天截止时间为当日二十四小时。29、招标工程组成施工协议文件有哪些内容,优先解释次序怎样排列?答:(1) 本协议协议书;(2) 中标通知书;(3) 投标书及其附件;(4) 本协议专用条款; (5) 本协议通用条款; (6) 标准、规范及相关技术文件;(7) 图纸; (8) 工程量清单; (9) 工程报价单或预算书。协议推行中
7、,发包人承包人相关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本协议组成部分。30、当协议文件内容含糊不清或不相一致时,应怎样处理?答:在不影响工程正常进行情况下,由发包人承包人协商处理。双方也能够提请负责监理工程师作出解释。双方协商不成或不一样意负责监理工程师解释时,按本通用条款第37条相关争议约定处理。 31、协议内通用条款对使用语言文字是怎样约定?答:本协议文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本协议标准语言文字。 在少数民族地域,双方能够约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本协议。 32、协议内通用条款对运使用方法律和法规是怎
8、样约定? 答:双方在专用条款内约定适用国家标准、规范名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范,约定适用行业标准、规范名称;没有国家和行业标准、规范,约定适用工程所在地地方标准、规范名称。发包人应按专用条款约定时间向承包人提供一式两份约定标准、规范。33、协议内通用条款对中国没有对应标准规范,是怎样约定? 答:中国没有对应标准、规范,由发包人按专用条款约定时间向承包人提出施工技术要求,承包人按约定时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后实施。发包人要求使用国外标准、规范,应负责提供汉字译本。34、协议内通用条款对发包人向承包人提供图纸是怎样约定?答:发包人应按专用条款约定日期和套数,向承包人提供
9、图纸。35、协议内通用条款发包人对图纸有保密要求,应怎样约定?答:发包人对工程(图纸)有保密要求,应在专用条款内提出保密要求,保密方法费用由发包人负担,承包人在约定保密期限内推行保密义务。36、协议内通用条款对于图纸承包人未经发包人同意,有何严禁性约定? 答:对于图纸,承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给第三人。 37、实施监理工程,发包人应在实施监理前将委托哪些内容通知承包人?答:发包人应在实施监理前将委托监理单位名称,监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。38、实施监理工程,发包人派驻施工场地推行协议代表和监理工程师职权划分,通用条款有何约定?答:发包人派驻施工场地推行协议代表职权
10、不得和监理单位委派总监理工程师职权相交叉。双方职权发生交叉或不明确时,由发包人给予明确,并以书面形式通知承包人。 39、实施监理工程协议推行中发生影响发包人承包人双方权利或义务事件时,监理工程师怎样处理? 答:负责监理工程师应依据协议在其职权范围内客观公正地进行处理。 40、负责监理工程师有权解除协议内约定承包人任何权利和义务吗?答:除协议内有明确约定或经发包人同意外,负责监理工程师无权解除协议约定承包人任何权利和义务。41、工程师委派工程师代表行使什么职权?答:工程师代表行使协议约定工程师职权。42、承包人对工程师代表向其发出任何书面形式函件,有疑问应怎样处理?答:承包人可将这类函件提交工程
11、师,工程师应进行确定。工程师代表发出指令有失误时,工程师应进行纠正。 43、工程师指令、通知怎样生效?答:工程师指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到时间生效。44、承包人怎样对待工程师发出口头指令?答:工程师发出口头指令,应在48小时内给书面确定,承包人对工程师指令应予实施。工程师不能立即给书面确定,承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确定要求。工程师在承包人提出确定要求后48小时不予回复,视为口头指令已被确定。45、承包人怎样处理工程师不合理指令?答:承包人认为工程师不合理,应在收到指令后二十四小时内向工程师提出修改指令书面汇报,工程师在收
12、到承包人汇报后二十四小时内作出修改指令或继续实施原指令决定,并以书面形式通知承包人。紧急情况下,工程师要求承包人立即实施指令或承包人虽有异议,但工程师决定仍继续实施指令,承包人应予实施。46、更换工程师,发包人应最少提前几天通知承包人?答:最少提前7天。47、承包人依据协议发出通知,怎样生效?答:承包人依据协议发出通知,以书面形式由项目经理签字后送交工程师,工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。 48、项目经理依据什么组织施工?答:项目经理按发包人认可施工组织设计(施工方案)和工程师依据协议发出指令组织施工。49、在情况紧急无法和工程师联络时,项目经理应怎样处理紧急事件? 答:在情况紧急且无
13、法和工程师联络时,项目经理应该采取确保人员生命和工程、财产安全紧急方法,并在采取方法后48小时内向工程师送交汇报。50、承包人如需更换项目经理应怎样办理?答:承包人应最少提前7天以书面形式通知发包人,并经得发包人同意。 51、承包人提交施工组织设计和工程进度计划和工程师确定程序,协议内是怎样约定?答:承包人应按专用条款约定日期,将施工组织设计和工程进度计划提交工程师,工程师按专用条款约定时间给予确定或提出修改意见,逾期不确定也不提出书面意见,视为同意。52、群体工程承包人怎样编制进度计划?答:群体工程中单位工程分期进行施工,承包人应根据发包人提供图纸及相关资料时间,按单位工程编制进度计划,其具
14、体内容双方在专用条款中约定。 53、工程师实际进度和经确定进度计划不符合时,承包人应怎样处理?答:承包人应按工程师要求提出改善方法,经工程师确定后实施。54、承包人应按什么约定开工?答:应该根据协议书约定开工日期开工。55、承包人怎样办理不能按时开工手续?答:承包人应该不迟于协议书约定开工日期前7天,以书面形式向工程师提出延期开工理由和要求。56、因发包人原因不能根据协议书约定开工日期开工,发包人负担什么责任?答:发包人赔偿承包人因延期开工造成损失,并对应顺延工期。57、工程师怎样办理确有必需暂停施工手续?答:工程师应该以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。5
15、8、承包人怎样实施工程师要求暂停施工?答:承包人应该按工程师要求停止施工,并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出处理意见后,能够书面形式提出复工要求。59、因发包人原因造成停工,发包人负担什么责任?答:由发包人负担所发生追加协议价款,赔偿承包人由此造成损失,对应顺延工期。60、因承包人原因造成停工,承包人负担什么责任?答:由承包人负担发生费用,工期不予顺延。 61、承包人必需按什么约定完工?如不按约定完工,负担什么责任?答:承包人必需根据协议书约定完工日期或工程师同意顺延工期完工。如不按约定完工,承包人负担违约责任。62、施工中发包人如需提前完工,双方协商一致后,签定提前完工协议应包含哪些内
16、容?答:应包含承包人为确保工程质量和安全采取方法,发包人为提前完工提供条件和提前完工所需追加协议价款等内容。 63、工程质量应该达成什么标准?评定质量标准以什么为依据?答:工程质量应该达成协议书约定质量标准。质量标准评定以国家或行业质量检验评定标准为依据。64、因承包人原因工程质量达不到约定质量标准,承包人负担什么责任?答:承包人负担违约责任。 65、双方对工程质量有争议,怎样处理?答:由双方同意工程质量检测机构判定。66、承包人根据什么施工?怎样接收工程师检验? 答:承包人应认真根据标准、规范和设计图纸要求和工程师依据协议发出指令施工,随时接收工程师检验检验,为检验检验提供便利条件。67、工
17、程师发觉工程质量达不到约定标按时,承包人应怎样处理并负担什么责任?答:承包人应按工程师要求拆除和重新施工,直至符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人负担拆除和重新施工费用,工期不予顺延。68、工程师检验检验,如影响施工正常进行,发包人负担什么责任? 答:发包人应负担影响正常施工追加协议价款,并对应顺延工期。69、工程含有隐蔽条件或达成中间验收部位,承包人应该做哪些工作?答:承包人应进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包含隐蔽和中间验收内容、验收时间和地点。承包人准备验收统计,验收合格,工程师在验收统计上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,
18、承包人在工程师限定时间内修改后重新验收。70、工程师不能按时参与隐蔽或中间验收,应在什么时间、以什么形式提出延期验收要求?答:应在验收前二十四小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超出48小时。 71、工程师不按约定时间进行隐蔽或中间验收,承包人应怎样处理?答:承包人可自行组织验收,工程师应认可验收统计。 72、工程师对隐蔽或中间验收合格二十四小时后不在验收统计上签字,承包人应怎样处理?答:承包人应视为工程师已经认可验收统计,可进行隐蔽或继续施工。73、不管工程师是否对隐蔽工程进行验收,当其要求重新检验时,承包人应怎样处理?双方怎样负担重新检验责任?答;承包人应按要求进行剥离或开孔,并在
19、检验后重新覆盖或修复。检验合格,发包人负担由此发生全部追加协议价款,赔偿承包人损失,并对应顺延工期。检验不合格,承包人负担发生全部费用,工期不予顺延。74、设备安装工程单机无负荷试车程序协议是怎样约定?答:由承包人组织试车,并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包含试车内容、时间、地点。承包人准备试车统计,发包人依据承包人要求为试车提供必需条件。试车合格,工程师在试车统计上签字。75、设备安装工程无负荷联动试车程序协议是怎样约定?答:由发包人组织试车,并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包含试车内容、时间、地点和对承包人要求,承包人按要求做好准备工作。试车合格,双方在试车统计上签
20、字。 76、因设计原因试车达不到验收要求,发包人和承包人各负担什么责任?答:发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后设计重新安装。发包人负担修改设计、拆除及重新安装全部费用和追加协议价款,工期对应顺延。77、因设备制造原因试车达不到验收要求,以包人和承包人各负担什么责任? 答:由该设备采购一方负责重新购置或修理,承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购,由承包人负担修理或重新购置、拆除及重新安装费用,工期不予顺延;设备由发包人采购,发包人负担上述各项追加协议价款,工期对应顺延。 78、因承包人施工原因试车达不到验收要求,承包人负担什么责任?答:承包人按工程师要求重新安装和试车,并负担重新
21、安装和试车费用,工期不予顺延。79、试车合格后工程师不在试车统计上签字,承包人应怎样处理?答:工程师在试车合格后不在试车统计上签字,试车结束二十四小时后,视为工程师已经认可试车记录,承包人可继续施工或办理完工手续。80、试车费用怎样处理?答:试车费用除已包含在协议价款之内或专用条款另有约定外,均由发包人负担。 81、投料试车何时进行?由谁负责?承包怎样配合?答:投料试车应在工程完工验收后由发包人负责,如发包人要求在工程完工验收前进行或需要承包人配合时,应取得承包人同意,另行签署补充协议。82、承包人对安全施工和检验应负担哪些责任?答:承包人应遵守工程建设安全生产相关管理要求,严格按安全标准组织
22、施工,并随时接收行业安全检验人员依法实施监督检验,采取必需安全防护方法,消除事故隐患。因为承包人安全方法不力造成事故责任和所以发生费用,由承包人负担。83、发包人对施工现场和施工负担哪些责任? 答:发包人应对其在施工场地工作人员进行安全教育,并对她们安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理要求进行施工。因发包人原因造成安全事故,由发包人负担对应责任及发生费用。 84、在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段和临街交通要道周围施工时,承包人应做哪些工作?谁负担费用?答:施工开始前应向工程师提出安全防护方法,经工程师认可后实施,防护方法费用由发包人负担。85、实施爆破作业,在放
23、射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应做哪些工作?谁负担费用?答:承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师,并提出对应安全防护方法,经工程师认可后实施,由发包人负担安全防护方法费用。 86、承包人怎样处理重大伤亡及其它安全事故?发生费用由谁负担?答:承包人应按相关要求立即上报相关部门并通知工程师,同时按政府相关部门要求处理,由事故责任方负担发生费用。87、发包人、承包人对安全事故责任有争议时,怎样处理? 答:应按政府相关部门认定处理。88、招标工程协议价款依据什么约定?在什么文件内约定?答:由发包人承包人依据中标通知书中中标价格在协议书内约定。 8
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 工程施工 合同 示范 文本 样本
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【丰****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【丰****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。