![点击分享此内容可以赚币 分享](/master/images/share_but.png)
建筑装饰工程施工合同甲种本样本.doc
《建筑装饰工程施工合同甲种本样本.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑装饰工程施工合同甲种本样本.doc(44页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、建筑装饰工程施工协议(甲种本)(示范文本)第一部分、协议条件一、词语含义及协议文件第一条、词语含义。在本协议中,下列词语除协议条款另有约定外,应含有本条所给予含义:1.协议:是指为实施工程,发包方和承包方之间达成明确相互权利和义务关系协议,包含协议条件、协议条款和双方协商同意和协议相关全部文件。2.协议条款:是指结合具体工程,除协议条件外,经发包方和承包方协商达成一致意见条款。3.发包方(简称甲方):协议条款约定含有工程发包主体资格和支付工程价款能力当事人。甲方具体身份、发包范围、权限、性质均需在协议条款内约定。4.承包方(简称乙方):协议条款约定含有工程承包主体资格并被甲方接收当事人。5.甲
2、方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款内指定推行协议责任人。6.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款内指定推行协议责任人。7.社会监理:甲方委托含有法定资格工程建设监理单位对工程进行监理。8.总监理工程师:工程建设监理单位委派监理总责任人。9.设计单位:甲方委托含有和工程对应资质等级设计单位。本协议工程装饰或二次及以上装饰,甲方委托乙方部分或全部设计,且乙方含有对应设计资质,甲、乙双方另行签署设计协议。10.工程:是指为使建筑物、构筑物内、外空间达成一定环境质量要求,使用装饰装修材料,对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理工程。包含对旧有建筑物及其设施表面装饰处理。11.工程造
3、价管理部门:各级建设行政主管部门或其授权建设工程造价管理部门。12.工程质量监督部门:各级建设行政主管部门或其授权建设工程质量监督机构。13.协议价款:甲、乙双方在协议条款内约定、用以支付乙方根据协议要求完成全部工程内容价款总额。招标工程协议价款为中标价格。14.追加协议价款:在施工中发生、经甲方确定后按计算协议价款方法增加协议价款。15.费用:甲方在协议价款之外需要直接支付开支或乙方应负担开支。16.工期:协议条款约定、按总日历天数(包含一切法定节假日在内)计算工期天数。17.开工日期:协议条款约定绝对或相正确工程开工日期。18.完工日期:协议条款约定绝对或相正确工程完工日期。19.图纸:由
4、甲方提供或乙方提供经甲方代表同意,乙方用以施工全部图纸(包含配套说明和相关资料)。20.分段或分部工程:协议条款约定组成全部工程任何分段或分部工程。21.施工场地:由甲方提供,并在协议条款内约定,供乙方施工、操作、运输、堆放材料场地及乙方施工包含周围场地(包含一切通道)。22.施工设备和设施:按协议条款约定,由甲方提供给乙方施工和管理使用设备和设施。23.工程量清单:发包方在招标文件中提供、按法定工程量计算方法(规则)计算全部工程分部分项工程量明细清单。24.书面形式:依据协议发生手写、打印、复写、印刷多种通知、证实、证书、签证、协议、备忘录、函件及经过确定会议纪要、电报、电传等。25.不可抗
5、力:指因战争、动乱、空中飞行物坠落或其它非甲乙方责任造成爆炸、火灾,和协议条款约定自然灾难等。第二条、协议文件及解释次序。协议文件应能相互解释,互为说明。除协议另有约定外,其组成和解释次序以下:1.协议条款;2.协议条件;3.洽商、变更等明确双方权利、义务纪要、协议;4.建设工程施工协议;5.监理协议;6.招标发包工程招标文件、投标书和中标通知书;7.工程量清单或确定工程造价工程预算书和图纸;8.标准、规范和其它相关技术经济资料、要求;当协议文件出现含糊不清或不一致时,由双方协商处理,协商不成时,按协议条款第35条约定措施处理。第三条、协议文件使用语言文字、标准和适使用方法律。协议文件使用汉语
6、或协议条款约定少数民族语言书写、解释和说明。施工中必需使用协议条款约定国家标准、规范。没有国家标准、规范时,有行业标准、规范,使用行业标准、规范;没有国家和行业标准、规范,使用地方标准、规范。甲方应按协议条款约定时间向乙方提供一式两份约定标准、规范。中国没有对应标准、规范时,乙方应按协议条款约定时间和要求提出施工工艺,经甲方代表和设计单位同意后实施。甲方要求使用国外标准、规范,应负责提供汉字译本。本条所发生购置、翻译和制订标准、规范费用,均由甲方负担。适适用于协议文件法律是国家法律、法规(含地方法规),及协议条款约定规章。第四条、图纸。甲方在开工日期7天之前按协议条款约定日期和份数,向乙方提供
7、完整施工图纸。乙方需要超出协议条款双方约定图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙方负担。使用国外或境外图纸,不能满足施工需要时,双方在协议条款内约定复制、重新绘制、翻译、购置标准图纸等责任和费用负担。二、双方通常责任第五条、甲方代表。甲方代表根据以下要求,行使协议约定权利,推行协议约定义务:1.甲方代表可委派相关具体管理人员,行使自己部分权利和职责,并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前7天通知乙方。2.甲方代表指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必需时,甲方代表可发出口头指令,并在48小时内给书面确定,乙方对甲方代表指令应予
8、实施。甲方代表不能立即给书面确定,乙方应于甲方代表发出口头指令后7天内提出书面确定要求,甲方代表在乙方提出确定要求二十四小时后不予回复,视为乙方要求已被确定。乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后二十四小时内提出书面申告,甲方代表在收到乙方申告后二十四小时内作出修改指令或继续实施原指令决定,并以书面形式通知乙方。紧急情况下,甲方代表要求乙方立即实施地指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续实施指令,乙方应予实施。因指令错误而发生追加协议价款和对乙方造成损失由甲方负担,延误工期对应顺延。3.甲方代表应按协议约定,立即向乙方提供所需指令、同意、图纸并推行其它约定义务。不然乙方在约定时间后二十四
9、小时内将具体要求、需要理由和迟误后果通知甲方代表,甲方代表收到通知后48小时内不予回复,应负担由此造成追加协议价款,并赔偿乙方相关损失,延误工期对应顺延。甲方代表易人,甲方应于易人前7天通知乙方,后任继续推行协议文件约定前任权利和义务。第六条、委托监理。本工程甲方委托监理,应和监理单位签署监理协议。并在本协议协议条款内明确监理单位、总监理工程师及其应推行职责。本协议中总监理工程师和甲方代表职责不能相互交叉。非经甲方同意,总监理工程师及其代表无权解除本协议中乙方任何义务。协议推行中,发生影响甲,乙双方权利和义务事件时,总监理工程师应作出公正处理。为确保施工正常进行,甲乙双方应尊重总监理工程师决定
10、。对总监理工程师决定有异议时,按协议条款约定处理。总监理工程师易人,甲方接到监理单位通知后应同时通知乙方,后任继续推行给予前任权利和义务。第七条、乙方驻工地代表。乙方任命驻工地责任人,按以下要求行使协议约定权利,推行协议约定义务:1.乙方要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名及收到时间后生效。2.乙方代表按甲方代表同意施工组织设计(或施工方案)和依据协议发出指令、要求组织施工。在情况紧急且无法和甲方代表联络情况下,可采取保护人员生命和工程、财产安全紧急方法,并在采取方法后二十四小时内向甲方代表送交汇报。责任在甲方,由甲方负担由此发生追加协议价款,对应顺
11、延工期;责任在乙方,由乙方负担费用。乙方代表易人,乙方应于易人前7天通知甲方,后任继续推行协议文件约定前任权利和义务。第八条、甲方工作。甲方按协议条款约定内容和时间,一次或分阶段完成以下工作:1.提供施工所需场地,并清除施工场地内一切影响乙方施工障碍;或负担乙方在不腾空场地内施工采取对应方法所发生费用,一并计入协议价款内;2.向乙方提供施工所需水、电、热力、电讯等管道线路,从施工场地外部接至协议条款约定地点,并确保乙方施工期间需要;3.负责本工程包含市政配套部门及当地各相关部门联络和协调工作;4.协调施工场地内各交叉作业施工单位之间关系,确保乙方按协议约定顺利施工;5.办理施工所需相关批件、证
12、件和临时用地等申请报批手续;6.组织相关单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;7.向乙方有偿提供协议条款约定施工设备和设施。甲方不按协议条款约定内容和时间完成以上工作,造成工期延误,负担由此造成追加协议价款,并赔偿乙方相关损失,工期对应顺延。第九条、乙方工作。乙方按协议条款约定时间和要求做好以下工作:1.在其设计资格证书许可范围内,按协议条款约定完成施工图设计或和工程配套设计,经甲方代表同意后使用;2.向甲方代表提供年、季、月度工程进度计划及对应统计报表和工程事故汇报;3.在腾空后单独由乙方施工施工场地内,按工程和安全需要提供和维修非夜间施工使用照明、看管、围栏和警卫。乙方未推行上述义务造成工
13、程、财产和人身伤害,由乙方负担责任及所发生费用;在新建工程或不腾空建筑物内施工时,上述设施和人员由建筑工程承包人或建筑物使用单位负责,乙方不负担任何责任和费用。4.遵守地方政府和相关部门对施工场地交通和施工噪音等管理要求,经甲方代表同意,需办理相关手续,由甲方负担由此发生费用。因乙方责任造成罚款除外;5.遵守政府和相关部门对施工现场一切要求和要求,负担因本身原因违反相关要求造成损失和罚款;6.按协议条款约定保护好建筑物结构和对应管线、设备;7.已完工工程未交付甲方验收之前,负责成品保护,保护期间发生损坏,乙方自费给予修复。第三方原因造成损坏,经过甲方协调,由责任方负责修复;或乙方修复,由甲方负
14、担追加协议价款。要求乙方采取特殊方法保护分段和分部工程,其费用由甲方负担,并在协议条款内约定。甲方在完工验收前使用,发生损坏修理费用,由甲方负担。因为乙方不推行上述义务,造成工期延误和经济损失,责任由乙方负担。三、施工组织设计和工期第十条、施工组织设计及进度计划。乙方应在协议条款约定日期,将施工组织设计(或施工方案)和进度计划提交甲方代表。甲方代表应按协议条款约定时间给予同意或提出修改意见,逾期不批复,可视为该施工组织设计(或施工方案)和进度计划已经同意。乙方必需按同意进度计划组织施工,接收甲方代表对进度检验、监督。工程实际进展和进度计划不符时,乙方应按甲方代表要求提出方法,甲方代表同意后实施
15、。第十一条、延期开工。乙方按协议条款约定开工日期开始施工。乙方不能按时开工,应在协议条款约定开工日期7天前,向甲方代表提出延期开工理由和要求。甲方代表在7天内回复乙方。甲方代表7天内不予回复,视为已同意乙方要求,工期对应顺延。甲方代表不一样意延期要求或乙方未在要求时间内提出延期开工要求,完工工期不予顺延。甲方取得乙方同意并以书面形式通知乙方后,可要求推迟开工日期,负担乙方所以造成追加协议价款,对应顺延工期。第十二条、暂停施工。甲方代表在确有必需时,可要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出处理意见。乙方应按甲方要求停止施工,并妥善保护已完工工程。乙方实施甲方代表处理意见后,可提出复工要求
16、,甲方代表应在48小时内给回复。甲方代表未能在要求时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后48小时内未予回复,乙方可自行复工。停工责任在甲方,由甲方负担追加协议价款,对应顺延工期;停工责任在乙方,由乙方负担发生费用。因甲方代表不立即作出回复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部分或全部取消协议,由甲方负担违约责任。第十三条、工期延误。因为以下原因造成工期延误,经甲方代表确定,工期对应顺延。1.甲方不能按协议条款约定提供开工条件;2.工程量改变和设计变更;3.一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超出8小时;4.工程款未按时支付;5.不可抗力;6.其它非乙方原因停工。乙方在以上情况发生后7天
17、内,就延误内容和所以发生追加协议价款向甲方代表提出汇报,甲方代表在收到汇报后7天内给予确定、回复,逾期不予回复,乙方可视为延期及要求已被确定。非上述原因,工程不能按协议工期完工,乙方按协议条款约定负担违约责任。第十四条、工期提前。施工中如需提前完工,双方协商一致后应签署提前完工协议。乙方按协议修订进度计划,报甲方同意。甲方应在7天内给同意,并为赶工提供方便条件。提前完工协议包含以下关键内容:1.提前时间;2.乙方采取赶工方法;3.甲方为赶工提供条件;4.赶工方法追加协议价款和负担;5.提前完工受益(假如有)分享。四、质量和检验第十五条、工程样板。根据协议条款要求,乙方制作样板间,经甲方代表检验
18、合格后,由甲乙双方封存。样板间作为甲方完工验收实物标准。制作样板间全部费用,由甲方负担。第十六条、检验和返工。乙方应认真根据标准、规范、设计和样板间标准要求和甲方代表依据协议发出指令施工,随时接收甲方代表及其委派人员检验检验,为检验检验提供便利条件,并按甲方代表及其委派人员要求返工、修改,负担因本身原因造成返工、修改费用。因甲方不正确纠正或其它原因引发追加协议价款,由甲方负担。以上检验检验合格后,又发觉由乙方原因引发质量问题,仍由乙方负担责任和发生费用,赔偿甲方相关损失,工期对应顺延。检验检验合格后再进行检验检验应不影响施工正常进行,如影响施工正常进行,检验检验不合格,影响施工费用由乙方负担。
19、除此之外影响正常施工追加协议价款由甲方负担,对应顺延工期。第十七条、工程质量等级。工程质量应达成国家或专业质量检验评定标准合格条件。甲方要求部分或全部工程质量达成优良标准,应支付由此增加追加协议价款,对工期有影响应给对应顺延。达不到约定条件部分,甲方代表一经发觉,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求返工,直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件,由乙方负担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达成约定条件,乙方负担违约责任。因甲方原因达不到约定条件,由甲方负担返工追加协议价款,工期对应顺延。双方对工程质量有争议,请协议条款约定质量监督部门调解,调解费用及所以造成损失,由责任一方负担。第十八条、
20、隐蔽工程和中间验收。工程含有隐蔽条件或达成协议条款约定中间验收部位,乙方自检合格后,在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参与。通知包含乙方自检统计、隐蔽和中间验收内容、验收时间和地点。乙方准备验收统计。验收合格,甲方代表在验收统计上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新验收。工程符合规范要求,验收二十四小时后,甲方代表不在验收统计签字,可视为甲方代表已经同意,乙方可进行隐蔽或继续施工。甲方代表不能按时参与验收,须在开始验收二十四小时之前向乙方提出延期要求,延期不能超出两天,甲方代表未能按以上时间提出延期要求、不参与验收,乙方可自行组织验收,甲方应认可验收统计。
21、第十九条、重新检验。不管甲方代表是否参与验收,当其提出对已经验收隐蔽工程重新检验要求时,乙方应按要求进行剥露,并在检验后重新隐蔽或修复后隐蔽。检验合格,甲方负担由此发生追加协议价款,赔偿乙方损失并对应顺延工期。检验不合格,乙方负担发生费用,工期也予顺延。五、协议价款及支付方法第二十条、协议价款和调整。协议价款及支付方法在协议条款内约定后,任何一方不得私自改变。发生下列情况之一可作调整:1.甲方代表确定工程量增减;2.甲方代表确定设计变更或工程洽商;3.工程造价管理部门公布价格调整;4.一周内非乙方原因造成停水、停电、停气累计超出8小时;5.协议条款约定其它增减或调整。双方在协议条款内约定调整协
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建筑 装饰 工程施工 合同 样本
![提示](https://www.zixin.com.cn/images/bang_tan.gif)
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【a199****6536】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【a199****6536】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。