建设工程施工合同范本(15)样本.doc
《建设工程施工合同范本(15)样本.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程施工合同范本(15)样本.doc(77页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、协议范本建设工程施工协议(示范文本)建设工程施工协议(示范文本)()第一部分协议书 发包人(全称):承包人(全称):依据中国协议法、中国建筑法及其它相关法律、行政法规,遵照平等、自愿、公平和老实信用标准,双方就本建设工程施工事项协商一致,签订本协议。一、工程概况工程名称:工程全程工程地点:具体地点(某市某区某街)工程内容:反应工程情况部分指标内容群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件)工程立项同意文号:资金起源:政府财政拨款、银行贷款、单位自筹、赠款等二、工程承包范围承包范围:土建、采暖卫生和煤气、电气、通风和空调、电梯、通讯、消防等工程。三、协议工期开工日期:完工日期:协议工期总日历天数
2、天。四、质量标准工程质量标准:五、协议价款金额(大写):元(人民币):元六、组成协议文件组成本协议文件包含:本协议协议书中标通知书投标书及其附件 本协议专用条款本协议通用条款标准、规范及相关技术文件图纸工程量清单工程报价单或预算书双方相关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本协议组成部分。七、本协议书中相关词语含义和本协议第二部分通用条款中分别给予它们定义相同。八、承包人向发包人承诺根据协议约定进行施工、完工并在质量保修期内负担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据协议约定期限和方法支付协议价款及其它应该支付款项。十、协议生效协议签订时间:年月日 协议签订地点: 本协议双方约定后生效。发包
3、人:(公章) 承包人:(公章)住所: 住所:法定代表人: 法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话: 传真:传真: 开户银行:开户银行: 账号: 账号:邮政编码:邮政编码:第二部分通用条款一、词语定义及协议文件词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应含有本条所给予定义:通用条款:是依据法律、行政法规要求及建设工程施工需要订方,通用于建设工程施工条款。专用条款:是发包人和承包人依据法律、行政法规要求,结合具体工程实际,经协商达成一致意见条款,是对通用条款具体化、补充或修改。发包人:指在协议书中约定,含有工程发包主体资格和支付工程价款能力当事人和取得该当事人资格正当继承人。承包人:指在协议书
4、中约定,被发包人接收含有工程施工承包主体资格当事人和取得该当事人资格正当继承人。项目经理:指承包人在专用条款中指定负责施工管理和协议推行代表。设计单位:指发包人委托负责本工程设计并取得对应工程设计资质等级证书单位。监理单位:指发包人委托负责本工程监理并取得对应工程监理资质等级证书单位。工程师:指本工程监理单位委派总监理工程师或发包人指定推行本协议代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。工程造价管理部门:指国务院相关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托工程造价管理机构。工程:指发包人承包人在协议书中约定承包范围内工程。协议价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付
5、承包人根据协议约定完成承包范围内全部工程并负担质量保修责任款项。追加协议价款:指在协议推行中发生需要增加协议价款情况,经发包人确定后按计算协议价款方法增加协议价款。费用:指不包含在协议价款之内应该由发包人或承包人负担经济支出。工期;指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包含法定节假日)计算承包天数。开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工绝对或相正确日期。完工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人完成承包范围内工程绝对或相正确日期。图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人同意,满足承包人施工需要全部图纸(包含配套说明和相关资料)。施工场地:指由发包人提供用于工程施工
6、场所和发包人在图纸中具体指定供施工使用任何其它场所。书面形式:指协议书、信件和数据电文(包含电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等能够有形地表现所载内容形式。违约责任:指协议一方不推行协议义务或推行协议义务不符合约定所应负担责任。索赔:指在协议推行过程中,对于并非自己过失,而是应由对方负担责任情况造成实际损失,向对方提出经济赔偿和(或)工期顺延要求。不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服客观情况。小时或天:本协议中要求按小时计算时间,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);要求按天计算时间,开始当日不计入,从次日开始计算。时限最终一天是休息日或其它法定节假日,以节假日次日为时限最终一天
7、,但完工日期除外。时限最终一天截止时间为当日时。协议文件及解释次序协议文件应能相互解释,互为说明。除专用条款另有约定外,组成本协议文件及优先解释次序以下:()本协议协议书()中标通知书()投标书及其附件()本协议专用条款()本协议通用条款()标准、规范及相关技术文件()图纸()工程量清单()工程报价单或预算书协议推行中,发包人承包人相关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本协议组成部分。当协议文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行情况下,由发包人承包人协商处理。双方也能够提请负责监理工程师作出解释。双方协商不成或不一样意负责监理工程师解释时,按本通用条款条条相关争议约定处理。语言文字
8、和适使用方法律、标准及规范语言文字本协议文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本协议标准语言文字。在少数民族地域,双方能够约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本协议。适使用方法律和法规本协议文件适用国家法律和行政法规。需要明示法律、行政法规,由双方在专用条款中约定。适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范,约定适用行业标准、规范名称;没有国家和行业标准、规范,约定适用工程所在地地方标准、规范名称。发包人应按专用条款约定时间向承包人提供一式两份约定标准、规范。中国没有对应标
9、准、规范,由发包人按专用条款约定时间向承包人提出施工技术要求,承包人按约定时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后实施。发包人要求使用国外标准、规范,应负责提供汉字译本。本条所发生购置、翻译标准、规范或制订施工工艺费用,由发包人负担。图纸发包人应按专用条款约定日期和套数,向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数,发包人应代为复制,复制费用由承包人负担。发包人对工程有保密要求,应在专用条款中提出保密要求,保密方法费用由发包人负担,承包人在约定保密期限内推行保密义务。承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后,除承包人存档需要图纸外,应将全部图纸退还给发包人。承包人应在施工
10、现场保留一套完整图纸,供工程师及相关人员进行工程检验时使用。二、双方通常权利和义务工程师实施工程监理,发包人应在实施监理前将委托监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。监理单位委派总监理工程师在本协议中称工程师,其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按协议约定行使职权,发包人在专用条款内要求工程师在行使一些职权前需要取得发包人同意,工程师应取得发包人同意。发包人派驻施工场地推行协议代表在本协议中也称工程师,其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明,但职权不得和监理单位委派总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时,由发包人给予明确,并以书面形式通知承
11、包人。协议推行中,发生影响发包人承包人双方权利或义务事件时,负责监理工程师应依据协议在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师处理有异议时,按本通用条款条条相关争议约定处理。除协议内有明确约定或经发包人同意外,负责监理工程师无权解除本协议约定承包人任何权利和义务。不实施工程监理,本协议中工程师专指发包人派驻施工场地推行协议代表,其具体职权由发包人在专用条款内写明。工程师委派和指令工程师可委派工程师代表,行使协议约定自己职权,并可在认为必需时撤回委派。委派和撤回均应提前天以书面形式通知承包人,负责监理工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本协议附件。工程师代表在工程师授权范围
12、内向承包人发出任何书面形式函件,和工程师发出函件含有相同效力。承包人对工程师代表向其发出任何书面形式函件有疑问时,可将此函件提交工程师,工程师应进行确定。工程师代表发出指令有失误时,工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外,发包人派驻工地其它人员均无权向承包人发出任何指令。工程师指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必需时,工程师可发出口头指令,并在小时内给书面确定,承包人对工程师指令应予实施。工程师不能立即给书面确定,承包人应于工程师发出口头指令后天内提出书面确定要求。工程师在承包人提出确定要求后小时内不予回复,视为口头指令已被确定。
13、承包人认为工程师指令不合理,应在收到指令后小时内向工程师提出修改指令书面汇报,工程师在收到承包人汇报后小时内作出修改指令或继续实施原指令决定,并以书面形式通知承包人。紧急情况下,工程师要求承包人立即实施指令或承包人虽有异议,但工程师决定仍继续实施指令,承包人应予实施。因指令错误发生追加协议价款和给承包人造成损失由发包人负担,延误工期对应顺延。本款要求一样适适用于由工程师代表发出指令、通知。工程师应按协议约定,立即向承包人提供所需指令、同意并推行约定其它义务。因为工程师未能按协议约定推行义务造成工期延误,发包人应负担延误造成追加协议价款,并赔偿承包人相关损失,顺延延误工期。如需更换工程师,发包人
14、应最少提前天以书面形式通知承包人,后任继续行使协议文件约定前任职权,推行前任义务。项目经理项目经理姓名、职务在专用条款内写明。承包人依据协议发出通知,以书面形式由项目经理签字后送交工程师,工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。项目经理按发包人认可施工组织设计(施工方案)和工程师依据协议发出指令组织施工。在情况紧急且无法和工程师联络时,项目经理应该采取确保人员生命和工程、财产安全紧急方法,并在采取方法后小时内向工程师送交汇报。责任在发包人或第三人,由发包人负担由此发生追加协议价款,对应顺延工期;责任在承包人,由承包人负担费用,不顺延工期。承包人如需更换项目经理,应最少提前天以书面形式通知发包人
15、,并取得发包人同意。后任继续行使协议文件约定前任职权,推行前任义务。发包人能够和承包人协商,提议更换其认为不称职项目经理。发包人工作发包人按专用条款约定内容和时间完成以下工作:()办理土地征用、拆迁赔偿、平整施工场地等工作,使施工场地含有施工条件,在开工后继续负责处理以上事项遗留问题;()将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,确保施工期间需要;()开通施工场地和城镇公共道路通道,和专用条款约定施工场地内关键道路,满足施工运输需要,确保施工期间通畅;()向承包人提供施工场地工程地质和地下管线资料,对资料真实正确性负责;()办理施工许可证及其它施工所需证件、批件和临时用地、
16、停水、停电、中止道路交通、爆破作业等申请同意手续(证实承包人本身资质证件除外);()确定水准点和座标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验;()组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;()协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包含文物保护建筑)、古树名木保护工作,负担相关费用;发包人能够将款部分工作委托承包人办理,双方在专用条款内约定,其费用由发包人负担。发包人未能推行款各项义务,造成工期延误或给承包人造成损失,发包人赔偿承包人相关损失,顺延延误工期。()发包人应做其它工作,双方在专用条款内约定。承包人工作承包人按专用条款约定内容和时间完成以下工作:()依据发包人委托,在其
17、设计资质等级和业务许可范围内,完成施工图设计或和工程配套设计,经工程师确定后使用,发包人负担由此发生费用;()向工程师提供年、季、月度工程进度计划及对应进度统计报表;()依据工程需要,提供和维修非夜间施工使用照明、围栏设施,并负责安全保卫;()按专用条款约定数量和要求,向发包人提供施工场地办公和生活房屋及设施,发包人负担由此发生费用;()遵守政府相关主管部门对施工场地交通、施工噪音和环境保护和安全生产等管理要求,按要求办理相关手续,并以书面形式通知发包人,发包人负担由此发生费用,因承包人责任造成罚款除外;()已完工工程未交付发包人之前,承包人按专用条款约定负责已完工程保护工作,保护期间发生损坏
18、,承包人自费给予修复;发包人要求承包人采取特殊方法保护工程部位和对应追加协议价款,双方在专用条款内约定;()按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包含文物保护建筑)、古树名木保护工作;()确保施工场地清洁符合环境卫生管理相关要求,交工前清理现场达成专用条款约定要求,负担因本身原因违反相关要求造成损失和罚款;()承包人应做其它工作,双方在专用条款内约定。承包人未能推行款各项义务,造成发包人损失,承包人赔偿发包人相关损失。三、施工组织设计和工期进度计划承包人应按专用条款约定日期,将施工组织设计和工程进度计划提交工程师,工程师按专用条款约定时间给予确定或提出修改意见,逾期不确定也不
19、提出书面意见,视为同意。群体工程中单位工程分期进行施工,承包人应根据发包人提供图纸及相关资料时间,按单位工程编制进度计划,其具体内容双方在专用条款中约定。承包人必需按工程师确定进度计划组织施工,接收工程师对进度检验、监督。工程实际进度和经确定进度计划不符时,承包人应按工程师要求提出改善方法,经工程师确定后实施。因承包人原因造成实际进度和进度计划不符,承包人无权就改善方法提出追加协议价款。开工及延期开工承包人应该根据协议书约定开工日期开工。承包人不能按时开工,应该不迟于协议书约定开工日期前天,以书面形式向工程师提出延期开工理由和要求。工程师应该在接到延期开工申请后小时内以书面形式回复承包人。工程
20、师在接到延期开工申请后小时内不回复,视为同意承包人要求,工期对应顺延。工程师不一样意延期要求或承包人未在要求时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。因发包人原因不能根据协议书约定开工日期开工,工程师应以书面形式通知承包人,推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成损失,并对应顺延工期。暂停施工工程师认为确有必需暂停施工时,应该以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后小时内提出书面处理意见。承包人应该按工程师要求停止施工,并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出处理意见后,能够书面形式提出复工要求,工程师应该在小时内给回复。工程师未能在要求时间内提出处理意见,或收到承包人复工要求后小时内未予
21、回复,承包人可自行复工。因发包人原因造成停工,由发包人负担所发生追加协议价款,赔偿承包人由此造成损失,对应顺延工期;因承包人原因造成停工,由承包人负担发生费用,工期不予顺延。 工期延误因以下原因造成工期延误,经工程师确定,工期对应顺延:()发包人未能按专用条款约定提供图纸及开工条件;()发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;()工程师未按协议约定提供所需指令、同意等,致使施工不能正常地行;()设计变更和工程量增加;()一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超出小时;()不可抗力;()专用条款中约定或工程师同意工期顺延其它情况。承包人在款情况发生后天内,就延误
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 工程施工 合同范本 15 样本
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【人****来】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【人****来】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。