索赔的条款.doc
《索赔的条款.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《索赔的条款.doc(15页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、精选文档索赔是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。处理索赔实践依据以下原则:1. 索赔必须以合同为依据。2. 必须注意资料的积累。3. 及时、合理地处理索赔。4. 加强索赔的前瞻性,有效地避免过多索赔事件的发生。二、索赔的基本程序及其规定1.索赔事件发生后在合同规定的期限内,向工程师发出索赔意向通知。2.发生索赔意向通知后在合同规定的期限内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延工期的索赔报告及有关资料。3.工程师在收到承包商送交的索赔报告和有关资料后,于合同规定的期限内给予答复或要求承包商进一步补充索赔理由和证
2、据。4.工程师在收到承包商送交的索赔报告和有关资料后,在合同规定的期限内未予答复,未对承包商进一步要求,视为该项索赔已经被认可。5.当索赔事件持续进行时,承包商应阶段性向工程师发出索赔意向,索赔事件终了后,在合同规定的期限内,向工程师送交索赔的有关资料和最终的索赔报告,索赔答复程序同以上所述。三、费用索赔的计算方法1.实际费用法,该方法是按每个索赔事件所引起损失的费用项目分别计算索赔金额,然后将各费用项目的索赔值汇总,即可得到总索赔费用值。这种方法的计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为依据,向业主要求费用补偿;2.总费用法,又称总成本法,就是当发生多次索赔事件后,重新计算出该工程
3、的事件总费用,再从这个实际总费用中减去投标报价时的估算总费用,计算出索赔余额;3.修正总费用法。修正的总费用法是对总费用法的改进,即在总费用计算的原则上,去掉一些不合理的因素,使其更合理。四、工期索赔计算方法1.网络分析法。就是利用进度计划的网络图,分析其关键线路。如果延误的工作为关键工作,则总延误的时间为批准顺延的工期;如果延误的工作为非关键工作,当该工作由于延误超过时差限制而成为关键工作时,可以批准延误时间和时差的差值;若该工作延误后仍为非关键工作,则不存在工期索赔问题。2.比例计算法对于已知额外增加工程量的价格:工期索赔值=额外增加的工程量的价格原价合同原合同总工期比例计算法不适用于变更
4、施工顺序、加速施工等件的索赔。五、可以申请索赔的条款(一)合同文件出错引起的索赔合同文件出错或互相矛盾时:1、工程师必须解释及修正构成合同的文件;2、工程师必须向承包商发出指示,以便承包商按指示施工;3、若工程师认为发出的指令会使承包商付出额外费用,且承包商确实无法事先预见该合同文件的错误或矛盾的地方时,工程师应予以证明,由业主支付给承包商以额外费用作为补偿,该索赔仅为工程师费用,不包括利润。(二)由于图纸延迟交出造成索赔承包商因下列情况发生而多付出款项时,应该得到补偿:1、工程师未按合同规定或承包商要求的合理时间发生有关图纸、指令或给予批准;2、承包商已向工程师发出书面通知,说明工程进度等可
5、能会受到阻延。(三)由于不利的实物障碍和不利的自然条件引起索赔承包商遇到下列情况时,享有额外付款和工期延长:1、工程地质情况变化(除天气情况外);2、实物阻碍(如人工构造物等)且以上情况是不易由一个十分有经验的承包商所预知的。承包商只能索赔工程费用而无利润。(四)由于工程师提供的水准点、基线等测量资料不准确造成的失误与索赔若测量资料出错是因承包商自己的错,则承包商应自费负责改正错误;若测量资料出错是因工程师提供的不正确资料所引起,承包商从事了针对该项错误的补救,而改正工程时,有权索取工程费用和利润。(五)承包商根据监理工程师指示进行额外钻孔及勘探工作引起索赔当监理工程师要求承包商进行合同之外的
6、钻孔或勘探性的开挖工作时,承包商有权提出索赔申请,索赔工程费用和利润。(六)由业主风险所造成的损害的补救和修复所引起的索赔由业主风险所造成的任何损害,承包商必须进行工程补救,其费用应由业主支付,根据风险公平分担的原则,承包商只能索赔工程费用,无权索赔利润。(七)因施工中承包商开挖到化石、文物、矿产等珍贵物品,要停工处理引起的索赔在工地上发现的珍贵物品,应属业主所有,在我国应当为国家所有;承包商必须采取合理的预防措施,以免移动或破坏这类物品;承包商必须遵照监理工程师的指示来帮助处理这类物品,所花费的款项由业主支付,包括工程费用和利润,若影响的工程处于关键线路,可申请工期延长。(八)由于需要加强道
7、路与桥梁结构以承受“特殊超重荷载”而索赔承包商进行加强结构工程,只可索赔有关工程费用,无权得到利润。(九)由于业主雇佣其他承包商的影响,并为其他承包商提供服务提出索赔由工程师提出要求,业主委托其他承包商,获准使用承包商所属的支架材料或施工设备,或者得到承包商以任何方式的协助与服务。承包商为业主委托的其他承包商提供机械设备或服务,应获得一批款强,包括工程费用和利润。(十)由于额外样品与试验而引起索赔若工程师下令进行了任何其他额外试验,均符合规范和设计要求,试验费用则应由业主承担。这时承包商只有权索取试验或样品费用,无权索取利润。(十一)由于对隐蔽工程的揭露或开孔检查引起的索赔1、已覆盖的隐蔽工程
8、,工程师下令再行揭露或开孔,属于下列情况者,一切费用应由业主承担:揭开后的隐蔽工程符合图纸和规范要求;承包商已经在隐蔽工程建好将要隐蔽之前,书面通知了工程师或驻地工程师,并给予了充分的时间,让其检查将要覆盖的工程,而驻地工程师未去检查;2、若揭开后的工程并不符合合同及规范的要求,或承包商未能按规定为驻地工程师提供时机检查隐蔽工程或发出正式书面通知,则由承包商承担一切费用;3、若揭开后的工程符合要求,承包商有权索赔工程成本、管理费和利润。(十二)由于工程中断引起的索赔工程是由于工程师或业主所犯的过失而中止,或由于特殊风险而不得不中止;工程师下令暂停工程后,承包商应在规定的时间内发出书面通知,表明
9、要索赔款项的意向;承包商只能索赔与工程中止有关的费用,无权索赔利润。(十三)由于业主将土地延迟移交引起的索赔业主未能及时按承诺合同规定将工地移交承包商,这项条款便产生作用,承包商可索赔有关费用,不能取得利润。(十四)由于非承包商原因造成了工程缺陷需要修复而引起的索赔若工程的任何缺陷的修复工作是由于非承包商的原因所造成的,承包商在按监理工程师的指令进行修复工作后,可以向业主索赔工程费用和利润,监理工程师应予以证明,业主应予以付款。(十五)由于要求承包商调查和检查缺陷而引起的索赔在施工阶段的缺陷检查处理费用,要证明和分清是什么原因造成的,若是承包商的责任造成的,则承包商应自费调查、检查和修复这些缺
10、陷;若是由业主等原因造成了缺陷,这些调查缺陷的费用由业主支付。(十六)由于工程变更引起的索赔索赔工程变更款项时,既可索赔到工程费用,也可能索赔到利润。(十七)由于变更使合同总价超出有效合同价的15%而引起索赔此项费用索赔参见工程变更的相关内容。(十八)由于特殊风险引起的工程被破坏和其他款项支出而提出索赔特殊风险发生后,造成工程破坏或损害的工程以及永久性工程的任何损坏,承包商都有权要求索赔修复工程所需费用以及替换或修复工程的材料或设备。(十九)因特殊风险使合同终止后的索赔若发生特殊风险,根据法律和合同约定,合同可以终止。合同提前终止后,除了要对终止前的债权债务进行清理结算外,双方都不负责赔偿责任
11、。其中承包商已经履行了义务的任何开办费、服务费、工程材料费、设备费、遣返费、附加费、已完工程遭受损坏甚至全部毁灭等,业主都应向承包商付款。(二十)合同解除后的索赔合同解除后,当事人之间都有要求赔偿损失的权利,合同的有关解决争端、结算互欠债务或工程款等不因合同的解除而失去法律效力。若合同当事人之间还有未尽义务和争端,原合同条款仍有效。当事人一方除按合同解除前已进行的工作结算外,还可以对合同解除前已发生的经济损失以及解除合同本身所产生的损失向对方索赔。(二十一)业主违约引起工程终止等的索赔当业主违约后,承包商可以立即给予业主和监理工程师以书面通知,要求终止合同,在通知发出14天之后便有权从工地尽快
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 索赔 条款
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【丰****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【丰****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。