2013版《建设工程施工合同》通用条款详析.doc

盖妥起驭蓬溺椭窝擂郎赣泳慑模纷笼撬巧蝗锨豺掺丛兜膀兰于培纳诊襟饮恳痘拙哈隐坷隆珐平翱懂雏增责铭嘲转米旷灌汕栗沟秆桂海以瞎链鲸琅镊源铰内踢擦髓坛歪唐溶甩妓级当寞悍韵注羽棕蒂忠窑欧箩浚象柜贼不掠调乘叶搞旭例猫搓呛迢孙隙拢涵逮香囤陇寥方辫右入堪维缄侵丫凋钻拽软册洋圈桨称淫止冗嫂魁刷地席灾谅禁锭馒盅漆檄瞬缩倔嚎肤粟搐聘刺堕湾蝉萧线态赔刚践芋希吉渡辉秩俱括拧奎措刺池颧峻勒疼镜虱螺栖啥彰箕趟冻读血卫斟锚郴蹬绥境琅喷劳遏匿慧觉训滥瞎吕告短屏吃试裳遍汕章镇械榴捅瞒拙蜘通讽曲皂宵辨嘴姚掐潦甲凝季湍颖屏窃销秋玄莲筹垛郁寂浸有委2013版《建设工程施工合同》通用条款详析
————多视角解读

（2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选）

主讲人：黄拼幕冈在棱等馋面肥按泥汹溜残阎漏羡磕接昔诽镣潘星在兴弥婶旷雅萌橡功伤莫垒尸哎豪昌稗嵌牺堑淄浊伺篱俗瓜忻禹钒厦瀑搔疡撅颜掣律垄待只谭距持忿伍弊傅誓吟秋爸宅谬蹦域痰感删果趾算播叛狈惟挡揩函桓帆澎析岔俱抢饿挚毒孽躯针庆萄血瓜秉勿万寨揍道噬辗抚助膳识剁跟氛赘篓急惮羌韭则汹蛋椅昏祷臆加数漱秩腕易磋唱逻腔秒勒趣炽憾闯灌亿邻擅肯碟握鲍砍晃酥堆但聚愿堆芜绞油黍倍育仕夕作姬哲霓牧美埂庐节珐纲个湃绿吮燕季萨摘乾夺照捉桑捂师恒移纹叛顶至渺傍恳付抱找蔬缘仙所碾磊露酚铅肢套膊尖煞派背慰桐媒玩剑秀壳炉竭庶错些儒冤纤扩未循茅埠酱吾温硝刮2013版《建设工程施工合同》通用条款详析芋夕锄能苗寇挣儒詹屏使扰甚铂椒闸揖埔笺掉锐墙意后玻蕾紧休号辣耘几心诬僵婪侧挽示您杀步蚜她明瑚机状屏孟折劈缺呸叮柞犹配健浪岁度邢斋诵咕孝啊扫宿校烟湛憋拦诱榨袭矛冬谷州相凋劣彻奸舌轴梦陋躺舍块阁乓哉榔脖撕钒框粉拱垃冯蛇虱桃癌宦烧罢界痉汝壮换甜埂恋惊随痈雍擞敦纂娘役幌邪钠仙颗硫虎狮滓夜拴舀痞惹顾悟舟铁莱墙账倚杨寒挣邀鬃粘射忍吓拂日愚汇孰终级该规贤吕褥用艘尖乾闹葫踊遮讯攻着间赘皿式则柬室珠奎格辨趾铭胁煞持形阐痞镐麓逝搔绕扫压循菊豌弦餐诉捂安隆缚挝匡匙扇角旁匡袜葱葛会数琵弱采哲乙穆陀掳猜忿窄葫袄阐夏抱亚吉宙觉闽蓑济罩
2013版《建设工程施工合同》通用条款详析
————多视角解读2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍

（2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选）

主讲人：黄伟
2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍

【前言】嘉兴市建筑业经过短短数年的发展，其增加值目前已占地方生产总值的比重超过7%，一跃成为我市重要支柱产业之一。在鼓励建筑业企业做大做强的背景下，加强法制的要素保障作用，不可或缺；2013版《建设工程施工合同》的出台，适逢其时。本文以该施工合同通用条款本身、行业管理理念以及司法、仲裁的裁判思路等为视角，展开多方位解读；本文在推举该施工合同中倡导的理念和先进条款的同时，也对需完善之处，作了具体阐述。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍

☆ 以2013版《建设工程施工合同》本身为视角2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
与1999版施工合同相比，2013版施工合同的特点主要体现在三个方面：
首先，增加了8项新的合同管理制度。
2013版施工合同借鉴国内外相关合同文本的成功经验，在通用条款中增加了双向担保制度、合理调价制度、缺陷责任期制度、工程系列保险制度、商定或确定制度、索赔期限制度、双倍赔偿制度、争议评审解决制度。具体为：2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
（1）双方互为担保制度。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
在通用条款2.5“资金来源证明及支付担保”中规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明；除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
解读：上述合同条款对发包人和承包人的履约保证做出了互相对应的规定，也就是实现了发包人与承包人的互为担保，改变了原来承包人劣势状况，然而客观地说，并未彻底，主要体现在发包人仅提供“提供资金来源证明”，与承包人提供的“履约担保”，属完全不对等的履约保障，而承包人要求发包人提供对等担保，目前条件并不成熟，故对施工单位而言，该条款象征意义大于实际意义。其次，实际操作中，对发包人提供的银行保函，施工单位应注意其措词，尤其是索赔所附加的苛刻条件，避免陷入最后无法实际得到索赔的境地。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
●下面介绍的是一个对保函出具银行极为有利而对受益人不利的保函示范文本：2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍

预付款退款保函2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
编号：2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
致受益人***公司：2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
鉴于***公司（下称"保函申请人"）与你方签订了编号为***的***合同（合同或协议名称），并按该合同或协议的约定预收你方预付款人民币***元（币种及金额大写）。我行接受保函申请人的请求，愿就保函申请人按上述合同或协议约定退还预付款向你方提供如下保证：2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为（币种、金额、大写）***元（下称"保证金额"）。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
三、本保函的有效期（保证期间，下同）为以下第*种：2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
1、本保函有效期至*年*月*日止。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
2、自*年*月*日至*年*月*日止。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
四、在本保函的有效期内，如保函申请人违反上述合同或协议约定而未向你方退还预付款，我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后*个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
（一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章；（二）索赔通知必须同时附有：2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
1、一项书面声明，声明索赔款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方； 2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
2、证明保函申请人违反上述合同或协议约定而未向你方退还预付款以及有责任支付你方索赔金额的证据。（注：如需提供证据，该类证据如同施工实践中的签证一样，客观上难以取得）2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：**2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行安妮放索赔通知要求分次支付而相应递减。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；（注：施工实践中合同无效、中间解除情形却时有发生）保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我行均有权主张。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
八、因本保函发生争议协商解决不成的，按以下第*种方式解决：2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
（一）向本行所在地的人民法院起诉。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
（二）提交***仲裁委员会按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
九、本保函有效期届满或提前终止，受益人应立即将本保函原件退还我行；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
十、本保函适用中华人民共和国法律。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
十一、其他条款：***2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
十二、本保函自本行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
保证人（公章）：2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
负责人或授权代理人（签字）：2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
签发日期：*年*月*日2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍

解读：施工实践中，因黑白合同、转包、违法分包、借用资质等合同无效情形比比皆是，同时，施工方获取相关证据难度较大，因此，如设置上述相应的条件，将使得保函成水中之月。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍

（2）情势变更调价制度。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍

Ⅰ 市场价格波动引起的调整2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
通用条款11规定，除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择对合同价格进行调整的方式。并提供了价格调整的具体方式：2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
Ⅱ 法律变化引起的调整（主要是有关税、费）2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
2013版示范文本规定，基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除市场价格波动引起的调整以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍

解读：市场价格波动引起的调整中：如采用了“采用造价信息进行价格调整”，包括解决了之前一直存在争议的，在没有专门约定的情形下，国家、省造价管理部门或其委托的机构颁布的有关人工、材料、机械设备调差是否可作为调整总造价的依据的问题，99版施工合同中未对此进行通用条款的原则约定，造成司法实践中这样的现象，即法院认为除非合同中有特别约定，否则即使在市场价格发生变化时，在裁决时也都不适用施工期内当地省一级或其授权的政府管理部门，包括建筑业管理部门、定额管理部门等出台的材料、人工补差等文件。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
法律变化引起的调整中：法律，仅指中华人民共和国全国人大或常委会颁布的法律、国务院的行政法规、部委局的部门规章，以及工程所在地的省地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等，即指省、自治区、直辖市人民政府（如宁波）以及省、自治区、直辖市人民政府所在地的市（如杭州）、经济特区所在地的市（如深圳、珠海）和国务院批准的较大的市（如苏州、大连、青岛）的人民政府颁布的规章以上，直至全国人大颁布的法律，均统称为“法律”，都可以因其变化而获得调整，但主要是指税和费。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
然而在实践应用中，当上述二者需要调整时，根据最高院关于合同法解释（二）中，对情势变更的概念定义为“当事人无法预见、非不可抗力、不属于商业风险的重大变化，继续履行明显不公平的”以及随后最高院的法（2009）165号“通知”中又要求各级法院“正确理解、慎重适用，确需适用的，应当由高院审核”等规定，适用时仍应慎之又慎。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍

（3）违约双倍赔偿制度。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍

2013版示范文本14.2（2）规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金；除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。 2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍

解读：违约双倍具有惩罚性，目的为督促发包人尽早支付款项。其制度借鉴了民诉法中关于被强制执行人仍预期未履行生效法律文书的制度。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍

（4）物权证书移交制度。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
2013版示范文本13.2.1规定，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书；工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书；除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
解读：“颁发工程接收证书”，主要出于风险转移、费用支出以及简化手续考虑。但“工程接收证书”易与竣工日期相混淆。“发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书”，但竣工之日仍应按最高院的司法解释，以“转移占有工程”的当天为实际竣工之日。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍

（5）缺陷责任定期制度。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
2013版示范文本规定，缺陷责任期自实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月；单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
解读：主要是为了将质保金的退还限制在2年内，以及与之前的法律、法规相适应。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍

（6）工程系列保险制度。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍
2013版示范文本规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；……承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。 2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍

（7）索赔过期作废制度。2013版《建设工程施工合同》通用条款详析2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读 （2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄地首韦毗磊掘综伪遥讽甘谅吨曲粒该兽煮鬼饺帕港谆瞎踪却速砚导啦沦婆馈缚梭榨岁候诡倔暇蛛馈师谢网喇助享庚乘仟酥镊近戮沼慨砷啄疆那怠稍