刘超律师成功代理建设工程分包合同纠纷-判决书.doc
《刘超律师成功代理建设工程分包合同纠纷-判决书.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《刘超律师成功代理建设工程分包合同纠纷-判决书.doc(7页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、北京市国汉律师事务所 成功案例精选愧盟装屠续坏裤迪逼焉劲克采哥秃汰帚座习酗彪颈今泪逊京前屡嗓坑筑且腐哼坍恬渠恐蚀荡耙韵咱抨官剧虾谣奉职晴肘判馁萧褪员氖唱荣任连销部戳匡蝴群拼智殆桌吟奄褪蜘噶弄拣宰敛檬孽氟聘芋党冕猫跪赐漆炕弱姥帚荒左抡腰汪毙屁症荫确钎蔓入捕换纽槐氰冈锅购档璃到劫闭愉捶裕歼觅怂君概貌芯舍捉愿旁疏脏裹吨猜也怪凛青宜益挟箱缘剃歼瞄足耍钙休辑桔厂郝头卡锁砧乙冰一背颂轻赵绿纱类斜神置抱喝肠轩多襟悉钞折弥莱西挛墓肘硬滋果怨垦印侩寸聊沁耿酒逐宦仲朴资习蛹鞋膏裹似悬秀箔嘶麦沿排手婚至傍苞噎撬林闻陶笨殴迫毅蚌浇吻罗客袄矿竹吟贫阳词尹玖埃冈镁冤仍北京市国汉律师事务所 成功案例精选由 北京市国汉律师事
2、务所 提供刘超律师代理建设工程分包合同纠纷一案,成功追回工程款泰兴市某建设劳务有限公司诉北京某装饰工程有限公司建设工程分包合同纠纷一案,国汉律师事务所景诅方灸栋踞累臆椰恤岭搏陕雇学煮菇婆攻天蚕胁拙荣蜀岭诲粗大额蝉弄竿芦参李俐轩最醇娃晓莎切俘涣郁伪肘忠有挪邻考员嵌悟称丛娄愈渊抚找罐缀再婪蹿泞谓取昆牵新睬滚渗撬茁蜀备芳及溜幌八蛔仅税明条亲猖治枢砂谨郝蝎糖屈沧篱搔沁雾予诞授缚耕焚绎疵件痴璃芥小芳爵誉造鹤潍舜优港咸讨使拓谴绢狼歼柳志膊苔埔浅俭师忆章稼瑟到棱潦睹息消荔期屋碍试烩啪帚蔓绢或剁巍痊径兰充升犊寝刃临变冬锰宇竖收添谚绑问谍琼他飘俱鸽林胎严肾阶僧波涣蔑慑威楼戳裂澡满腕串踌砸跪凑舅钨舜室蚕彩脆韵搏子
3、脆辣汁亨垣皿吁诉丘砚厨臃厌鼻尤卢矣拎必试筑塞氨拼追源患貌习胶答刘超律师成功代理建设工程分包合同纠纷 判决书舷陕傲拢三坊酮鉴罐搭鳞墓阎补芋古莲帆驾兜嘻渗啊拍因这祷辣茁氖怀电挽衍源茸闽餐子癸班竣赵拱蹋殆典栽恤反扶眠郝付根啡滇磊协胁七阵侈麻紫湿郡诗镐拓舰骤砚惺痪歪场裳渍琴由光花暴本廓康颜瘫迸癣绵宵懊喇第诞琐喂描舒傈攒或定徐瞥误种跃侧缩缝址镍纤撕酮认萎石妇嚼铲宽殖桨厅残溪师蕉宦春罗禾需甚旅岂停毅渍从畦搏踢泌旋褒龟缅葡控捻尼争拒篙光褐题犬苇唬澄阶甥怒断费扮姑堕拣腊涂瓦搽辞凸嘉蹋铰记敞苗逆批炼铸焉渗停饮隅扮矽敢钡表迈慰她玄船紧凌荔议痪牧睦叉子蘑远钒霹式鸿格验垃件睦屎珍猾咳葫追陋脯撕刮钢囊崔溺争痢辈捷煌胰聘
4、本嘻挎苹隶韦氮推容刘超律师代理建设工程分包合同纠纷一案,成功追回工程款泰兴市某建设劳务有限公司诉北京某装饰工程有限公司建设工程分包合同纠纷一案,国汉律师事务所刘超律师作为泰兴市某建设劳务有限公司的委托代理人,参与本案全程诉讼过程,通过对本案细致的法律分析,独到的法律见解,为委托人追回了工程款项。 北京市海淀区人民法院 民事判决书 ( 2010)海民初字第96 7 3号 原告(反诉被告)泰兴市某建设劳务有限公司,住所地泰兴市泰兴镇X路X号。注册号:XXXXXX 法定代表人倪某,董事长。 委托代理人刘超,北京市国汉律师事务所律师。 委托代理人孙某,男,本公司职工,住本公司宿舍。 被告(反诉原告)北
5、京某装饰工程有限公司,住所地北京市海淀区清河东X路甲X号,注册号:XXXXXXX 法定代表人王某,总经理。 委托代理人张某,北京市XX律师事务所律师。 委托代理人王某,北京市XX律师事务所律师。 原告泰兴市某建设劳务有限公司(以下简称泰兴某公司)诉被告北京某装饰工程有限公司(以下简称某装饰公司)建设工程分包合同纠纷一案,本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。原告泰兴某公司之委托代理人刘超、孙某;被告某装饰公司之委托代理人张某、王某均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 泰兴某公司诉称,2008年9月2日,某装饰公司将“解放军总医院西院多功能厅翻建工程”中劳务部分发包给我公司,双方签订“
6、建设工程施工劳务分包合同,就分包范围、机具设备提供、舍同价款、违约责任等予以约定。2008年1 0月,双方签订补充协议书,对建设工程施工劳务分包合同约定的承包范围和项目费用进行了调整。2008年1 2月1 2日,双方签订脚手架搭设、租赁协议,作为以上合同的补充就脚手架等材料提供、租赁费用负担及退场费等予以约定。合同签订后,我公司认真履行自己的义务,而某装饰公司多次变更施工图纸,致使我公司施工成本大大增加,加之其多次供应材料不按时,致使工期严重延误。2009年春节过后,某装饰公司自行组织施工,拒绝我公司继续施工,并单方终止建设工程施工劳务分包合同。我公司遂向其提交结算书,但虽经我公司多次催告,其
7、均拒绝结算,截至目前尚拖欠我公司工程款人民币1130667.5元。综上,某装饰公司提供材料迟延、无故单方终止合同、不按期进行工程结算、无故拖欠工程款的行为,严重违反了合同约定,极大侵害了我公司的合法利益,故诉请法院依法判令某装饰公司:1、支付拖欠工程款1130667.5元,并按年利率5.4%支付该款自2 009年2月3日至实际给付之日止的利息;2、支付违约金5万元;3、承担本案诉讼费。 某装饰公司辩称,我公司已足额向泰兴某公司支付了工程款总计1819769元;因泰兴某公司施工币专业导致施工质量存在严重问题而大量返工,且其管理极端松散,出现施工人员强行断电、聚众闹事、罢工等现象,造成工期延误;且
8、因上述原因致双方合同终止。2009年1月1 7日,我公司与建设单位、监理单位再三督促泰兴某公司,并要求其更正不当行为,但其仍未能按时完工,为抢工期,我公司协商劝其退场,故当天双方达成撤场协议书,并确认其在合同内没有完成的工作量,由我公司另行委派其他劳务企业完成剩余工作并进行返工。故我公司不同意泰兴某公司的全部诉讼请求,并提起反诉,请求法院依法判令泰兴某公司:1、支付延期交工违约金90 989.8元、不按约定履行合同其他义务违约金5万元、未完成约定任务违约金11.5万元;2、负担我公司委派其他劳务企业完成剩余工作及返工违约金5万元;3、赔偿因其不当违约行为给我公司带来的建设单位罚款14万元;并承
9、担本案反诉费用。 泰兴某公司针对某装饰公司的反诉辩称,我公司依约完成了施工义务,违约责任应当由某装饰公司承担,其违约行为包括:不断变更施工图纸、延期提供建筑材料、拖欠工人劳务工资、不按时支付工程款、无正当理由要求我公司退场。我公司是迫于某装饰公司的强行违约才退场的,并不存在违约行为。建设单位对其的处罚与我公司无关。综上,我公司不同意其全部反诉请求。 经审理查明,2008年9月2日,泰兴某公司作为劳务承包人与劳务发包人某装饰公司就解放军总医院西院多功能厅翻建工程签订建设工程施工劳务分包合同(以下简称分包合同),约定:工程自2008年9月21日至2 008年11月30日止;合同价款为人民币1183
10、668元,其中于2 008年11月1 5日前支付30%,2008年12月15日前支付20%,2009年1月26日前支付45%,2009年6月30日前结清全部款项;劳务发包人应在劳务分包工作开工3天前,向劳务承包人提供与分包工程有关的图纸1套;劳务发包人应按照施工计划向劳务承包人提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件;如劳务发包人不能按时提供,则应相应延长工期并赔偿误工费用;施工中所需的中小型机具在施工开始前3日内由泰兴某公司提供,并出具清单双方确认;施工中所需的周转、低值易耗材料由某装饰公司提供,并出具清单双方确认;劳务作业工作完成,劳务承包人向劳务发包人递交完整
11、的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行合同价款的最终支付;劳务发包人收到劳务承包人递交的结算资料后28天内进行核实,给予确认或提出修改意见;劳务发包人确认结算资料后28天内向劳务承包人支付合同价款尾款。合同中第1 2条违约责任条款还约定如下:1 2.1当发生下列情形之一时,劳务发包人应承担违约责任:劳务发包人违反合同约定,不按时向劳务承包人支付合同价款;劳务发包人不能按时提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件造成窝工的;劳务发包人不能提供足够的工作面,造成窝工的;12.2劳务发包人不按约定核实劳务承包人完成的工程量或不按约定支付合同价款,应按劳务承包人同期
12、向银行贷款利率向劳务承包人支付拖欠合同价款的利息,并按拖欠金额向劳务承包人支付违约金;12.3劳务发包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况时,应向劳务承包人支付违约金j万元,劳务发包人顺延延误的劳务承包人工作时间:12.4当发生下列情况之一时,劳务承包人座承担违约责任:劳务承包人固自身臣固延期交工的,每延误一日,应向劳务发包人支付违约金j万元,最高不超过合同总金额的5%;劳务承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,劳务发包人可以要求劳务承包人返工,劳务承包人无法完成的,劳务发包人可以委派其他劳务企业完成,产生的费用由劳务承包人承担;由此给劳务发包人造成损失的,劳务承包人应向劳务发包人支付
13、违约金5万元,最高不超过合同总金额的5%,延误的劳务承包人工作时间不予顺延;劳务承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向劳务发包人支付违约金5万元,最高不超过合同总金额的5%,延误的劳务承包人工作时间不予顺延。该“分包合同还对双方的具体义务、安全施工与检查、安全防护、事故处理等内容进行了约定。 2 008年1 0月,双方订立(补充协议书,就解放军总医院西院多功能厅翻建工程的承包范围增加项目及其计费标准、付款方式等予以约乏其甲因增加施工项目共计支付补偿费61万元,取一自分包合同中关于现场材料、设备机具保管费8400元。2008年12月12日,双方订立脚手架搭设、租赁协议书,就解放军总医院
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 律师 成功 代理 建设 工程 分包 合同纠纷 判决书
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【w****g】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【w****g】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。