土方合同文本.docx
《土方合同文本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《土方合同文本.docx(15页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、 项目土石方合同发包人: 承包人:合 同 编 号:签 订 日 期:建设工程土石方合同甲方(发包人): 住 所: 法定代表人: 联系电话: 传 真: 联系地址: 邮政编码: 乙方(承包人): 住 所:法定代表人: 联系电话: 传 真:联系地址: 邮政编码:开户银行: 帐 号:按照中华人民共和国合同法以及有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,甲乙双方经协商一致,签订本合同,共同遵守。第一条 工程概况1. 工程名称: 2. 建设地点: 3. 工程情况: 第二条 工程承包范围及主要工程内容:图纸标注范围内的土石方及淤泥的挖、填、运以及石方爆破(全费用单价包干,
2、工程量按实结算),场地平整、大块石的二次破碎、修建及拆除、基坑内上下坡道、配合总包方及基坑支护工程施工,同时负责办理土石方工程施工相关的所有手续。(承包人进场后具体施工开挖范围以发包人开工指令单为准)第三条 组成本合同的文件及优先解释顺序如下:1. 本合同之补充协议及附件(如果存在);2. 其他明确双方权利义务的洽商、变更等书面协议或文件(本合同签订后所发生的洽商或变更)。3. 本合同;4. 中标文件;5. 承包人投标书及其附件;6. 招标文件7. 图纸;8. 标准、规范及有关技术文件;第四条 工期开工时间:具体以发包人工程师发出的开工令为准。竣工日期:竣工时间按开工时间顺延,总工期 日历天。
3、该工期已充分考虑可能出现的一般规模的下雨、大风、高低温天气、停水、停电、节假日等因素。发包人在签发开工确认函后,承包人应在两天内将现场所需人员和材料组织进入现场,因承包人人员或材料不到位而不能按期入场的,从确认的开工日期第二日起,每拖延一天,发包人将对承包人处以1000元/天罚款。1. 发包人可根据施工实际情况下发工作联系单制定详细施工节点计划,承包人须严格执行,逾期不能完成的,将由承包人承担工期延误责任。2. 甲乙双方在确定竣工日期及各项控制工期时,要充分考虑下列因素:可能出现的一般规模的下雨、大风、高低温天气、停水、停电、节假日等因素。3. 承包人应在施工组织设计中编制详细可行的总体施工计
4、划,并严格执行报监理和发包人审批过的周、月度计划,逾期不能完成的,将由承包人承担工期延误责任。4. 在履约过程中,根据发包人要求变更设计所影响的工期或发包人责任、不可抗力等因素所延误的工期,经甲、乙双方签证认可后调整,以此确定竣工日期。5. 承包人须根据发包人的具体安排和现场施工的实际情况,积极配合完成相应的节点工期目标。第五条 工程质量标准4.1满足图纸设计要求,达到国家有关施工质量验收规范要求,并验收合格。4.1.1平整场地要求平整度误差在200mm范围内。4.1.2平场土石方应达到国家现行相关施工验收规范合格标准。4.1.3室外素土回填必须满足国家现行相关施工验收规范合格标准。4.1.4
5、场平后满足基坑支护施工等大型机械设备进场的要求。4.1.5挖、填标高必须严格按照发包人指令函进行控制,如出现超挖、超填,需经发包人、监理书面同意,否则,发包人不予认可。4.1.6承包人保证在发包人指定的弃方路线上行驶且保证路面清洁,弃土点承包人自备机械平整达到 的要求。第六条 承包方式承包人以包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工和包验收(合格)的方式承包。第七条 工程造价1. 本合同工程价款采用全费用综合单价、暂定总价、工程量按实结算方式计价;本工程暂定总价¥ 万元(大写:人民币 )。其中:工程造价明细表序号开挖类别暂定开挖方量 (立方米)综合单价合价1素土及粘土淤泥开挖、外运12石
6、方(风化岩)开挖、外运13石方爆破14冲击锤破碎15土方倒运3公里之内(暂存甲方指定地点备用)16土方机械碾压回填(适用于地下室基坑外) 17场外买土机械碾压回填(适用于地下室基坑外)18合计2. 本合同采用全费用综合单价的计价方式,全费用单价包含了为完成合同内容所发生的一切费用,被认为承包人依据发包人所能提供的资料结合承包人本身的技术水平、施工经验且满足施工规范及相关技术要求在进行现场踏勘后已充分考虑了各种因素和风险而确定报出的固定单价,包括但不限于如下内容:2.2.1完成规定计量单位项目所需人工费、材料费、机械费、临时设施费、机械进出场费(有可能会多次进场)、赶工措施费、配合费、安全生产及
7、文明施工费、冬雨季施工费、降水及排水费用(土方挖运期间、基坑开挖完毕至移交总包施工单位进场前时间段内,保证此期间基坑内地下水位比基坑开挖完成面低0.5米并及时排除基坑内及场地内积水)、各种技术措施工费、噪音费、民扰及扰民费、交叉作业、协调费、扬尘排污费、原材料价格上涨等风险费、环保费及各种政策性文件规定应由承包人支付的完成本项目工程必须的费用;2.2.2自行负责车辆冲洗设备及维护、运行,施工场地内、外的施工道路开通和维护,以及工作面内的排水及场内汽车行驶道路的养护及洒水除尘等费用;2.2.3承担需向有关政府部门的规定缴纳所需的费用和税金及在施工过程中所产生的各种罚款等(包括但不限于:环保、城建
8、、排渣、排污、扬尘排污费等),并积极配合发包人进行质检站和其他相关政府部门的报审费用;2.2.4承包人为完成本工程的措施费包括但不限于:满足施工机械及施工车辆行走要求而采取的换填措施费用及其他不可预见费用(含基坑抢险费用等),施工场地的合理时限内的临时停水、临时停电导致的误工费、安全措施费、合同工期内赶工引起的各种材料人工设备损耗及增加费;2.2.5施工范围内植被和附着物等的清除及外弃,场内临时施工道路的修建,场内所有电力线路、通讯线路等管线的保护,土石方施工过程中与其他施工主体之间的交叉施工、协调、配合等工作的相关费用;2.2.6发包人提供现有资料给承包人办理相关手续,不保证及时提供所需各种
9、证明及资料,承包人应考虑与建委、安监站、居委会、街道办、环卫、城管、城建、公安、交通、淤泥办等相关部门的协调,承包人负责办理淤泥排放证、外运许可证等土石方施工所涉及的所有相关手续的协调费,包含在综合单价内;2.2.7开挖、运输、回填找平、大型压路机分层碾压、所有挖方和填方边坡的修整等,开挖、回填和场内外运输均不分土石质成分、开挖方式、运输方式和运距,相关费用已包含在全费用单价中;2.2.8承包人应充分评估风险,无论因何种原因,导致延期开工、停工、窝工、降效和增加特殊施工措施等发包人均不另行补偿相关损失及任何费用。2.2.9施工现场无水源、电源、施工道路等,由承包人自行负责解决,其费用已包含在土
10、石方挖方全费用综合包干单价中;因施工原因造成场地内管线等现有设施的损坏,由承包人出资并修复(若由发包人修复,其费用从承包人工程款中扣除)。2.2.10若由于土石方平衡需要,发包人有权调整标高;施工图中部分边线超出征地红线的,发包人有权调整平场控制边线及施工范围。因变更增加的调运及其他措施费用均已包含在全费用单价内,不另行计价。2.2.11本工程范围内所有风险由承包人踏勘现场后自行评估,承包人应按上述条件充分考虑一切风险,发包人不另行补偿任何相关费用。3.零星项目全费用单价(如下表)机械型号单位报价/元结算方式挖掘机(270-300型)台班每台班按6小时计挖掘机(320-380)台班每台班按6小
11、时计挖掘机(380-450)台班每台班按6小时计铲车台班每台班按6小时计自卸车台班每台班按6小时计推土机台班每台班按6小时计第八条 权利与义务1. 发包人项目总负责人: 发包人的指令经发包人项目总负责人签署后生效,并以书面形式传递给监理方,再由监理方传递给承包人项目负责人,如涉及对合同的任何修订、重大的设计变更及增加工程、工程进度款的支付、工程结算的审定等,需加盖发包人公章以书面形式确定。2. 工程监理本工程发包人委托 负责施工阶段的工程质量、进度、投资及安全文明施工的监理。3. 承包人项目负责人: 承包人授权项目负责人处理与项目有关的业务,代表承包人行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。承
12、包人的要求、通知,均以书面形式由承包人项目负责人签字后并加盖承包人公章。承包人项目负责人、技术负责人及质安员等主要管理人员换人,必须提前一周书面通知发包人并需得到发包人的书面确认,否则,须每人次分别支付违约金1000元、2000元和3000元,由此产生的工期及经济损失由承包人自负,造成发包人的损失,发包人保留索赔的权利。承包人项目负责人须常驻现场,若超过投标承诺工期30时间不在现场,则需向发包人支付相当于1%合同总价的违约金。承包人如因工程进度、质量、安全和配合等问题而导致项目负责人被发包人要求更换,承包人应向发包人支付违约金1000元/次/人;如承包人项目负责人被发包人要求更换3次,则承包人
13、须向发包人支付合同总价 1% 的违约金,且发包人有权解除合同,承包人还应承担合同解除的违约责任,赔偿发包人因此所造成的全部损失。承包人其他管理人员因上述原因被更换或调离岗位,承包人应向发包人支付违约金1000元/人。第九条 发包人责任1. 负责办理报建手续,不保证及时提供相关证件。2. 提供基线控制点、水准点以及及时复核土石方开挖边界放线和开挖深度。3. 给承包人及时办理现场施工签证,并按合同约定时间向承包人支付工程进度款。4. 发包人向承包人提供经确认的施工图1份,于开工前组织设计、监理和施工单位进行施工图会审。5. 组织有关人员及时进行工程竣工验收和工程竣工结算。6. 发包人委托监理公司和
14、发包人驻工地代表,对工程进度、质量及安全文明施工进行监督,检查验收隐蔽工程,办理中间交工工程验收签证手续,督促承包人按规定搞好各项技术资料及报表整理,负责签证。7. 发包人需变更设计时,应书面通知承包人,并提供由原设计单位出具的变更设计的技术资料。8. 发包人负责协调承包人与土建总包方和监理单位的工作配合事宜。第十条 承包人责任1. 承包人对场地平整和土石方工程的安全性负责,施工期间跟踪监测,不满足安全要求时及时加固补强并承担其费用。2. 工程高程和平面位置控制基准点由发包人负责提供,承包人负责保护。在开工前完成土石方开挖边界放线和水准复核等,并持签证单向监理、发包人进行签证确认。3. 开工令
15、送达后五天内提供总进度计划,严格按审定的施工图纸、施工规范要求和经审核通过的施工组织方案要求组织施工,确保工程质量,如果土石方开挖后,发现地质情况明显与设计选取钻孔大样不符时,承包人应及时向发包人、监理公司汇报,并有针对性的措施。每周一前提供本周工程进度表及下周进度计划。4. 在开工前3天完成施工图会审,并编制施工组织设计,送交发包人和监理公司审批,作为检查监督执行施工计划的依据。5. 作好施工现场人员、机械设备、器材的保卫工作。施工现场要求半封闭管理,二十四小时保卫值班。6. 由承包人负责保护施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木,保护措施费由承包人负责。因承包
16、人原因保护不当造成的临近建筑物、构筑物等的损坏,由承包人承担由此发生的费用与责任。7. 竣工后接到发包人书面退场通知3天内按发包人指示拆除临时建筑、设施、清走器材、剩余材料和余泥渣土,施工范围内的清洁,并以通过发包人验收为标准。如逾期不拆,发包人有权安排其他单位完成,所需费用从结算款中扣除。8. 协助发包人办理施工所需的有关证件。负责办理余泥排放证、外运许可证等与土石方施工相关的手续。9. 工程施工过程需占用部分道路时,征得发包人同意后承包人派出人员对道路的交通进行维护疏导所发生的费用由承包人负责。10. 施工临时设施,承包人按照发包人现场总平面管理要求布置和搭设,施工临时设施的标准和要求必须
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 土方 合同文本
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【可****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【可****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。