建设工程合同管理模拟试卷.doc

07建设工程协议管理模拟试卷2一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建设工程勘察协议法律关系的客体是指（ ）。A.物 B.智力成果 C.行为 D.财2.对解决建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ ）。A.人民法院的判决B.仲裁机构的裁决C.通过公证的还款协议D.通过鉴证的还款协议3.施工公司的项目经理指挥失误，给建设单位导致损失的，建设单位应当规定（ ）补偿。A.施工公司B.施工公司的法定代表人C.施工公司的项目经理D.具体的施工人员4.保证协议的当事人是指（ ）。A.协议当事人B.债权人和债务人C.保证人和债权人D.保证人和债务人5.下列财产中，（ ）可作为抵押物进行抵押。A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权B.抵押人依法承包的荒山土地使用权C.抵押人依法被监管的财产D.学校、医院等教育、医疗设施6.施工协议示范文本中规定，由（ ）投保建筑工程一切险。A.发包人 B.承包人 C.监理人 D.项目经理7.某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面协议。在施工任务完毕后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定（ ）。A.尚无协议关系B.协议没有成立C.协议已经成立D.由于法律规定建设工程协议应当采用书面形式，故发包人不承担责任8.根据我国协议法的有关规定，下列（ ）情形的要约可以撤消。A.重要约已经到达受要约人B.要约人拟定了承诺期限C.要约人明示要约不可撤消D.受要约人有理由认为要约是不可撤消的，并已经为履行协议作了准备工作9.假如法律和当事人双方对协议的形式、程序均没有特殊规定期，（ ）日协议成立。A.要约生效B.承诺生效C.双方当事人签字或者盖章D.附生效期限的协议期限界至10.一个买卖协议按照市场行情约定价格，2023年2月1日订立协议时约定价格为每公斤200元，协议规定2023年4月1日交货，但卖方延迟1个月，2023年5月1日才交货，2023年4月1 日时的市场价格为每公斤210元，2023年5月1日时的市场价格为每公斤220元，逾期交货1个月的违约金为每公斤10元，买方应按照每公斤（ ）元向卖方付款。A.220 B.210 C.200 D.19011.可撤消的建设工程施工协议，当事人应当请求（ ）撤消。A.建设行政主管部门B.设计单位C.监理单位D.人民法院12.某A地的房地产公司计划在B地建设一幢建筑物，请来C地的施工队伍进行施工。双方在A地签订施工协议，但是在订立施工协议时，当事人在协议中对施工报酬没有做出明确约定。协议生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照（ ）的市场价格履行。A.订立协议时A地 B.订立协议时B地C.订立协议时C地 D.履行协议时B地13.施工协议订立后，发包人有确切证据证明承包人经营情况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（ ）。A.同时履行抗辩权B.代位权C.撤消权D.不安抗辩权14.假如协议当事人对施工协议一方提出的变更部分条款规定发生争议，应由（ ）确认该部分条款是否可以变更。A.建设行政管理部门B.监理单位C.人民法院D.设计院15.在仲裁中，申请人经书面告知，无合法理由不到庭或者未经仲裁庭许可半途退庭的，可以（ ）。A.视为撤回仲裁申请B.视为无仲裁协议C.缺席裁决D.移交人民法院判决16.当事人申请撤消仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（ ）内提出。A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.12个月17.一个施工协议的当事人在协议中未选择协议管辖，施工协议发生纠纷后。施工公司应当向（ ）人民法院提出诉讼申请。A.施工公司所在地B.工程所在地C.协议签订地D.建设单位所在地18.按照国家有关规定，施工单项协议的估算价在（ ）万元人民币以上，必须进行招标。A.10 B.50 C.100 D.20019.下列关于招标代理机构的说法不对的的是（ ）。A.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定B.招标代理机构必须从属于建委等行政机关C.招标代理机构必须有可以编制招标文献的能力D.招标代理机构必须有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”20.按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许（ ）。A.投标人更改投标书的内容和报价B.投标人再增长优惠条件C.评标委员会对投标书中的错误加以修正D.招标人更改招标文献中说明的评标、定标方法21.工程设计招标的评标原则是重要考虑（ ）。A.设计取费高低B.设计单位的资历C.设计方案的优劣D.设计任务完毕的进度22.下列不属于大型工业项目施工招标资格预审的重要内容的是（ ）。A.公司的财务报表B.公司的人员报表C.施工组织设计是否全面D.近5年完毕的同类工程项目调查23.监理协议示范文本的标准条款规定，当发生（ ）情况时，监理人有权向委托人发出终止协议的告知。A.执行监理业务的时间超过协议内约定的时间B.委托人未批准监理单位调换总监理工程师的规定C.委托人未按监理人提交的支付清单中规定的附加监理酬金付款D.由于委托人资金的因素导致被监理的施工暂停6个月24.监理协议中未明确规定委托人为监理机构提供车辆。开展监理工作时，监理单位使用自备车辆，则在执行监理工作期间的车辆使用费属于（ ）承担。A.附加工作费用，由委托人 B.额外工作费用，由委托人C.正常工作 ，由监理单位 D.工程成本，由承包方25.委托监理协议中不属于监理人义务的内容是（ ）。A.负责施工协议的协调管理B.负责外部关系的协调C.认真勤奋地工作D.不得泄露申明的秘密26.因承包人的违反协议行为导致工程竣工时间的延长，监理单位（ ）。A.不承担责任B.监理单位承担所有责任C.监理单位承担监督不力的责任D.监理单位承担连带责任27.在设计协议中，鉴定设计人是否准时完毕任务，计算设计期限的开始时间是（ ）日。A.设计人收到定金B.协议签订C.设计人员勘查现场D.场址选择28.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除协议的告知。按照设计范本的规定，设计人应（ ）。A.没收所有定金补偿损失B.规定发包人支付双倍的定金C.规定发包人补偿实际发生的损失D.规定发包人付给协议约定设计费用的50%29.施工期间施工承包人从节约工程投资的角度，向监理工程师提出变更部分工程设汁的建议。发包人接受建议后，由于设计人当时因人力资源的限制不能在规定的时问内完毕变更任务，与设计人协商并经设计人批准将此部分工作委托其他设计单位完毕。变更图纸通过监理工程师审核后用于施工，但施工中发现修改的设计存在重大缺陷。就设计协议而言，应由（ ）承担责任。A.修改单位 B.设计人 C.施工承包人 D.监理工程师30.招标拟定中标人后，施工协议协议书内注明的协议价款应为（ ）。A.评标委员会算出的评标价B.招标人编制的标底价C.中标人的投标价D.施工图预算价31. 建设单位在（ ）协议中承担了项目的所有风险。A.单价 B.总价可调 C.总价不可调 D.成本加酬金协议；32. 图纸会审和设计交底应由（ ）组织。A.发包人 B.承包人 C.监理人 D. 设计人33.假如承包人规定延期开工，应当由（ ）批准。A.发包人 B.工程师 C.承包人代表 D.建设行政主管部门34.假如在建设工程施工协议履行过程中承包人提出了分包规定，则（ ）。A.只需通过发包人的批准即可B.只需通过工程师的批准即可C.需通过发包人的批准，同时也应提请工程师批准D.任选发包人和工程师批准都行35.发包人按照协议约定采购的门窗，现场交货前未告知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检查接受后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏，则应由（ ）。A.发包人承担损失责任 B.保管员负责补偿损失C.承包人负责补偿损失 D.发包人和承包人各承担损失的50%36.施工过程中，对于发包人负责供应的材料设备使用前需进行检查或实验的，由（ ）。A.发包人负责检查，费用由发包人负责B.发包人负责检查，费用由承包人负责C.承包人负责检查，费用由发包人负责D.承包人负责检查，费用由承包人负责37.在建设工程施工协议中使用专利技术及特殊工艺施工的解决是（ ）。A.假如发包人规定承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、实验、使用等费用B.假如发包人规定承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、实验、使用等费用C.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应一方面取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用D.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应一方面取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用38.下列有关暂停施工说法不对的的是（ ）。A.承包人应按工程师规定停止施工B.承包人实行工程师解决意见后，可以自行复工C.工程师未能在规定期问内作出答复，由发包人承担违约责任D.工程师发现施工也许危及人身安全，应停止施工39.设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（ ）组织试车。A.发包人 B.设计单位 C.承包人 D.设备供应单位40.某工程的施工任务于2023年7月1日所有结束，承包人于2023年7月15日向发包人申请竣工验收，发包人于2023年7月20日组织验收，验收过程中提出修改意见，规定承包人修改，承包人修改后，于2023年8月15日再次提请发包人验收，发包人于8月20日再次组织验收并顺利通过，各方在竣工验收报告上签字，并送交发包人手中。则该工程的实际竣工日期应为（ ）。A.2023年7月1日 B.2023年7月1 5日C.2023年8月1 5日 D.2023年8月20日41.下列关于竣工结算程序说法对的的是（ ）。A.工程竣工验收报告经发包人认可后14天，承包人向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料B.发包人自收到竣工结算报告及结算资料后14天内进行核算，给予确认或提出修改意见C.承包人收到竣工结算价款后14天内将竣-I-_32程交付发包人。施工协议即告终止D.承包人收到竣工结算价款后28天内将竣工工程交付发包人，施工协议即告终止42.按水泥采购协议现场交货时，实际供货数量少于协议内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应当（ ）。A.按订购数量及时支付货款B.按实际交货数量及时支付货款C.待供货方补齐缺少的数量后再支付D.按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量43.订购80m3木材的协议，在协议约定的时间交付了60m.木材。供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货告知，但在协议约定期限内采购方对此发货告知未给予任何答复，则对这20m木材而言，（ ）。A.供货方不应再继续发运B.供货方发运后，采购方有权拒收C.供货方发运后，采购方应接受并及时支付协议约定的货款D.供货方发运后，采购方应接受并及时支付扣除违约金后的货款44.FIDIC施工协议条件内所称的“协议工期”是指（ ）。A.完毕协议内注明的所有工程的时间B.完毕协议内外所有工程的时间C.招标文献内规定完毕工程的时间，加上通过批准顺延的工期D.中标告知书内注明的完毕所有工程的时间，加上通过批准顺延的工期45.FIDIC施工协议条件规定，（ ）表达承包商在协议内享有的索赔权利自行终止。A.提交竣工报告B.工程接受证书签发C.“结清单”生效D.颁发履约证书46.FIDIC施工协议条件规定，指定分包商行为给业主导致损失，刘此事件（ ）。A.承包商承担部分责任B.业主可璎求承包商承担所有责任C.假如承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任D.府由指定分包商承担所有责任47.FIDIC施工协议条件中设立的协议争端裁决委员会，是由（ ）的人员组成。A.仲裁委员会指定B.政府管理机构指定C.业主与承包商协商选定D.行业协会指定48.按照FIDIC施工协议条件规定，若承包商未能在工程师规定的时间内修复缺陷工程部位，业主雇用其别人完毕后，这笔费用（ ）。A.由业主支付B.由业主与承包商共同支付C.从承包商预交的定金中扣除D.从承包商的保存金内扣除49.施工协议约定，风力超过8级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级风，按照安全施工管理规定的规定，停工 5天，为此提出工期索赔的规定。其理由是本地数年气候资料表白5月份没有大风，本次连续大风属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由属于（ ）。A.工程变更索赔B.工程加速索赔C.协议被迫终止索赔D.协议中默示的索赔50.承包人在索赔意向告知提交后的（ ）天内递交正式的索赔报告。A.14 B.28 C.7 D.56二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得O.5分）51.协议法律关系由（ ）等要素构成。A.主体 B.客体C.行为 D.事件E.内容52.法人应当具有（ ）等条件。A.依法成立B.通过国家管理机构核准C.有必要的财产和经费D.有自己的名称、组织机构和场合E.可以独立承担民事责任53.招标人可以没收投标保证金的情况有（ ）。A.投标人在投标截止日前撤回投标书B.投标人在投标有效期内撤消投标书C.投标人在中标后拒签协议D.投标人在中标后拒交履约保函E.投标人有也许在协议履行中违约54.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围涉及（ ）。A.错误设计引起的费用B.火灾C.地震D.不可预料的意外事故E.施工机械失灵导致的自身损失55.当事人在协议的订立过程中有（ ）情形，给对方导致损失的，应当承担缔约过失责任。A.假借订立协议，恶意进行磋商的B.准备订立协议后违约的C.提供虚假情况的D.故意隐瞒与订立协议有关的重要事实E.通过艰苦的谈判但最终未签订协议的56.无效建设工程协议的确认权归（ ）。A.建设行政主管部门B.人民法院C.仲裁机构D.工商行政管理部门E.监理单位57.下列关于协议不妥履行中的保全措施的说法对的的有（ ）。A.保全措施涉及代位权和撤消权两种B.代位权是指债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权C.代位权是指债权人可以向人民法院请求以债务人的名义代位行使债务人的债权D.债权人请求人民法院撤消债务人的行为的前提是债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人导致损害的，并且受让人知道该情形E.撤消权自债权人知道或者应当知道撤消事由之日起2年内行使58.协议法规定，协议权利义务终止，不影响协议中（ ）的效力。A.清理条款B.结算条款C.质量条款D.风险条款E.进度条款59.协议当事人承担违约责任的形式有（ ）。A.支付违约金B.支付补偿金C.返回财产D.追缴财产E.继续履行60.建设行政主管部门发现（ ）情况时，可视为招标人违反招标投标法的规定。A.没有编制标底B.在资格审查条件中设立不允许外地区承包商参与投标的规定C.在评标方法中设立对外系统投标人压低分数的规定D.强制投标人必须结成联营体投标E.没有委托代理机构招标61.对招标人和投标人均有法律约束力的招标文献组成内容涉及（ ）。A.招标公告B.投标人须知C.资格预审须知D.对投标人书面提出问题的回答函件E.图纸62.设计招标的特点重要表现在（ ）方面。A.开标时由招标单位的主持人宣读投标书并按照报价高低排定标价顺序B.在投标书内写明实行计划C.按照工程量清单中的规定工程量填报单价后算出总价D.评标时重要侧重于设计方案的科学性和合理性E.在投标书内仅提出设计依据、工程项目应达成的技术指标等内容，无具体的工作量63.监理委托协议中，属于委托人权利有（ ）。A.规划设计决定权B.工程设计变更审批权C.实行项目的质量监督控制权D.工程建设有关协作单位协调主持权E.生产工艺设计认定权64.因监理单位与第三方的共同责任而给委托人导致了经济损失，计算监理单位补偿费的原则是（ ）。A.按工程实际受到的损害计算B.按委托人认为所受到的损害计算C.按实际损害计算一定比例的补偿金D.监理单位补偿总额不应超过监理酬金总额E.监理单位补偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额65.设计协议规定设计人的义务涉及（ ）。A.按约定期间提交设计文献B.组织设计审查会C.负责设计交底D.完毕必要的设计变更E.组织工程验收66.订立设计协议后，由于发生（ ）因素可以延长设计协议期限。A.增长委托设计的范围B.设计的技术参数取值偏低修改设计C.设计文献未能通过审批修改设计D.勘察资料不准确导致设计返工E.发包人延误提交设计依据资料影响设计工作的进行67.建设工程施工协议范本由（ ）组成。A.协议书B.中标告知书C.通用条款D.工程量清单E.专用条款68.施工协议按照计价方式的不同可以分为（ ）等。A.总承包协议B.分别承包协议C.固定价格协议D.可调价格协议E.成本加酬金协议69.下在施工中由于（ ）导致的工期延误工期不能顺延。A.承包人施工机械未能及时运到现场B.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件C.承包人现场临时设施布置有误导致停水24小时D.工程师未按协议约定提供所需指令、批准E.发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行70.施工协议文本规定，对于在施工中发生不可抗力，（ ）发生的费用由承包人承担。A.工程自身的损害B.发包人人员伤亡C.导致承包人设备、机械的损坏及停工D.所需清理修复工作E.承包人人员伤亡71.下列关于竣工验收说法对的的是（ ）。A.工程验收是协议履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用B.发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任C.竣工验收是指整体工程的竣工验收D.对符合竣工验收规定的工程，发包人收到工程竣工报告后14天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案E.发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可72.在竣工验收和竣工结算中，承包人应当（ ）。A.申请验收B.组织验收C.提出修改意见D.递交竣工结算报告E.移交工程73.大批量采购水泥的供货协议，在交货检查的条款内应当约定（ ）等内容。A.质量应达成的标准B.抽样检查的抽样方法C.结算方式及期限D.提出质量异议的时间E.水泥用于施工前的任何时间内均必须满足国家规定的标准74.订购50t钢材的协议，现场交货时发现供货方由于货源短缺，所交付的钢材中有10t与协议约定的型号、规格不符。为了不耽误施工，采购方只能以高于本协议订购的价格紧急从另一供货商处采购了10t钢材。对此事件采购方应（ ）。A.及时将违约行为和解决意见告知供货方B.规定对方将不合格钢材运出工地C.按50t钢材不能准时交货对待D.按10t钢材不能准时交货对待E.规定供货方承担10t钢材采购差价的损失75.FIDIC施工协议条件规定的协议文献组成部分涉及（ ）。A.规范B.图纸C.资料表D.投标保函E.中标函76.指定分包商的特点重要表现为（ ）。A.业主选择实行该部分工程的施工单位B.指定分包商与业主签订协议C.承包商负责指定分包商施工的协调管理D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付E.指定分包商的违约行为视为承包商违约77.分包商应立即执行的变更指令涉及（ ）的书面指令。A.业主直接送达B.工程师直接送达C.工程师代表直接送达D.承包商代表直接送达E.经承包商代表确认工程师发布78.承包商向业主索赔成立的条件涉及有（ ）。A.由于业主因素导致费用增长和工期损失B.由于工程师因素导致费用增长和工期损失C.由于分包商因素导致费用增长和工期损失D.按约定提交了索赔意向E.提交了索赔报告79.索赔具有以下基本特性（ ）。A.索赔是单向的B.索赔是双向的C.实际发生了经济损失，一方可以向对方索赔D.实际发生了权利损害，一方也可以向对方索赔E.索赔是一种未经对方确认的单方行为80.FIDIC施工协议条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况涉及（ ）。A.延误移交施工现场B.不可预见的外界条件C.异常不利气候导致的停72D.业主提前占用工程07建设工程协议管理考试模拟试卷（二）（参考答案及详解）一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.C解题要点：P5协议法律关系的客体重要涉及物、行为、智力成果。在协议法律关系中，行为多表现为完毕一定的工作，如勘察设计、施工安装等。2.D解题要点：P19三、协议公证与鉴证的相同点与区别。（二）协议公证与鉴证的区别。1.协议公证与鉴证的性质不同。协议鉴证是工商行政管理机关依据协议鉴证办法行使的行政管理行为。而协议公证是司法行政管理机关领导下的公证机关依据公证暂行条例行使公证权所作出的司法行政行为。2.协议公证与鉴证的效力不同。通过公证的协议，其法律效力高于通过鉴证的协议。对于追偿债款、物品的债权文书，通过公证后，该文书尚有强制执行的效力。而通过鉴证的协议则没有这样的效力。因此，选项C有强制执行力，选项D则没有强制执行力。P46一、解决协议争议的方法。选项A、B均属于解决协议争议的方法。协议争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼4种。在这4种解决争议的方式中，和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，而假如在仲裁庭和法院的主持下的和解和调解则属于法定程序，有强制执行的法律效力。仲裁和诉讼均有强制执行的法律效力。选项A是诉讼的结果，选项B是仲裁的结果，其两者均有强制执行效力。3.A解题要点：P6三、代理关系。（一）代理的概念和特性。4.被代理人对代理行为承担民事责任。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既涉及对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也涉及对代理人不妥代理行为承担民事责任。P7 1.委托代理。在建设工程中涉及的代理重要是委托代理，如项目经理作为施工公司的代理人，总监理工程师作为监理单位的代理人等。故因施工公司的项目经理指挥失误，给建设单位导致损失的，应由被代理人，即施工公司负责。答案为A.4.C解题要点：P8保证是指保证人与债权人的一种约定。 .5.A解题要点：P10关于抵押物的规定中：A属于抵押人依法有权处分的国有土地使用权。可以抵押；B虽属于抵押人依法承包，但未提及是否经发包人批准，故不能视作抵押物；C属于依法被查封、扣押、监管的财产，不得抵押；D属于以公益为目的的设施，不得抵押。6.A解题要点：P14我国建设工程施工协议（示范文本）规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。7.C解题要点：P24（二）协议形式的原则。协议法规定，当事人订立协议，有书面形式、口头形式和其他形式。我国协议法在一般情况下对协议形式并无规定，只要在法律、行政法规有规定和当事人有约定的情况下规定采用书面形式。可以认为，协议法在协议形式上的规定是以不要式为原则的。本题没有特殊规定，可以认为双方的口头协议代表协议已经成立。P25（三）协议形式欠缺的法律后果。协议法规定协议形式的不要式原则的一个重要体现还在于：即使法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立协议，当事人未采用书面形式，但一方已经履行了重要义务，对方接受的，该协议成立。8.A解题要点：P27（一）要约。3.要约的撤回和撤消。要约可以撤消，撤消要约的告知应当在受要约人发出承诺告知之前到达受要约人。但有下列情形之一的，要约不得撤消：第一，要约人拟定承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤消；第二，受要约人有理由认为要约是不可撤消，并已经为履行协议作了准备工作。故B、C、D情形均不可撤消要约。A可以，只要撤消要约的告知在受要约人发出承诺告知之前到达受要约人即可。9.B解题要点：P29假如法律法规、当事人对协议的形式、程序没有特殊规定期，则承诺生效时协议成立。由于承诺生效即意味着当事人对协议的内容达成了一致，对当事人产生约束力。10.D解题要点：P32依法成立的协议，自成立时生效。且该协议没有附条件或者附期限，对价款也做出了明确约定，故协议价格即为2023年2月1日的市场价格每公斤200元。P37（二）协议履行的原则。1.全面履行的原则。协议在履行中既也许是按照市场行情约定价格，也也许执行政府定价或者政府指导价。假如是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响协议价，协议仍执行原价格。同时，因逾期交货一个月，扣除违约金每公斤10元，买方应以每公斤190元向卖方付款。11.D解题要点：P35（一）可变更或可撤消协议的概念和种类。假如协议当事人对协议的可变更或可撤消发生争议，只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤消协议。12.B解题要点：P37（二）协议履行的原则。1.全面履行的原则。协议履行遵循全面履行的原则。协议有明确约定的，应当依约定履行；协议生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等；内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，若属于价款或报酬不明的情况，则按照订立协议时履行地的市场价格履行。在建设工程施工协议中，协议履行地是不变的，就是工程所在地。因此约定不明确时，应执行订立协议时工程所在地的市场价格，即订立协议时B地的市场价格。13.D解题要点：P38不安抗辩权又称为先履行抗辩权，是指协议中约定了履行的顺序，协议成立后发生了应当后履行协议一方财务状况恶化的情况，应当先履行协议一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。发包人支付预付款应当先履行，但由于承包人经营情况严重恶化，发包人有权拒绝支付预付款，即行使不安抗辩权。 ；14.C解题要点：P46PSO协议争议的解决方式有和解、调解、种菜、诉讼4种。当和解与调解无效时，应由仲裁委员会进行仲裁，但前提是双方必须有仲裁协议。本题中没有提到仲裁协议，且选项中没有仲裁委员会一项，故应选择人民法院来确认争议的解决。15.A解题要点：P48（五）开庭和裁决。申请人经书面告知，无合法理由不到庭或者未经仲裁庭许可半途退庭的，可以视为撤回仲裁申请。被申请人经书面告知，无合法理由不到庭或者未经仲裁庭许可半途退庭的，可以缺席裁决。16.C解题要点：P49（六）申请撤消裁决。当事人申请撤消裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内提出。17.B解题要点：P50地区管辖。对于建设工程协议的纠纷，一般都合用不动产所在地的专属管辖，由工程所在地人民法院管辖。18.D解题要点：P52P53依据招标投标法的基本原则，国家计委颁布了工程建设项目招标范围和规模标准规定，对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。对于单项施工协议估算价在200万元人民币以上的各类工程项目的建设活动必须进行招标。19.B解题要点：P54招标代理机构是依法成立的组织，与行政机关和其他国家机关没有从属关系。但必须取得建设行政主管部门的资质认定。招标代理机构应具有的基本条件涉及3方面：有从事招标代理业务的营业场合和相应资金；有可以编制招标文献和组织评标的相应专业能力；有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”。20.C解题要点：P58开标后，任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价，也不允许再增长优惠条件。投标书经启封后不得再更改招标文献中说明的评标、定标方法。故A、B、D均为错误选项。P59（2）评标工作程序。1）初评。商务标中出现细微偏差时，可由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认。21.C解题要点：P66（二）设计招标方式。设计招标评标原则。评标时但是分追求投标价的高低，评标委员会更多关注于所提供方案的技术先进性、所达成的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效益的影响。22.C解题要点：P72P73例32施工招标的资格预审内容体现在资格预审表中，大型工业项目的资格预审表重要涉及9方面内容：法人资格和组织机构；财务报表；（选项A）人员报表；（选项B）施工机械设备情况；分包计划；近5年完毕同类工程项目调查；（选项D）在建工程项目调查；近2年涉及的诉讼案件调查；其他资格证明。其中不涉及选项C.23.D解题要点：P83委托监理协议中赋予监理人的权利有终止协议的权利。假如由于委托人违约严重拖欠应付监理人的酬金，或由于非监理人责任而使监理暂停的期限超过半年以上，监理人可按照终止协议规定程序，单方面体出终止协议，以保护自己的合法权益。本题中D选项是由于委托人资金的因素导致被监理的施工暂停6个月，故监理人可单方面提出终止协议。24.C解题要点：P84一、监理人应完毕的监理工监理工作。1.附加工作。附加工作是指与完毕正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完毕的工作。2.额外工作。额外工作是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的因素而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。附加工作和额外工作的酬金计算办法应在专用条款内予以约定。由于本题中监理协议中未明确规定委托人为监理机构提供车辆，故属于正常工作酬金范围，由监理单位承担。25.B解题要点：P86委托监理协议中监理人的义务共有8条，其中（8）负责协议的协调管理工作（选项A）；（1）运用合理的技能认真勤奋地工作（选项C）；（7）不得泄露委托人申明的秘密（选项D）均为监理人的义务，但是监理人不负责外部关系的协调（选项B），这项工作属于委托人的义务（P85）。26.A解题要点：P87（二）监理人的责任限度。监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责，也不对第三方违反协议规定的质量规定和竣工（交图、交货）时限承担责任。27.A解题要点：P95设计协议采用定金担保，协议总价的20%为定金。设计协议经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在协议签字后3日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标志。28.D解题要点：P99（六）违约责任。1.发包人的违约责任。设计协议中因发包人因素规定解除协议，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，局限性一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设汁费的所有支付。29.A解题要点：P99 3.委托其他设计单位完毕的变更。在某些特殊情况下，发包人需要委托其他设计单位完毕设计变更工作，如变更增长的设计内容专业性特点较强；超过了设计人资质条件允许承接的工作范围；或施工期间发生的设计变更，设计人由于资源能力所限，不能在规定的时间内完毕等因素。在此情况下，发包人经原建设工程设计人书面批准后，也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文献承担相应责任，设计人不再对修改的部分负责。30.C解题要点：P106（二）协议价款。在协议协议书内要注明协议价款，与中标告知书中的协议价款相同，来自于投标书中的中标协议价款，即中标人的投标价。选项C对的。31.D解题要点：P106 3.协议的计价方式。（1）固定价格协议。由承包人承担所有风险。总价合I同和单价协议均属于此类协议。（2）可调价格协议。风险可以合理分担。（3）成本加酬金协议。发包人承担所有工程成本。因此也承担了所有风险。32A解题要点：P108四、发包人和承包人的工作。（一）发包人的义务。其中“（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。”属于发包人的义务。33.B解题要点：Plll（一）承包人规定的延期开工。假如是承包人规定的延期开工，则工程师有权批准是否批准延期开工。34.C解题要点：P112五、工程的分包。施工协议范本的通用条件规定，未经发包人批准，