工程安装外包合同.doc

北京胖龙花木园艺有限公司安装承包协议甲方（发包方）：乙方（承包方）：依照中华人民共和国协议法、中华人民共和国建筑法，甲乙双方本着和谐协商、互惠互利的原则签定本协议。一、 工程概况：14592WGK-80型单拱温室及配套设备。工程名称；北京胖龙花木园艺有限公司温室工程工程总造价： 元，大写： 元。 工程地点：北京市通州区漷县镇纪各庄村。二、 工程内容：以下描述的温室及配套设备的安装及调试。温室部分：总面积：14592平方米WGK-80温室，南北向山墙；8米19跨=152米，东西向侧墙；4米11开间2座+8米连廊=96米 ，两座温室呈东西布局，两座温室中间8米宽152米长连接走廊，（连廊下设0.6m高砖墙裙，内外水泥摸面。）温室四周0.6m高砖墙裙以上均有国产防紫外线、防结露=8的聚碳酸酯中空板。整座温室共分6个区，北端两个区为7跨11个开间，其他4个区为6跨11开间，最北端一个区与其他种植区设单层薄膜隔断，共两个隔断，温室共设门6套，隔断处两套，连廊两套，连廊与温室中间设两套。连廊顶部设顶窗共三段，配套设备：内遮阳系统；内保温系统，外遮阳系统；内循环系统；湿帘风扇降温系统；采暖系统；移动式苗床系统；水解决系统；配电及照明系统；供水系统； 基础部分；温室所有采用独立基础，温室四周设0.6米高的砖墙裙，水泥砂浆抹平，温室四周设0.8米宽的散水，连廊地面所有硬化，温室内有湿帘水池12个，道路及苗床间道路，和蓄水池等见图纸。具体施工规定详见协议附件（设计技术方案）和施工图纸：协议附件、施工图纸和本协议有同等法律效力。三、 工程质量标准。工程质量等级规定：合格。温室和配套设备按图纸和规定安装，执行胖龙公司标准；基础、土建部分按图纸施工，执行NY/T1145-2023标准；本协议的条款是以工程质量合格为前提条件。四、 工期为60天。开工日期：2023，08 竣工日期：2023.10， 工程阶段划分：工程量、工期、安装人数。 阶段工程量工期安装人数工程款（元）1主体骨架和外遮阳系统18天4530%2温室顶部覆盖和内遮阳内保温10天4515%3四周覆盖和湿帘、风机9天4515%4采暖和苗床系统13天4520%5其它部分安装及整体验收完毕后8天4510%6质保金12月10%合计四、 协议价款：本协议承包总价款为人民币：，除非实际施工工作量与协议附件的描述存在较大出入，否则本协议价款不做调整。如业主需求工程变更，甲、乙双方在执行此协议基础上，签定附加协议。五、 付款方式：1. 乙方在18天工期内（ 之前），完毕主体骨架和外遮阳系统后，甲方支付乙方人民币总款的30%作为工程安装施工进度款。2. 乙方在10天工期内（ 之前），完毕温室顶部覆盖和内保温内遮阳后甲方支付乙方人民币总款的15%作为工程安装施工进度款。3. 乙方在9天工期内（ 之前），完毕温室四周覆盖和湿帘，风机后，甲方支付乙方人民币总款的15%作为工程安装施工进度款。4. 乙方在13天工期内（ 之前），完毕采暖系统和苗床后，甲方支付乙方人民币总款的20%作为工程安装施工进度款。5. 所有竣工并经甲方、乙方、使用方或监理方共同验收达标后，甲方支付乙方人民币总款的10%.6. 其余元整作为质保金，质保期为工程验收后 12月，以甲方和业主签订的正式验收日期为起始日期，质保期内无任何安装质量问题，或虽出现安装质量问题，但乙方能在规定的时间内给予及时的解决，则质保期满甲方将总款的10%一次性拨付给乙方。7. 在每个付款阶段，乙方须根据工程实际进度和工期延期情况提出付款申请，经甲方安装管理人员确认签字后传回公司，甲方需在七个工作日内将款项付出。1. 乙方应按协议阶段工期竣工，因乙方因素导致阶段工期延期，每延期一天罚款人民币 元；在工程阶段付款中减去，如乙方在下一工程阶段把工程进度赶上，罚款在下一阶段付款中返回。如非乙方因素导致延期，则工期顺延，如甲方因素导致误工，则工期顺延。每延期一天罚款人民币 元。2.8.9. 最后一笔安装费支付前，乙方在施工地向甲方开具全额的正式统一发票。六、 甲方的责任和义务：1. 为乙方提供安装施工所需图纸和技术资料，及时提供温室及设备安装所需的零件和材料（土建部分的材料属乙方采购）。2. 配备安装管理人员，对乙方的安装施工进行技术指导，对乙方的安装施工质量和安装施工进度进行监督和检查。及时做好阶段性的检查、隐蔽工程检查，督促乙方提供购买材料的质量资料，和施工中外检质量报告。3. 甲方安装管理人员要对乙方的安装施工计划方案进行审核，检查、记录安装施工人员的数量和工种配备，工具和设施配备，安装施工进度计划贯彻情况。4. 工程施工中，由于乙方施工能力因素，导致工程质量不合格或较大地延误阶段工期（超过30%时），甲方有权终止协议执行，结算阶段性工程承包款，由其给甲方导致的直接经济损失，在乙方的阶段性工程款中扣除。5. 甲方安装管理人员要及时与业主沟通，为乙方安装施工提供必要条件；对安装现场出现的问题，充足与乙方协商沟通解决，及时反馈，做好书面记录。6. 因天气气候因素导致安装停工，必须有业主方、安装管理人员签字的书面资料。并根据实际情况调整安装工期，但承包价款不再调整。7. 本协议执行协议总价，为一次性包死协议。如因甲方因素（发货时间延误、设计方案变更、零件材料质量）将要导致停工，乙方必须在停工5日前书面告知甲方，并由甲方安装管理人员确认签字。甲方尽快协调解决，尽量不导致安装停工；如的确导致安装停工的，必须有项目经理和主管副总认可的书面告知，停工的时间、停工人员数量必须得到甲方安装管理人员的书面确认。甲方向乙方支付停工期间的平均人工单价为： 元/天。 七、乙方的责任和义务：1. 负责工程材料和零件的卸车清点、搬运及保管。2. 乙方应指定施工现场负责人：，工程安装期间不能改变，且必须在安装现场，负责解决施工过程中一切事宜。3. 乙方要严格按照安装图纸和安装技术规定进行安装施工，服从甲方安装管理人员的指导；随时接受监理和业主及甲方安装管理人员的检查与监督，保证安装质量，达不到安装质量规定的应及时予以整改；严格执行中间验收程序。4. 乙方要按照施工方案，保证各安装阶段的人员数量和工种，配备足够的工具；定期不定期向甲方安装管理人员提供施工进度计划和人员安排情况，服从甲方安装管理人员对施工计划的临时调整。5. 在安装期间，乙方负责对安装的零件进行适宜的防护，避免或减少自然或人为灾害对温室零件导致的损坏。6. 乙方应加强自身队伍的管理，做到文明施工：人员着装整洁、语言文明；施工现场整洁、材料存放整齐；临建设施配备齐全。如因乙方管理不善出现被业主罚款现象，乙方应按双倍标准补偿甲方。7. 施工及生活用水、电及施工进出场道路甲方提供，其它所用工具乙方自备。8. 乙方必须及时与安装工人结算劳务费，若因乙方未支付劳务费导致工程停工甚至司法纠纷，甲方保存把工程款直接支付给安装工人作为劳务费的权利，视为乙方收到该笔工程款。9. 按本地工商、税务、建管、治安等部门规定办理相关手续并承担费用。八、其他：1. 具有竣工验收条件，乙方向甲方书面申请验收。甲方根据验收申请组织内部验收，并在验收后给予批准或提出合理的整改意见，乙方应按规定及时整改并承担相应的整改费用，外部验收必须一次合格。2. 乙方应为所有参与该项目施工的人员办理意外伤害保险及工伤保险，并将保险单据复印件交甲方存档，费用由乙方承担。乙方需按相关规定，采用严格的安全措施，对有心脏病、高血压、恐高症等疾病者不得参与该项目的施工，安装人员年龄范围规定：1850岁。若乙方人员发生工伤等安全事故或出现材料丢失、损坏，事故责任和由此发生的费用均有乙方承担。3. 质保期内如发生施工质量问题，乙方应在接到甲方告知后36小时内赶到温室现场给予解决。4. 本工程等级为合格，达不到等级规定验收不予通过。5. 本工程的“协议技术附件”、施工组织设计方案的“施工进度计划”和“人员安排情况”作为本协议的附件，与本协议具有相同的法律效应。九、协议生效与终止：1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。2. 乙方交付竣工工程，且保修期满，甲方支付质保金后，本协议即告终止。十、争议的解决 如因本协议发生争议，双方应力争通过和谐协商解决，协商不成可通过诉讼解决，由甲方所在地人民法院管辖。本协议原件壹式两份，每份共伍页，甲、乙双方各持一份原件。甲、乙双方必须严格按本协议认真执行，任何一方均无权单方修改和违反。协议未尽事宜，双方协商解决。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：日期：