某电厂设备维护合同.doc

朔州市某实业有限公司设备维护、检修总承包协议协议编号： 发包方（甲方）：朔州市某实业有限公司承包方（乙方）：中国能源建设集团某有限公司第一条 定义和解释1.1. 定义协议(如下文定义)中以下的用词及词句，除根据上下文另有规定外，应具有本条所赋予它们的涵义:1.1.1. “甲方”指:朔州市某实业有限公司及其法定继承人。1.1.2. “甲方书面告知”指经甲方公司领导签字批准、盖有“朔州某实业有限公司”公章、已送至乙方的书面告知。1.1.3. “乙方”指中国能源建设集团某有限公司或其法定继承人，不涉及其任何人(甲方批准的除外)。1.1.4. “项目管理人员”是指甲方有关部门的工作人员。1.1.5. “乙方授权代表”是指由乙方任命，由甲方批准，在本协议项下代行乙方全权的个人。1.1.6. “本协议”、“协议”指朔州市某实业有限公司和中国能源建设集团某有限公司于 年 月 日在山西省朔州市签订的朔州市某实业有限公司设备维护、检修总承包协议；以及根据本定义成为本协议一部分的所有对本协议的书面修订、修改及补充、所有按本协议规定程序批准的范围变更及本协议的附件。1.1.7. “协议价格”指在本协议第18条写明的、根据协议规定用以支付乙方为实行并完毕项目和保修的总金额，该协议价格为固定价（含17%增值税）。1.1.8. “规范”指涉及在协议中的工作规范、甲方规定增长的工作规范，或由乙方提供的并经甲方批准的规范。1.1.9. “图纸”指由甲方和甲方根据协议向乙方提供的所有图纸、计算书和类似的技术资料，以及由乙方提供的经甲方批准的所有图纸、计算书、图案以及类似的其他技术资料。1.1.10. “协议附件”是指附在本协议之后，并构成协议同等有效组成部分的附件。1.1.11. “项目”“本项目”指朔州市某实业有限公司设备外委维护、检修总承包。1.1.12. “费用”指不管在项目实行区内或区外已合理发生或将要发生的所有开支，涉及：管理费及可合理分摊的费用，但不涉及任何利润补贴。1.1.13. “日”指公历日。1.1.14. “元”和缩写“RMB￥”指协议中作为货币单位的人民币元。1.1.15. “书面函件”指任何手写、打印或印刷函件，涉及电传、电报及传真通讯。1.1.16. “履约保函”是指乙方为所有履行协议，按协议规定向甲方提供的银行为乙方出具的经甲方批准的保函，金额相称于协议价格的10%。该保函的书写格式列于本协议附件6。1.1.17. “逾期付款利息”指中国人民银行不时公布的给资信良好的公司的大型商业短期（少于6个月）贷款的年利率。1.1.18. “额外服务”是指乙方承担超过承包范围以外的通过双方确认的服务。1.2. 标题和旁注各个条款中的标题及旁注不应视为条款的一部分。1.3. 注释凡指当事人或当事人各方涉及公司和有法人资格的任何组织的字词。1.4. 单数和复数已表白单数形式的词也可以代表复数，根据上下文需要而定，反之亦然。1.5. 告知、批准、批准、证明和决定除非另有规定，凡协议条款中提及的由任何人发出、给予的任何告知、批准、批准、证明或决定应是书面形式的。并应对“告知”、“证明”或“决定”等词作相应的解释。任何这种批准、批准、证明或决定不应被无理收回或延误。第二条 项目名称、地点及范围2.1 项目名称：朔州市某实业有限公司设备维护、检修总承包。2.2 项目地点：山西省朔州市沙涧村2.3 承包范围：某电厂2135MW主机及其附属设备、220KV及110KV线路维护、供热供电系统、脱硫脱硝系统、煤泥掺烧系统和所有辅机设备、建筑平常维护工作、全厂所有生产设备及生产封门建筑内的设备、地面、墙面的文明卫生。具体为设备消缺、定期加油和电气设备及盘柜内部卫生等；机组C、D级检修、临修和停机消缺；辅机临时性大修与抢修及6万元以下（含主材）的小型技改项目等工作，以及机组C级以上计划检修的配合等工作提供服务。电厂厂区内与生产、生活有关（到灰场、取水源设备系统）的所有生产设备系统、办公、生活设施、建筑的检修维护工作。具体技术规定详见附件“技术说明”。2.4 承包方式：本协议采用总承包方式，由乙方自行组织合格人员，自备工器具，全面承担朔州市某实业有限公司设备维护、检修总承包。第三条 转让和分包3.1 协议的转让乙方未经甲方的事先书面批准不得将协议转让。3.2 分包乙方不应在未得到甲方的书面批准前将协议的任何部分分包出去，除非协议另有规定。任何有关的批准，不应免去乙方根据协议应担负的任何责任或应尽的任何义务，并应象对待其自己、其代理商、其服务人员及其工作人员的行为、违约及疏忽同样，对任何分包商、分包商代理、分包商的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽负责。假如乙方擅自分包，除不能得到应付款外，还要承担违约责任。乙方不得将整个协议所有分包出去。第四条 乙方应完毕的服务4.1 乙方应提供的服务除本协议另有明确规定的内容外，乙方应进行与本项目有关的检查、维护、维修及实验（乙方自备检查、维护、维修及实验所需的仪器），在协议期内履行保证义务有关的必要或适当的所有工作和服务，并为完毕本协议提供所有必需的设备、机械、工具、劳力、运送、消耗品、行政管理及其他服务；对甲方另行委托的由其他乙方单位完毕的项目，乙方有义务根据协议之目的配合甲方和甲方另行委托的其他乙方单位工作并提供必要的服务，以保证甲方两台机组的正常运营。所有上述这些服务将以固定价格的承包方式进行，构成乙方在本协议中的服务内容（统称为“服务”）。在不违反本第4.1款的前提下，本协议及其附件中对服务有更为具体的描述。4.2 其他单位的工作及配合根据国家的有关规定和电力行业的良好惯例与甲方和甲方另行委托的其他乙方单位协调配合。但双方的工作范围和接口有交叉、模糊或争议时，乙方应在及时消缺和不影响设备正常运营的前提下与对方协商解决；如不能及时协商解决，应及时报告甲方并在项目实行时立即服从甲方的书面决定。第五条 乙方的一般义务5.1 乙方的一般责任：（涉及但不限于以下内容）5.1.1 负责某电厂2*135MW主机及其附属设备、220KV及110KV线路维护、对外供热供电系统、脱硫脱硝系统、煤泥掺烧系统和所有辅机设备、建筑平常维护工作。具体为设备消缺、定期加油和电气设备及盘柜内部卫生等；机组C、D级检修、临修、停机消缺；辅机临时性大修与抢修及6万元以下（含主材）的小型技改项目等工作。机组C级以上计划检修的配合等工作提供服务。电厂厂区内与生产（灰场、水源设备系统）、生活有关的所有生产设备系统、办公、生活设施的检修维护工作。以及负责清扫所有管辖设备及管道卫生和所有封闭生产建筑物内墙面、地面卫生。乙方应根据协议的各项规定，细心和勤勉、优质高效地开展工作。5.1.2 乙方提供常驻维护及管理人员，其定员不得少于100人。涉及汽机、锅炉、电气（一次、二次）、热工、起重工、电焊工、保温工、架子工、保洁工、司机、管理人员等等；规定设立各专业一定数量的专业技术人员，进行检修与技术管理；还应设立专职安全管理人员。检修人员按检修计划安排调用，检修、维护人员应按照中华人民共和国相关劳动法律法规，必须缴纳社会保险费用。5.1.3 乙方要熟悉甲方的管理模式，严格遵守、执行甲方的各项规章制度。由甲方每月对乙方从安全管理、生产管理、检修管理、经营管理、消缺管理等各项管理中对乙方进行奖罚。负责编制平常维护工作的备品备件计划和材料准备计划，并于每月18日前报甲方审批、购买。负责平常维护检修计划的编制，并配合甲方编制A、B级检修计划。负责编制“三措”计划，并负责实行。配合甲方开展春检、迎峰大检查和安全性评价查评、安全质量标准化工作问题的治理整改及实行工作。建立技术监督管理制度并负责实行工作，配合第三方的技术监督工作。依照电网规定建立设备可靠性管理制度，并负责实行。积极配合甲方完毕甲方下达的年度发电量及相关的安全、生产任务。5.1.4 乙方应根据甲方设备维修的需要，在现场设立完善的组织管理机构，并服从甲方的生产指挥管理,并建立、健全本单位各项管理制度、岗位责任制、工作标准，报甲方批准后执行。5.1.5 乙方应积极积极接受甲方对维修工作的检查、指导、监督与考核。依据甲方规定完毕安全质量标准化建设工作。5.1.6 乙方应根据甲方的规定，配置合格的管理人员及检修人员。乙方应同参与乙方范围内所有工作的人员本人签订劳务协议，且将协议副本交甲方备案。乙方人员名单经甲方书面认可后不得随意调动，更换人员必须经甲方书面认可。乙方人员在甲方工作期间，假如不服从甲方管理人员的管理和不能胜任其本职工作，甲方有权辞退，乙方应根据岗位规定给予调换，直至满足岗位规定为止。5.1.7 乙方应调动其员工积极性，优质高效地完毕承包范围内设备的维护工作，保证承包范围内所有设备的安全、稳定、经济运营。5.1.8 配合甲方生产技术部对设备异常情况进行分析，制定解决方案。根据分工及甲方生产技术部规定，参与现场紧急情况和重大事故的解决、抢险救灾等,并服从指挥。乙方负责完毕甲方临时安排的乙方承包范围外的其它应急任务，应随叫随到，不得以任何理由推脱或迟延，所发生的费用由甲方承担，可在年终结算。 5.1.9 乙方应将审阅技术文献或设备维修过程中发现的工程设计或技术规范等方面的任何错误、漏掉、误差和缺陷及时以书面形式告知甲方管理人员，负责为甲方设备和技术管理提供设备动态信息，参与甲方的技术革新和技术攻关等科研活动。5.1.10 乙方须与甲方安监主管部门签订安全协议，进入现场前所有人员必须通过甲方安监主管部门安全培训，并考试合格。5.1.11 乙方根据协议内容对设备进行维修和调试，并按照甲方的规定完毕工作。5.1.12 乙方应提供为完毕协议范围内的工作所必需的所有的监督、劳务、工器具、车辆、劳动保护用品及其它物品。5.1.13 乙方特殊工种人员必须持证上岗；检修中所需的配合工种由乙方负责解决。5.1.14 按甲方规定提供各种生产报表。乙方负责按甲方的规定提供统一的检修记录本、安全记录本等相关生产台帐，乙方应按规定规定填写详实的记录。5.1.15 乙方必须天天准时全面地巡视、检查设备运营情况，将发现的缺陷及时做好记录并向甲方运营当值人员报告，及时解决发现设备存在的问题及隐患，保证设备的可靠性及完整性，设备评级达优良。5.1.16 天天下班前半小时，乙方工作负责人必须向甲方报告当天工作情况。5.1.17 检修工作结束后，对检修项目进行质量自查验收，对最终检修质量负责。乙方应按照甲方的规定作好各种资料的记录和整理，并在一周内交甲方存档。5.1.18 乙方必须安排可以满足现场检修规定的工作人员24小时值班（含节假日），及时发现并解决现场缺陷，如发生因乙方延误因素而导致的后果，乙方承担所有责任。值班期间，应保证设备安全稳定运营，对于非突发因素导致的设备缺陷要承担责任。5.1.19 乙方必须按甲方规定对设备进行巡检，并对设备安全负相应责任。根据设备实际运营情况，乙方有责任提出设备技改的建议并制定措施。5.1.20 维修工作由乙方负责办理相应的工作票。乙方负责所管理设备及现场检修期间及检修竣工后的清扫；负责设备加油后的卫生清扫；负责正常运营期间设备内部卫生清扫（如盘、柜内等）；负责检修楼及检修车间区域卫生。5.1.21 乙方应执行经甲方批准的设备维修作业指导书或检修工艺文献包。除了严格用于协议目的，乙方单位不能在未得到甲方批准的情况下让第三者使用或向第三方转让机组检修规程、系统图和设备安装有关的技术资料、图纸(涉及复印件)。乙方人员变更或本协议乙方单位变更，乙方应将所有根据协议提供机组检修规程、系统图和设备安装有关的技术资料图纸及其他文献交还给甲方。5.1.22 乙方负责对甲方提供的专用工器具和机具进行维护和保养。5.1.23 负责维护工作人员的人身安全及设备可靠运营，对人身伤害和设备损坏负责。配合甲方对设备、人身事故和障碍的因素分析及事故调查报告的撰写，及时制定防范措施。在任何形式的运营、检修工作中，凡由乙方违章作业导致的设备损坏及人身伤亡事故均由乙方负责。5.1.24 如发生紧急情况或重大事项情况下，乙方因技术力量局限性或准备不及时等因素而无法解决或耽误维修等，导致甲方委托其它施工队伍进行紧急解决，乙方应担负所有委托费用及由此导致的损失，并接受相应考核。5.1.25 乙方人员如需办理流动人口暂住手续，由乙方自行办理。5.1.26 乙方应按甲方的规定到甲方有关部门办理出入厂证，甲方收取乙方办证的工本费。5.1.27 乙方应与甲方安所有门签订安全责任协议。5.1.28 乙方人员的安全用品、劳保用品由乙方自行负责。乙方在投标时承诺自行购置的设备维护人员平常维护使用的个人工器具和公用工器具，要所有配齐，并要有相应的产品合格证及检查合格证，应符合安全标准，并在检定的有效期内，损坏或使用周期到期后由乙方自行补充。5.1.29 乙方承包范围内的环境保护责任由乙方承担。由于乙方运营管理不妥所导致的环保不合格而导致的赔款事件，由乙方承担所有补偿责任并将解决结果报送甲方。5.1.30 乙方应按照有关法规和有关行业标准负责乙方人员的有关费用。乙方的劳动保护和办公用品费用已包含在总承包价格中。5.1.31 乙方在协议开始履行前应按甲方的具体规定，安排各专业管理人员和技术人员分批进入现场，熟悉系统和设备。甲方将发明必要的条件支持乙方的提前进厂培训工作。5.1.32 乙方的工作须符合本协议附件“技术说明”的规定。5.1.33 由于乙方巡检、维护不到位导致的设备损坏，一切损失由乙方承担。5.1.34 乙方的管理标准必须达成甲方公司的标准规定；同时必须执行甲方公司的各项规章制度，服从甲方的统一管理。5.1.35 乙方必须完毕甲方下达的各项生产、技术管理指标，并接受甲方的考核。5.1.36 乙方必须定期参与甲方组织的生产会议；定期填写、编报各类生产报表。5.2 乙方的劳务和人员(详见协议附件“技术说明”)5.3 甲方采用MIS系统进行管理，乙方应按甲方的MIS系统管理制度规定执行。MIS系统管理所需的微机、打印机、扫描仪等由乙方自行解决，甲方只提供网络接口。5.4 现场操作和工作方法乙方应对整个乙方范围内的现场各种操作和工作方法的合用性、稳定性和安全性全面负责。乙方应服从甲方的现场协调，对甲方的违章指挥，乙方应拒绝执行。5.5 错误的告知乙方应将其在审阅协议文献及项目实行过程中发现的甲方提供的有关技术资料或技术规范中的任何错误、漏掉、误差和缺陷及时告知甲方。第六条 乙方的雇员6.1 乙方应满足附件的规定，并在项目中提供：（a） 在本行业中业务纯熟、经验丰富的技术、管理人员；（b） 按协议规定能及时履行其义务所需要的技工；（c） 劳务人员的技术素质必须与其岗位相匹配；（d） 所有人员在甲方发出履约告知前都应已熟悉本承包范围内的设备、系统，开始履约时不应再提出额外的熟悉设备系统的时间和费用。6.2 甲方有权反对和规定解雇甲方有权规定乙方立即从项目中撤换其提供的、在甲方看来行为不轨或履行其职责时不能胜任、玩忽职守的人员，这种人员一旦撤换，无甲方的批准不得重新在本项目中工作。任何被如此撤掉的人员应从速被替换。甲方有权否决乙方从项目中撤换其提供的、在甲方看来是业务纯熟、经验丰富的技术、管理人员和技工。乙方在撤换这些人员时应向甲方申请并得到甲方的批准，否则这种撤换不可生效。6.3 乙方聘用的劳务人员及临时工人乙方应为其聘用的每一位劳务人员、临时工人办理进驻项目工作现场工作的必要的许可，并按国家及有关部门规定签订劳务、临时用工协议，其一切管理事务由乙方负责。第七条 甲方的义务7.1 甲方对乙方所承包的项目的安全规定、技术规定、质量标准、环境规定进行交底。7.2 甲方负责提供项目所需的有关技术资料及相原始记录薄。7.3 甲方对乙方的维护质量进行监督、监察、考核。7.4 甲方对乙方提出的维护方案、设备、备品备件、材料计划进行审批。7.5 甲方向乙方提供现场办公、值班场合，但其中生产办公场合的外部通话费和值班住宿场合的外部通话费由乙方自理，每月在本地电信部门自行结算，其它所有物品均不提供或有偿提供，且这些设施的基本维护与管理统一由乙方负责。7.6 甲方负责对其提供设备、备品备件、材料的废旧物资的回收解决。7.7 甲方应按照协议规定准时支付乙方工程款。7.8 因甲方的责任导致乙方人员在生产过程中发生工伤或死亡，则甲方按国家有关规定承担相应责任。7.9 负责审核和批准乙方提供的维修进度计划、技术方案、作业指导书或维修文献包。7.10 甲方负责乙方生产办公场合的用水用电供应，装表计量。（但不得超过指标规定。若有超标，超过部分按电厂上网电价及厂用水价标准核算，从乙方月度应付款项中扣除）。7.11 甲方负责现场消防器材的配置及规定乙方定期更换。（非正常使用和违规使用、丢失及损坏由乙方负责照价补偿）。7.12 甲方负责提供住宿及检修场地，人员用餐由甲方提供，价格与甲方员工一致，但费用由乙方自行解决。第八条 执行指令乙方应严格按协议规定执行，达成有关质量标准。乙方应严格遵守与执行甲方就服务范围内的任何事项所发出的指令，无论这些事项在协议中写明与否。乙方应只接受甲方的指令。第九条 履约保函9.1 履约保函及有效期乙方应在协议签订同时为履行协议向甲方提供及时有效的履约保函。该履约保函列为本协议附件（附件9）并被视为本协议不可分割的一部分。按本条款规定发生的费用由乙方承担。履约保函的有效期限应自本协议生效日起至本协议期满后30天止。其间，乙方应已根据协议履行并完毕了项目。9.2 根据履约保函的索赔在任何情况下，甲方按照履约保函提出索赔之前，皆应书面告知乙方，说明导致索赔的性质和因素。第十条 项目检查在协议签定后，甲方已向乙方提供有关该项目的技术资料。乙方应对这些资料的自行理解、解释负责。在协议签定前，应被认为已检查了现场及其周边环境，以及与之有关的数据，并对下列内容表达满意：(a) 已经对设备状况、周边环境、相关文献、图纸和本协议及其附件中所列的其他资料进行了全面仔细的检查；(b) 为完毕项目所需的材料及工作的范围和性质；(c) 乙方也许需要的水电、通讯、劳务及工作场地等条件。第十一条 保证和担保11.1 保证与担保乙方保证并担保其工作中采用的所有设备、工器具及材料没有工艺或材料缺陷；并且工作中没有因错误或疏忽而产生的缺陷和局限性。假如在协议期内甲方以书面形式告知乙方所发现的协议项下的任何缺陷或局限性，乙方应：A. 自费重新进行协议项下的任何服务或其他工作来纠正项目的任何错误、疏忽、缺陷或局限性；B. 假如是设备或材料的缺陷，应按规定修理或更换，但是，假如是乙方对该错误、疏忽、缺陷或局限性负有责任，则乙方应负责重新再做或予以更换，直到纠正完毕为止。乙方在发现这些缺陷后应尽快以书面形式告知甲方，并且无论如何都要在发现后三天内告知甲方。11.2 保证的限制除非本协议另有具体规定，否则本协议规定的保证是具排他性的，没有有关本协议项下的服务或乙方其他工作的明确或隐含的保证或担保。乙方否认任何隐含的保证或法律强加的保证(所有权的保证除外)，涉及合用性保证及买卖或贸易过程中的任何保证。第十二条 不利的外界障碍和条件除由于法律或事实上不也许继续履行协议义务的情况外，乙方应严格按协议规定执行，达成使甲方满意的限度。乙方应严格遵守与执行甲方的指令。第十三条 安全管理13.1 乙方必须坚决贯彻执行党和国家、电力行业及项目所在地各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，必须采用一切必要措施和手段强化安全管理，提高安全水平，拟定严格的安全工作秩序以保证人员在工作中的安全与健康，并保证本项目的顺利实行。13.2 乙方必须贯彻执行“安全第一、防止为主”的方针，严格执行中华人民共和国电力行业标准电业安全工作规程（火力发电厂部分）和甲方有关安全规定及各自行业安全工作规程。13.3 乙方的项目经理是乙方在该项目的第一安全负责人，必须亲自抓安全；建立严密的安全监察网络和有效的安全保障体系；13.4 乙方要服从甲方的安全管理，因乙方的因素给甲方、己方或第三方导致人身伤害或死亡，均由乙方按国家有关规定承担相应责任；因乙方的因素给甲方、己方或第三方导致设备事故或经济损失，均由乙方负责并补偿导致的一切经济损失。13.5 因第三方的责任导致乙方人员人身伤害或死亡，则由第三方按国家有关规定承担相应责任。13.6 因甲方的责任导致乙方人员人身伤害或死亡，则由甲方按国家有关规定承担相应责任。13.7 为加强安全管理，协议签订前乙方应提前交付甲方安全生产风险抵押金；金额为2.00万元。本协议期满后30天内甲方将安全生产风险抵押金一次性退还给乙方。其金额为：退还安全生产风险抵押金金额安全生产风险抵押金总额协议期内安全考核扣款总额(不含月度已扣除部分)若协议期内出现安全考核扣款总额大于初交安全生产风险抵押金总额时，乙方应在10日内按初交安全生产风险抵押金总额2.00万元，交足安全生产风险抵押金。第十四条 安全、文明规定乙方必须严格执行甲方关于文明工作方面的管理文献、规定，由此而发生的一切费用由乙方自理。14.1 乙方在现场应遵守所有现行的有关安全、文明工作的规章制度。除非另有协议，自开始工作直到协议终止为止，乙方应：(a)全面负责在本项目中工作的人员的安全，并使工作现场保持良好的秩序，以避免发生人身事故，保证建构筑物和设备的安全。(b)为了保护设备或为了公众及其别人员的安全及方便，在甲方或任何依法建立的主管机关所规定的时间和地点、乙方应以其自己的费用提供并维修所有检修维护工作所需的临时照明、护栏、警告标志等。(c)采用一切合理措施，保护工作现场周边的环境，避免污染、噪音或由于其工作方法的不妥导致的对公共人员和财产等的危害或干扰。(d)因工作因素导致火灾需动用甲方消防器材时，在使用后要及时报告并限期补齐。因工作失误导致气体消防设备（含气溶胶）、泡沫消防设备或自动水消防系统误动作，要立即报告甲方安全人员，并根据情况补偿甲方损失。14.2 乙方员工应按甲方规定统一着装，费用由乙方负责。第十五条 工作现场管理15.1 乙方应服从甲方在生产现场的统一管理。15.1.1 项目现场管理应达成安全、文明规定，设备、工器具、材料堆放合理，标记清楚，排放有序，符合防火规定。15.1.2 在项目实行期间，乙方应自费保持现场不出现不必要的障碍，排除雨水或污水，从现场清除并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时工程。15.1.3 各责任区应严格执行有关的环境卫生标准规定，保证工作人员的身体健康，发明一个良好的工作环境。15.1.4 乙方应保证工作现场照明充足（各种检修所需临时性照明有乙方负责），以利于检修和运营,并配备足够的维护人员。15.1.5 厂区及作业区内的沟道、地面无垃圾、油污，每个作业区域都应作到“工完料尽场地清”的工作环境，废料及时清理。15.1.6 不准随旨在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接临时结构，必要时需办理手续后方可实行。15.1.7 沟道、孔洞、平台、扶梯要有可靠的永久性或临时盖板或栏杆，设明显标志和安全警告牌。15.1.8 绿化区域范围施工前，应获得甲方书面批准，施工中应尽也许保护绿化成果，交工时，必须及时恢复绿化区域地面。15.2 防止不法行为乙方在任何时候应采用一切合理的防止措施，以防止其职工发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护项目附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。15.3 交通和毗邻财产在协议许可范围内，乙方的一切操作均不应对:A.公众的便利及私人财产损坏或破坏；B.公用道路或私人道路的非法进入、使用或占用，而产生不必要的干扰。乙方应保障并保证甲方免于承担上述事项所导致的一切索赔。第十六条 材料、设备和维护质量的管理详见技术说明。第十七条 违约补偿17.1 因甲方责任导致乙方经济损失的。甲方补偿乙方直接经济损失。17.2 甲方不按协议及时支付乙方检修维护费用,按银行同期活期存款利息补偿乙方的损失,但协议另有规定的除外。17.3 由乙方责任导致甲方设备损坏及经济的损失，乙方应组织抢修并补偿甲方的直接经济损失，同时承担相应的罚款，共同作为该项乙方违约所致的补偿费。17.4 由于乙方操作不妥导致其它人员或设备伤害应由乙方承担所有责任。17.5 因乙方操作、维护因素导致甲方设备损坏、影响生产时应由乙方补偿所有损失。17.6 因乙方未及时对的提报备品备件计划，而导致因缺少备品备件使设备无法正常运转，所引发的甲方损失应由乙方承担。17.7 因乙方操作、维护因素导致机组减出力、非计划停运、受电网调度考核时乙方应受到相应的考核。17.8 在不使其他补偿方受损害的条件下，甲方可从应付给或将要付给乙方的款项中扣回该项补偿费。此项支付或扣除不应解除乙方对完毕该项工程的义务或协议规定的乙方的其它义务和责任。第十八条 价格两台机组的年总承包价格为：543万元大写：人民币伍佰肆拾叁万元整，含17%增值税。上述价格为乙方完毕承包范围内所有工作的含税价格（含17%增值税），本协议价格除经双方协商批准修改的，协议有效期内不因任何因素发生变化。第十九条 付款与结算19.1 本协议付款采用月度付款方式。19.2 每月最终应付款项=每月付款基数每月考核扣款。19.3 每月终结，双方核算每月最终应付款额，在乙方出具增值税发票后，15天内甲方完毕上月应付款的划拨。19.4 若本协议提前终止，则：终止协议当月应付款额=（每月付款基数/30）实际工作天数考核扣款。19.5 考核扣款是指依据本协议附件“技术说明”中考核细则的有关条款所发生的扣款。第二十条 协议争议的解决20.1 在执行协议中如发生争议，双方都应本着实事求是的精神，协商解决。若协商不能达成一致，双方均应当向山西省朔州市中级法院起诉。20.2 双方发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行协议：1、协议确已无法履行；2、双方协议协议终止；3、法院判决终止协议。第二十一条 协议有效期和终止21.1 本协议自双方签字、盖章，乙方人员正式上岗后即可生效；协议的有效期为一年。21.2 协议任何一方若出现严重违约行为，守约方有权提前30天向违约方发出终止本协议的书面告知。21.3 协议任何一方无端提出终止协议，都应提前3个月书面告知对方，并承担对方直接及间接的经济损失，具体补偿数额由双方协商解决，如协商不能达成一致的，按本协议第二十条执行。21.4 协议有效期到达前三个月，协议双方本着自愿的原则商定协议的续签事宜。第二十二条 补充条款协议签字后5天内，乙方应向甲方提交下述文献（涉及但不限于）:A）本项目的组织设计、组织机构B）用于本项目的重要设备、工器具清单C）用于本项目的人员具体情况D）用于本项目劳动力和管理人员需求计划E）质量保证大纲和质量保证手册F）用于本项目的各项管理制度G）用于本项目的消耗性材料H）用于本项目的技术措施第二十三条 其他23.1 协议附件作为协议不可分割的部分，与协议文本同具法律效力。23.2 乙方应在协议签订之前向甲方提供按本协议附件所提供的格式书写的履约银行保函，无条件为乙方在本协议项下的履约、支付和补偿义务提供担保。履约保证金额为协议总价的10%即人民币543000元。23.3 本协议一式捌份，正本肆份，副本肆份；双方各执正、副本贰份。各份具有同等法律效力。（以下空白，接签字盖章页）（本页为签字、盖章页）签约地点：朔州市某实业有限公司签订日期：2023年 月 日甲 方：朔州市某实业有限公司（盖章）法定代表人或授权代表：（签字）住 所 地：朔州市朔城区下团堡乡沙涧村北邮 编：036001电 话：传 真：开户银行：中国工商银行朔州市朔城区支行帐 号：0507 0475 0920 0029 865税 号：乙 方：中国能源建设集团某有限公司（章）法定代表人或授权代表：（签字）住所地：电话：开户银行：账号：税号：协议附件一质量保证书为保证中煤朔州某实业有限公司委外维护检修范围内的设备在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商致签订本质量保证书。一、项目质量保证范围和内容质量保证范围内容以双方签订的协议为准。二、质量保证期限质量保证期限为协议规定的承包期。三、质量保证责任l、属于保修范围和内容的项目，承包人应在现场安排维护人员随时进行维护修理工作。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托别人修理，其修理费用从乙方承包费用内扣除。2、发生须紧急抢修的事故，承包人接到事故告知后，应在最短时间内组织人员进行抢修。3、在国家规定的合理使用期限内，承包人应保证维护的质量。四、其他本质量保证书作为协议附件，由发包人承包人双方共同签署。发包人： 承包人：法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人(签字)： (签字)： 年 月 日协议附件二安全考核协议为认真贯彻“安全第一，防止为主”的安全生产方针，保证安全施工，杜绝人身死亡事故和重大设备损坏事故的发生，根据电力工业部关于安全工作的决定和中煤朔州某实业有限公司有关安全生产的规章制度等文献精神，使中煤朔州某实业有限公司项目安全顺利进行，经发包人、承包人双方商定，特订立以下考核协议，双方应共同遵守。一、发包人的权利和义务l、认真贯彻执行国家有关安全生产：的方针、政策、法规及上级有关安全施工的规定。严格监督承包人安全施工，督促承包人制定本工程安全施工管理办法和经济制约措施。2、审查承包人安全施工资格，及重要施工业绩和近三年安全施工记录，会审承包人的安全施工技术措施。3、负责协调承包人在安全施工中所碰到的承包人无法解决的安全问题。4、监督检查承包人安全管理，定期组织安全例会和与承包人共同进行安全大检查，协调解决检查中发现的安全施工的问题。5、对安全工作有突出奉献的承包人领导和安监管理人员有权给予奖励，若承包人违章作业，野蛮施工，发包人有权做出处罚，若事故不断，发包人必须立即终止经济协议，并限令承包人退出现场。二、承包人的权利和义务1、承包人必须严格贯彻执行国家有关安个生产的方针、政策、规定及发包人制定的有关安全施工管理的规定、办法或制度。对有也许导致人身不安全的工作，承包人有权拒绝。2、承包人在本项目开工前，必须制定出保证安全的安全技术和组织措施，并交发包人审查后，严格执行。3、承包人应服从发包人对安全施工的监督、检查和指导。4、开工前，承包人必须组织全体人员分工种进行安全教育和考试。5、由于承包人因素对发包人设备的损坏，承包人应承担补偿责任。6、认真做好现场的安全管理，若发生事故，应及时组织分析、调查，并按上级规定及时上报，并抄送一份给发包人备案。三、其他1、承包人应承担在承包期内发生的非发包人责任的人身伤亡事故，其经济责任自负，发包人不负任何责任。2、本安全考核协议作为经济协议的附件，享有同等法律效力。发包人： 承包人：法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人(签字)： (签字)： 年 月 日技术说明第一条 工程概况1.1 总体规划朔州市某实业有限公司位于山西省朔州市沙涧村。厂址北依山丘，距朔州市约4公里。工程规划机组容量1570MW，一期建设规模为2135MW，安装2台135MW直接空冷汽轮发电机组。机组具有调峰能力。锅炉为上海锅炉厂有限责任公司生产的480t/h超高压循环流化床锅炉，汽轮机为上海汽轮机厂有限公司生产的135MW超高压、一次中间再热、两缸两排汽直接空冷凝汽式汽轮机，发电机为济南生键发电机有限公司生产的135MW空冷汽轮发电机组。1.2 工艺系统特性1.2.1 热力系统：a、给水系统为单元制，每台机组采用两台100%的电动调速给水泵，正常运营是一台运营，一台备用，给水泵再循环阀连续可调。b、回热抽汽系统由于考虑空冷凝汽器的因素，采用2高加+1除氧+3低加的六级非调整式抽汽回热系统,除氧器布置在23米；加热器疏水采用疏水泵输送，设有正常疏水和事故疏水。c、汽轮机旁路系统，由于考虑到空冷凝汽器冬季的防冻措施，本工程的旁路系统采用30%容量，两级串联二级减温减压系统。d、主蒸汽、再热蒸汽、主给水、凝结水等系统均采用单元制。主蒸汽管道、再热蒸汽冷段管道和再热蒸汽热段管道的布置采用2-2的布置方式。e、抽真空系统采用水环式真空泵组，设立三套水环式真空泵组，在机组启动时，三套水环式真空泵组所有用来抽真空；在机组正常运营时，一套运营、二套备用，以维持各设备及管道的真空；f、工业冷却水系统采用带有机力通风冷却塔的闭式循环冷却方式；两台机组配有四座机力通风冷却塔。g、燃烧系统采用皮带式称重给煤机供煤；燃油系统采用床上点火油枪，采用0号轻柴油高能点火器二级点火方式。h、风烟系统采用表面管式空气预热器，一、二次风机为双风机双风道系统。在引风机前布置有布袋除尘系统。一、二次风机及引风机为离心式风机，一次风机、引风机采用变频调速，二次风机采用液力偶合器调速，反料风由3台罗兹风机提供。i、除渣方式采用滚筒冷渣器和输渣皮带连续排渣。1.2.2 采暖通风和空气调节系统主厂房夏季采用机械进风、机械排风的通风方式排除室内余热和余湿，冬季采用蒸汽加热的方式。机炉控制室及其电子设备间采用全年性集中空调采暖和制冷，设立空调用的集中制冷站和加热站，冬季为换热站系统提供热水，夏季为空调系统提供冷水。1.2.3 直接空冷系统汽轮机排出的乏汽由主排汽管道引出到布置于“A”列外的空冷凝汽器中，运用16台变频调节的轴流式风机吹出的风对汽轮机排出的乏汽进行冷凝，空冷凝汽器为椭圆形热浸镀锌单排翅片管式换热器，有顺流和逆流布置，顺流区作为主冷凝区，逆流区重要用于防止过冷和结冰，这部分逆流管束的出口作为重要抽真空区。每台机组的空冷凝汽器采用6根钢筋混凝土支柱，在空冷凝汽器零米场地上，布置有主变、厂变、出线架构等设备和建构筑物。1.2.4 燃料供应系统本期工程2135MW机组燃用由汽车运送至干煤棚，进行配煤后，由皮带输送机送入主厂房煤仓。1.2.5 除灰系统在空气预热器出口沿烟气流向布置布袋除尘器。除灰、渣系统采用灰、渣分除和分贮的方式。除灰系统采用正压浓相气力输送系统，飞灰在灰斗（缓冲灰斗）下部经仓泵由压缩空气通过管道输送至灰库，灰库