东太地产公司商品房买卖合同.doc

商品房买卖协议补充协议草 案为进一步完善和解释出卖人与买受人签订的东太 项目商品房买卖协议，特签订本补充协议，由协议双方共同遵守，本补充协议及附件与商品房买卖协议具有同等法律效力。第一条 商品房买卖协议第一条关于土地使用年限补充解释为：住宅 年，自 年 月 日至 年 月 日；商业 年，自 年 月 日至 年 月 日。最终以国家土地管理部门核定为准。第二条 对商品房买卖协议第五条的补充解释：1、实际面积由具有房屋面积测量资质的部门进行测量并经产权登记机关认可。2、关于面积差异解决：出卖人与买受人共同选择“单价不变，总房款根据产权面积登记面积实行多退少补”，其他条款将不再履行。第三条 出卖人与买受人协议约定以交纳首付与按揭贷款相结合的方式支付购房款的：1、贷款主体为买受人；2、是否发放贷款、贷款期限、贷款利息等由贷款银行拟定；3、买受人在签订商品房买卖协议及本协议时应拟定自己可以达成银行发放贷款条件（具体条件见附件七）4、乙方应于签订协议的同时缴纳由开发商代收收的政府规定的相关税费、个人购房抵押贷款的各项费用（费用的收取以交易时同时期国家相关部门规定收取额度为准），提供输个人购房抵押贷款的相关文献，并在签订购房协议15日内到甲方告知场合签署有关按揭协议、协议及其附件，完清办理协议登记及个人购房抵押贷款的各项申请手续。5、如因买受人因素，办理按揭手续并交齐相关资料时间超过约定期间15天，出卖人有权按总购房款每日万分之一收取违约金。若办理按揭手续并交齐相关资料时间超过约定期间30天，则出卖人有权按照总购房款每日万分之二收取违约金并继续履行协议，或解除协议并扣除总房款10%的违约金以及该房屋买卖已支付的各项税费。若因买受人因素，无法达成申请贷款银行的贷款条件导致银行拒绝按揭贷款，买受人应在15日内议定其它付款方式或完善所有银行规定的相关资料和手续，否则出卖人有权视同买受人退房解除协议。如出卖人因此解除协议或买受人因此退房，出卖人退还买受人已缴纳的房款，但应扣除总房款的10%作为对出卖人的补偿，同时出卖人将另行扣除该房屋买卖已支付的各项税费。附：买受人按揭贷款应提供资料及条件：第四条 对商品房买卖协议第八条关于交付使用时间“如连续下雨七日导致无法施工可据实延期”的补充解释：是否连续七日下雨以本地气象部门数据为准。第五条 买受人应准确真实填写姓名、身份证号码、联系电话、联系地址的信息，以便于双方沟通及信息告知。若有变更，买受人应及时以书面形式告知出卖人，否则由此导致的延误,责任均由买受人自行承担。第六条 出卖人关于交付告知、规划设计变更告知、催缴款告知等以下几种方式进行：1、媒体告知：以铜仁日报刊载为准。2、书面告知：双方特别约定，书面告知按买受人所列地址挂号邮件送达，自交邮邮戳之日起满七日即视为送达。3、电话告知。4、出卖人可在1、2两种告知形式中任选一种作为正式告知，买受人对此予以认可。第七条 出卖人关于装饰、设备标准承诺，以商品房买卖协议附件三为准。第八条 商品房买卖协议第十四条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运营的承诺的补充约定：1、给排水、市政供电、电梯房电梯在房屋交付日达成使用条件； 2、社区园林绿化在房屋交付后90日内基本完毕施工（少数局部除外）。3、如因买受人因素未能办理有关供水、供电手续，导致买受人在接受房屋时未能通水、通电，由买受人承担所有责任。同时视同出卖人达成房屋交付条件。第九条 商品房买卖协议第十七条的补充解释：1、本项目地下车库归出卖人所有，出卖人依法有出租、出售、转让等权利。2、本项目没有分摊到买受人的房屋产权均归出卖人所有，出卖人依法有出租、出售、转让等权利。3、凡是分摊到买受人名下的房屋产权，买受人与全体业主共同享有该物业各项法定权益。第十条 关于商品房买卖协议第十七条的补充约定：本社区为全封闭式住宅社区，买受人的房屋除作住宅使用之外不得另作它用，否则视同买受人违约。（车库、社区外部商业除外）第十一条 为保证全体业主（买受人及社区内居住人员）的权益得到保障，买受人批准签署业主临时公约及前期物业管理服务协议并承诺承担及遵守业主临时公约及前期物业管理服务协议中载明的义务和规定。业主临时公约及前期物业管理服务协议将作为本协议附件为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。第十二条 根据国务院颁布的物业管理条例及黔建房通2023328号贵州省关于明确商品住宅共用部位共用设施设备维修基金收取比例的告知有关规定，买受人有缴纳物业维修基金的义务和责任。基金缴纳比例：总房款的百分之二。具体金额为：人民币： 万 仟 百 拾 元 （： 元）。 该笔费用在签订商品房买卖协议时缴纳。 第十三条 双方对房屋有争议的部分，凡需提交有关部门进行检查、检测的，其检查、检测费用由争议提出方先行垫付，如检查、检测结果符合争议提出方所提情况的，费用由对方承担。如检查、检测结果不符合争议提出方所提情况的，费用由争议提出方承担。第十四条 在买受人无违约的情况下，若出卖人单方面终止本协议或反复卖出买受人所购房屋，则视为出卖人单方面违约，出卖人应支付该房屋总价款的10%作违约金给买受人；在出卖人无违约的情况下，若买受人单方面终止协议或规定退房，则应支付房屋总价款10%的违约金给出卖人。第十五条 关于商品房买卖协议第十一条补充约定1、 出卖人书面告知以本协议第六条为准。2、 因买受人因素，未能按期交付的，包含：买受人未能缴清购房款；买受人未能缴清其应缴纳的相关费用如水、电立户费、物业管理费、银行按揭贷款费用等；房屋达成交付条件,但买受人拒绝接受房屋并无有效理由的。3、买受人已缴清购房款项及其他相关费用的，视同准时交房，自接告知之日起由出卖人承担保修责任，买受人承担物管费用。4、乙方未缴清购房款项及其他相关费用的（含手续未办妥者）由甲方选择下列方式之一解决并在三十日内书面告知乙方； A、 视同乙方拒绝按受房屋。本协议解除，乙方须承担不履行协议的违约金（为总房款的10%）。B、 视同准时交房，除按本条第2款第（1）项解决外，乙方还须比照甲方逾期交房的责任承担总房款每日万分之五的违约金，如约定交房时支付款项的，乙方自接告知之日起承担付款责任。第十六条 本协议一式三份，出卖人两份，买受人一份。第十七条 未尽事宜，双方协商解决；协商不成的，由异议提出方依法向人民法院起诉。出卖人（签章）： 买受人（签章）：法定代表人： 法定代表人：委托代表人： 委托代表人：（签章） （签章） 年 月 日 签于贵州铜仁 附件一：业主临时公约附件二：买受人应缴纳的各项费用及手续