![点击分享此内容可以赚币 分享](/master/images/share_but.png)
地坪施工合同123.doc
《地坪施工合同123.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《地坪施工合同123.doc(9页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、地坪工程分项施工合同甲 方: 乙 方: 工程名称: 工程地址: 甲方将承建的 工程的 分项工程承包给乙方。根据合同法有关条款,本着平等互利的原则,经甲、乙双方共同研究,充分协商达成如下条款。一、主要工作内容、范围1、根据设计的图纸、工程设计变更通知单和技术核定单,严格按有关施工规范和施工方案中的条款进行。2、乙方派出固定人员(2名)配合甲方工长抄平放线。3、带领班组人员随同工长、质检员进行跟踪质量检查,并对其所提出的部位及时整改返修,班组应作好自检并报项目部作为结帐依据。4、施工现场内、库房等地点的上下车,材料的堆码入库、水平和垂直运输(含重复堆码和运输)和工作面的清扫,以及自身材料保护,如乙
2、方未即时的上下车,堆码材料、水平和垂直运输及工作面的清扫,由甲方安排人员完成所产生的一切费用由乙方承担并处于三倍的罚款,此费用以甲方责任工长和完成工人签字(作为第三方证明)为准。5、按图纸范围规定以及施工方案,技术交底的要求进行施工。6、按现场标准化文明施工作业,并达到有关要求。7、分管工长安排的其它工作。8、承包方应自备各类型电动工具、机具。施工中所用的所有低耗品等由乙方自购,自代机械设备,以上费用包含在单价内。9、安全防护、现场内文明施工、创卫迎检、场内转运,其费用均含在单价内,其工资包括在计件单价内,不再发生其它用工。另必须协作配合现场建设单位、质检站、甲方及监理公司的检查,费用不再计算
3、。10、甲方负责劳保用品购置、发放,乙方须签字并正确佩戴使用,劳保用品费用由乙方承担。11、每层每次连续停工或窝工20天以内的乙方人员的误工费和乙方的其它费用由乙方承担。12、有一层或局部工作面垂直和水平运输机械不到位由乙方自行解决,不另外增加费用。13、建筑工程施工团体人身意外伤害保险由甲方代乙方垫付,工程第一次收方结算时,甲方从乙方的人工费中扣出。14、工作验收后乙方负责移交给下一道工序双方签字认可。15、其它:二、工程承包单价1、本工程上述所有承包工作内容和约定义务全部履约单价元 /m2, 2、以上包干价,已包括所有辅料及检查的各种工具和费用在内。三、承包费的组成本合同约定价为全部履约价
4、,除按第一条所约定的工作内容外尚包含:A、其中包括班组人员组织费用;B、工人工资;C、节假日,加班补助、冬雨季施工费用;D、劳动保护用品费用;E、1万元以内的工伤医疗费用;F、安全管理、文明施工费用;乙方不得以任何理由不加班、不配合安全文明管理和延迟施工工期,否则视为乙方违约行为,将按约定条款和项目管理制度对乙方对进行违约处罚。三、付款方式:1、支付人工费以每完成十层的工程进度节点和实际完成工作量为标准收方结算一次。在乙方办理完结算单和工资表后25个工作日内,并由甲方核定后由财务按完成量的 进行支付。2、在乙方每完成十层的工作量后由乙方向甲方申请验收,由甲方组织验收小组对乙方所完成的工程量进行
5、验收,如乙方所完成的工程未达到规范要求的合格标准的部分甲方按每下降5元/m2进行降价验收或要求乙方做返工处理,对质量太差必须返工处分理的部分,并由项目部扣回材料和机械损失费用。3、本工程约定价是充分考虑了施工难度的综合价格和按合同约定内容的全部履约价,如乙方只部分履约的仅按履约部分结算,如乙方仅完成大面施工而不完成细部工作时,则对已完部分按约定价下降2元/m2结算,少量的边沿部位未完成的延长米10元/米或30元/ m2从乙方已完工程款中扣回,空鼓部分乙方不积极返工重做由甲方完成的由按每点30元从乙方决算款中扣回(由甲方与修补人员签字为依据)。作为对所余细部和后续工程施工的难度补偿。4、项目部验
6、收只是过程质量控制的依据,仅是最低质量标准要求,并不排斥向业主交验时所查出的质量缺陷,如项目部初验合格,而业主验收(分户验收或交精装验收)仍然有不合格的部分乙方必须承担相应的责任,业主扣除的质量款和要求返工的损失仍然由乙方承担,在最终结决算时从乙方工程款中扣除。5、如甲方工期安排有变化时按甲方的进度计划实施,如乙方原因延迟一天按每天500元向甲方支付工期违约金,甲方在工程进度款支付时扣除。6、在支付进度款时乙方必须向安全员上交三级安全教育卡和班前安全教育记录,如乙方未提交的安全员可按每缺少一人暂扣200元签署结算单和按每缺一人按100元的额度处罚乙方的违约行为。7、一应由乙方自购的材料,在项目
7、部领用的材料在进度款支付时按采购价加运保费扣回。7、若乙方的施工质量达不到约定,发生了安全伤亡事故,总工期没有达到甲方要求工期,乙方必须承担过程中的损失和处罚。8、灯线到电工房领用。乙方领取灯线时,一次性配齐灯管(碘钨灯管或白炽灯泡),在使用过程中,灯管更换,由乙方负责。乙方工程完工后,必须原物归还(包括灯管也完好),否则,乙方照价赔偿。9、结算单必须由项目部管理人员会签后方为有效,未经会签的结算单、签证单均为无效依据。10、工资发放必须由乙方造好工资表上报甲方(不得超出合同约定支付款额度,超出部分由乙方自行解决),分别由签约人和工人签字认可,发放由项目部财务人员代发或管理人员监督发放,乙方不
8、得将现金带出工地发放。8、签证办理方式:由于设计变更以及业主方变更等原因并报增工程量部分乙方应予签证形式统一办理,乙方应在变更发生后七日内以书面签证形式提出,否则视为乙方对甲方优惠。签证费用的单价核算按照乙方对应单价执行,若无对应单价按甲方公司现行单价执行,若甲方公司无对应现行单价则按成都市造价信息核算,工程量以变更通知按实际核算,不作其他补偿。签证办理需得到甲方分管工长、现场责任工长、预算员签字认可,最终以甲方项目经理签字认可方为有效签证。签证认可后乙方应在当月产值申报时申报,超过两个月未申报视为乙方自动放弃该签证。9、乙方工人不得直接与甲方直接发生劳资纠纷,若发生工人闹事、堵门等不服从甲方
9、管理的事件,甲方将根据情节轻重对乙方处于¥10000元以上的罚款,若有争议时乙方只能通过乙方委托的现场负责人来处理,乙方必须有足够的垫资能力,确保在甲方资金暂时有困难的时候,按时足额发放工人工资,否则乙方自愿承担由此所产生的一切法律及经济责任。10、付款时间由甲方公司确定,付款时每月按实扣除当月罚款和赔偿外,由甲方统一按入场教育时名单,按实名支付,乙方必须认真做好人员的登记和工资管理。四、工程质量要求 1、技术标准乙方接受任务后,由甲方幢号工长向乙方人员进行技术交底。乙方接受任务后,由甲方工长向乙方人员进行技术交底。乙方必须严格按照施工图、施工图会审记录、现行国家相关规范,甲方分管工长的书面技
10、术交底等进行施工。 2、质量验收严格按国家有关规范、规定执行。 五、工期要求1、本工程施工时间短,工程难度大,质量要求高,竞争激烈,必须发扬吃苦耐劳精神,连续作战作风,对自己从事的工作认真负责。2、合同工期 (按项目进度计划实施)。3、乙方所进场人员绝对服从现场安排,一切行动听指挥,要绝对听从安排,不分白天、晚上、晴天、雨天和节假日随时作业。4、要求乙方按甲方项目上所安排的进度计划,不折不扣的完成任务,由于乙方责任耽误工期,将由乙方负责所有经济赔偿。乙方必须按甲方排定的工期组织施工,否则每拖延工期1天,处罚 元。5、每分项工程如果乙方不能按甲方要求的时间开工和完工,甲方有权作出相应的经济处罚,
11、处罚标准按情节轻重每天可处以2002000元。严重者甲方将另外安排施工队伍进场施工,所增加的费用(按双倍计)在乙方工程款或结算款中扣除。 6、不论发生任何情况,乙方不可能用停工或变相停工方式来要求甲方处理,在停工期间,每停工一天,甲方将扣乙方工程款10000元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失,此款可以当月扣或者在结算中扣除。连续停工三天时,甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。 7、乙方自动退场,甲方将乙方所剩的工程款全部作为赔偿金赔偿甲方的各项损失。六、安全要求为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据中华人民共和国建设工程安全生产管理条例和国家有关法律
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 地坪 施工 合同 123
![提示](https://www.zixin.com.cn/images/bang_tan.gif)
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【胜****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【胜****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。