![点击分享此内容可以赚币 分享](/master/images/share_but.png)
劳务施工合同.1docx.docx
《劳务施工合同.1docx.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《劳务施工合同.1docx.docx(7页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、劳务施工合同甲方:中铁二十局集团湖北宜巴高速公路土建第十七合同段项目经理部以下简称甲方)乙方:九江市第三建筑工程公司宜昌分公司以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、劳动法及建筑法的相关规定,为了明确项目部与施工部之间的责任、权利和利益,高质量、高速度、高效益的完成工程施工任务,结合公司及项目经理部有关文件规定,甲方与乙方签订以下施工合同。第1条 合同文件的组成1.1本合同书及其附件;1.2甲方与本项目业主合同中约定的施工技术规范及施工图纸、招投标文件及业主的各种管理办法和通知;1.3甲方下发的各种管理办法和规定等;1.4乙方的承诺书;1.5其他业务往来文件、批复、通知等;第2条 2.1承包内
2、容:峡口隧道进口地段(起止桩号为掌子面上台阶起始里程ZK105+022ZK107+377)左线隧道的开挖、初期支护、二次衬砌(原队伍施工剩余部分)以及附属工程(含边沟、水沟、电缆槽、各种预埋洞室与预埋件以及行车横洞3个、人行横洞1个)与洞门等左线隧道工程施工的全部工序(除地质超前预报和监控量测外);以及项目前期以开挖段存在的超欠挖的处理。2.2承包方式:单价承包2.3工程数量:工程数量以乙方的实际完成数量且被甲方签认质量合格的数量为准。第3条 合同单价3.1工程量清单中单价即位本工程项目合同承包单价,该单价包含为实施和完成本工程项目的各项工作所需的人工、机械、临时工程质检(自检)、验收、文明施
3、工、安全防护、缺陷修复(2年)、保修期(5年)管理、税费(营业税除外)及内业资料等其他费用,本和同属风险单价包干合同,清单以外项目全部作为附属工程,其费用以包含在相关单价中。若超额完成隧道施工长度,超额部分项目收取中标价的技术服务费3%和项目管理费2%以及提取机械设备年折旧费用25%,不再收取其他费用(遇变更设计时按变更设计标准加收5%的管理业务费用)若未按合同工期完成业主合同规定长度,项目部加收1%管理费用弥补项目部名誉及其他损失。3.2本工程项目合同承包单价为固定价格,各项风险均已包含在承包单价内,在施工期间无论任何原因,该单价不再调整。3.3超前地质预报和监控量测由甲方负责统一组织安排,
4、乙方必须给予积极配合。3.4甲乙双方共同负责业主、监理和当地政府的协调。3.5工程及照明用电按1.2元/度收取。3.6甲方收取乙方3%的材料费,材料单价按甲供材料清单中约定单价执行。3.7乙方达不到进度、安全、质量、环保、文明施工与队伍管理要求,甲方对乙方给予相应安全0.65%、质量0.65%、进度0.8%(每月全断面掘进级围岩100m以上、级围岩150m以上、二衬120m以上)、环保0.4%、文明施工与队伍管理0.5%的扣罚。达到甲方和业主要求且未被业主扣罚时,不奖不罚。第4条 工期4.1总共期:合同开工日期2011年11月20日,完工日期2012年9月30日,总工期22个月零10天;项目已
5、开挖段的超欠挖处理作为对甲方的承诺,限期上场20天之内处理完毕,处理不完甲方每天扣罚乙方1000元。4.2进度:以甲方每月下达的施工计划为准。正常条件下,级围岩每月全断面开挖进度不少于100m,级围岩全断面开挖每月进度不少于150m,二衬每月不少于120m,其他附属工程穿插组织施工。遇见大溶洞、暗河、软岩大变形、采空区等不良地质情况时,每月进度可根据现场情况予以调整,若业主不顺延工期时必须想法设法确保总工期目标实现。4.3总工期及阶段工期计划安排必须服从甲方根据工程进展情况或业主的要求而作出的调整。4.4工期延误4.4.1由于甲方物质供应、资金保障或业主设计变更、施工图纸不到位、征地拆迁等原因
6、造成的工期延误甲方仅给乙方延顺工期,无任何其他误工、停机等费用补偿。若甲方超付资金,收取3%的利息。4.4.2因不可抗力的自然灾害造成的窝工、停工和其他损失,在业主或保险公司认可之后,甲方根据业主补偿或保险公司补偿费用政策给予乙方补偿,并根据业主要求相应顺延工期。4.4.3由于乙方施工组织不力、管理不善等原因造成的停工、误工,甲方不顺延工期,给甲方造成的信誉或者经济损失由乙方全部承担,并对乙方延误工期每天5000员进行处罚。4.4.4乙方连续二个月达不到甲方下发的工程会议双方确定的施工计划任务(不小于合同规定进度)时,甲方责令乙方补偿资源以加快进度,第三个月仍完成不了甲方下发的施工计划任务时,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 劳务 施工 合同 docx
![提示](https://www.zixin.com.cn/images/bang_tan.gif)
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【胜****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【胜****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。