一级建造师(通信)讲义——第44讲-lL420100通信与广电工程合同管理(二).doc
《一级建造师(通信)讲义——第44讲-lL420100通信与广电工程合同管理(二).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一级建造师(通信)讲义——第44讲-lL420100通信与广电工程合同管理(二).doc(18页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-1L420103 掌握合同争议的解决一、合同违约责任的划分当事人违约责任包括下列情况:1当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定的,应当承担继续履行合同责任,以及采取补救措施或者赔偿损失等责任,而不论违约方是否有过错责任。2当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应对不可抗力的影响部分(或者全部)免除责任,但法律另有规定的除外。当事人延迟履行后发生不可抗力的,不能免除责任。3当事人一方因第三方的原因造成违约的,应要求对方承担违约责任。4当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大,否则不得
2、就扩大的损失要求赔偿。二、合同违约的解决方法合同争议的解决办法包括协商(和解)、调解、仲裁、诉讼。(一)协商协商应遵守的原则:坚持依法协商的原则;尊重客观事实的原则;采取主动,抓紧时机的原则;采用书面和解协议书的原则。(二)调解调解的受理机构有三个:1民间调解组织机构,仲裁委员会;2人民法院;3行政主管机关。(三)仲裁仲裁的原则包括:自愿原则、公平合理原则、仲裁独立原则、一裁终局原则。(四)诉讼当事人依法请求人民法院行驶审判权,审理双方发生的经济争议,做出有国家强制力的裁决,保证实现其法权益。【案例1L420103】1背景某施工单位承包了2km的通信管道建设工程,合同工期为6月1日至6月20日
3、。合同约定施工过程中如遇暴雨等自然灾害,建设单位可就施工单位所受的损失向施工单位提供补偿。施工单位因施工人员不能按期到场使得开工时间推迟,于6月5日正式开工。6月21日施工现场突然下了一场大暴雨,使得已经挖好的尚未敷设管道的500m管道沟被冲塌,施工单位因此需要重新开挖此段管道沟。工程最终于6月27日完工,并通过了工程验收。2问题(1)施工单位是否可以就被冲塌的管道沟需重新开挖而向建设单位提出追加工程量的要求?为什么?(2)如果施工单位坚持就管道沟被冲塌一事向建设单位提出索赔要求,而建设单位又拒绝支付索赔,施工单位可以采取哪些方法解决争议?3分析与答案(1)施工单位不可以就管道沟被冲塌一事向建
4、设单位提出工程量追加要求。因为此工程合同约定的工期是从6月1日至6月20日,由于施工单位自身的原因,工程未能按时开工,从而导致在施工过程中遇到大暴雨,使得施工单位未完成的工作量遭到破坏。如果施工单位按期开工,工程在合同规定的工期内应该可以完工。施工单位之所以在施工过程中遇到了大暴雨,完全是由于施工单位不能按期开工导致的。此种情况属于施工单位延迟履行而造成的损失,因此不应该提出追加工程量的要求。(2)如果施工单位坚持就管道沟被冲塌一事向建设单位提出索赔要求,而建设单位又拒绝支付此索赔,施工单位可以按照合同中约定的解决争议的方法,采用协商、调解、仲裁或诉讼的方式解决此争议。1L420104 掌握施
5、工索赔处理一、索赔的概念索赔是指在合同的实施过程中,合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后,向对方提出的补偿要求。索赔是相互的、双向的。二、建设工程索赔成立的条件及应具备的理由(一)索赔成立的条件1与合同对照,事件已经造成了承包方工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;2造成费用增加或工期损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;3承包人已按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告。(二)索赔应具备的理由施工项目索赔应具备下列理由之一:1发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失;2因工程变更(包括设计变更、发包人提出的工程变更、
6、监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成的时间、费用损失;3由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切,或由于不可抗力导致施工条件的改变,造成了时间、费用的增加;4发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;5发包人延误支付期限造成承包人的损失;6合同规定以外的项目进行检验,且检验合格,或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用; 7非承包人的原因导致工程暂时停工;8物价上涨,法规变化及其他。三、常见的建设工程索赔(一)因合同文件引起的索赔因合同文件引起的索赔包括:有关合同文件的组成问题引起索赔;关于合同文件有效性引起的索赔;因图纸或
7、工程量表中的错误引起的索赔。(二)有关工程施工的索赔有关工程施工的索赔包括:地质条件变化引起的索赔;工程中人为障碍引起的索赔;增减工程量的索赔;各种额外的试验和检查费用偿付;工程质量要求的变更引起的索赔;关于变更命令有效期引起的索赔或拒绝;指定分包商违约或延误造成的索赔;其他有关施工的索赔。(三)关于价款方面的索赔关于价款方面的索赔包括:关于价格调整方面的索赔;关于货币贬值和严重经济失调导致的索赔;拖延支付工程款的索赔。(四)关于工期的索赔关于工期的索赔包括:关于延展工期的索赔;由于延误产生损失的索赔;赶工费用的索赔。(五)特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔1特殊风险的索赔特殊风险一般是指战争、
8、敌对行动、入侵、敌人的行为,核污染及冲击波破坏、叛乱、革命、暴动、军事政变或篡权、内战等。2人力不可抗拒灾害的索赔人力不可抗拒灾害主要是指自然灾害,由这类灾害造成的损失应向承保的保险公司索陪。(六)工程暂停、中止合同的索赔1施工过程中,工程师有权下令暂停工程或任何部分工程,只要这种暂停命令并非承包人违约或其他意外风险造成的,承包人不仅可以得到要求工期延展的权利,而且可以按其停工损失获得合理的额外费用补偿。2中止合同和暂停工程的意义是不同的。有些中止的合同是由于意外风险造成的损害十分严重,另一种中止合同是由“错误”引起的中止,例如发包人认为承包人不能履约而中止合同,甚至从工地驱逐该承包人。(七)
9、财务费用补偿的索赔财务费用的损失要求补偿,是指因各种原因使承包人财务开支增大而导致的贷款利息等财务费用。四、建设工程索赔的依据(一)合同文件合同文件是索赔的最主要依据,其中包括:本合同协议书;中标通知书;投标书及其附件;本合同专用条款;本合同通用条款;标准、规范及有关技术文件;图纸;工程量清单;工程报价单或预算书。(二)订立合同所依据的法律法规1适用的法律和法规:建设工程合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规,由双方在专用条款中约定。2适用的标准、规范:需要明示的标准、规范,由双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称。(三)相关证据可以作为证据使用的材料有以下七种:1书
10、证;2物证;3证人证言;4视听材料;5被告人供述和有关当事人陈述;6鉴定结论;7勘验、检验笔录;五、建设工程索赔的程序和方法(一)索赔程序当出现索赔事项时,承包人应以书面的索赔通知书形式,在索赔事项发生后的28天以内,向工程师正式提出索赔意向通知。在索赔通知书发出后的28天内,应向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后,应于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后,28天未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。当索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性地向工
11、程师发出索赔意向,在索赔事件终了后的28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告,工程师应在28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。逾期未答复,视为该项索赔成立。(二)索赔文件的编制方法1总述部分总数部分包括:概要论述索赔事项发生的日期和过程;承包人为该索赔事项付出的努力和附加的开支;承包人的具体索赔要求。2论证部分论证部分是索赔报告的关键部分,其目的是说明自己有索赔权,是索赔能否成立的关键。3索赔款项(或工期)计算部分如果说合同论证部分的任务是解决索赔权能否成立,款项(或工期)计算部分的任务则是确定能获得多少索赔款项。前者定性,后者定量。4证据部分证据部分应注意引用的每个
12、证据的效力或可信程度,对重要的证据资料最好附以文字说明,或附以确认件。六、办理索赔应注意的问题合同当事人一方出现违约以后,如果给另一方造成了损失,受损失的一方可以向对方提出索赔要求。受损失的一方应该根据索赔的相关要求,依法进行索赔。索赔的提出应满足下列要求:1索赔应有正当的索赔理由和充足的索赔证据。2索赔应按照施工合同文件的有关规定办理。3提出索赔的一方应认真、如实、合理地计算索赔的时间和费用。七、提高施工索赔成功的方法八、建设工程反索赔的概念和特点(一)建设工程反索赔的概念反索赔就是因施工单位的过错,造成建设单位的损失时,建设单位向施工单位提出的索赔。只因这个索赔的过程跟我们平常所说的索赔,
13、方向相反,所以叫反索赔。(二)建设工程反索赔的特点1. 索赔与反索赔同时性。2. 技巧性强,处理不当将会引起诉讼。3. 在反索赔时,发包人处于主动的有利地位,发包人在经工程师证明承包人违约后可以直接从应付工程款中扣回款项,或从银行保函中得以补偿。(三)发包人相对承包人反索赔的内容发包人相对于承包人反索赔的内容包括:工程质量缺陷反索赔、拖延工期反索赔、保留金的反索赔 以及 发包人其他损失的反索赔。【案例1L420104】1背景某电信施工企业(乙方)与电信运营商(甲方)签订了开挖50km直埋光缆沟的施工合同,该工程挖沟工程量为50000延米,假设综合施工费用为10元延米。合同约定,乙方采用租赁机械
14、施工,机械租赁费为800元台班,若增加工作量,按比例增加工期,费用单价不变。合同工期为30天,5月1日开工,5月30日完工,在实际工程中发生如下事件:(1)租赁机械故障,晚开工5天,造成人员窝工25个工日。(2)施工中路由发生改变,于5月7日停工,配合进行路由复查,配合用工为50工日。(3)5月17日复工,光缆路由加长,设计增加挖沟5000延米。(4)5月20日至26日因山洪暴发阻断交通,迫使停工,造成窝工40个工日。2问题(1)指出上述事件中,哪些乙方可以向甲方提出索赔或变更要求,哪些不可以,简要说明理由。(2)可索赔和变更的工期为多少天?(3)假设人工费单价50元工日,增加用工所需管理费为
15、增加人工的50,则索赔和变更的费用是多少?(4)乙方应向甲方提供的索赔文件有哪些?3分析与答案(1)上述事件的索赔情况如下:事件(1)不能索赔,因为租赁机械的故障属于乙方的责任。事件(2)可以提出索赔,因为路由变更属于甲方的责任。事件(3)可以提出工程变更,因为设计变更,增加了工程量。事件(4)可以提出索赔,因为山洪属于不可抗力。(2)事件(2)应索赔工期10天;事件(3)应变更的工期5000(5000030)=3天;事件(4)应索赔工期7天。索赔和变更的总共工期为:10+3+7=20天(3)事件(2)应索赔费用为:人工费为50工日50元工日(1+50)=3750元;机械费为800元台班10天
16、=8000元事件(3)设计变更增加的施工费为:5000延米10元延米=50000元索赔和变更的合计费用为:3750+8000+50000=61750元。(4)乙方向甲方提供的索赔文件应包括:索赔信、索赔报告(其中包括索赔款项及工期的计算)以及索赔款项的计算证据。11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111L420110 通信建设工程造价管理知识点:1L420111 掌握通信工程概预算定额lL420112 掌握通信工程费用定额lL420113 掌握通信工程工程量的计算原则与工程量清单计价的应用1L420114
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 一级 建造 通信 讲义 44 lL420100 广电 工程 合同 管理
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【可****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【可****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。