某污水处理厂设计合同.doc

精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

设 计 合 同

发包人：*****有限公司
设计人：*****设计研究院
　　发包人委托设计人承担*****污水处理厂工程设计，工程地点为*****工业园区，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
　　第一条　本合同签订论据
　　1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
　　第二条　设计依据
　　2.1发包人给设计人的设计要求；
2.2发包人提交的基础资料；
2.3《城市污水处理工程项目建设标准》；
2.4《中华人民共和国水污染防治法》；
2.5《城镇污水处理污染物排放标准》；
2.6其他现行国家标准或北京市地方标准；
2.7设计人采用的主要技术标准是（由设计院填写）：______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第三条　合同文件的优先次序
　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
　　3.1合同书
　　3.2发包人设计要求
第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）
项目名称：*****工业园区污水处理厂。
项目规模：日处理污水最终规模为10000立方米/天；一次整体设计分三期实施：第一期规模为2500立方米/天；第二期为2500立方米/天；第三期为5000立方米/天。
设计阶段：施工图设计。
设计内容：从工艺流程、设备选型、建筑结构、装修到整个污水处理厂区里的道路、绿化、围墙、变配电、市政、给排水、消防设施。
第五条　发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间（已递交）
第六条　设计人向发包人交付的相关资料、设计文件、份数、地点及时间
1、 施工图蓝图一式八份；
2、 施工图中采用的设备设计说明书二份（可以是复印件）；
3、 送审平面图二份；设备明细清单二份；家具明细清单二份；
4、 设计概算：一式二份；
5、 技术经济分析报告（含详细的运行成本分析报告）：一式二份；
6、 交付文件时间：本合同第八条；
7、 交付地点为甲方筹建办办公室；
8、 提交上述设计文件的同时要提供电子版一套；
9、 设计院的营业执照、设计资质证书复印件为本合同的组成部分。
 　　第七条　费用
　　7.1双方商定，本合同的设计费按经甲方核定后的设计概算值的百分之 计取，暂定 元人民币。
　　7.2上述设计费用为估算设计费用，最终按甲方核定的设计概算值，设计费做相应调整。
　　第八条　支付方式
　　8.1本合同生效后，发包人即支付设计预付款为设计费总额的 ％，计 元整。
8.2设计人必须在2004年3月20日前提交平面图设计（包括设备平面布置图、家具平面布置图、生产设备明细清单、家具设备明细清单）后五天内，发包人对平面图予以书面确认，发包人支付设计费总额的 20 ％，计人民币 元；设计人必须在2004年4月25日前将所有本工程的设计施工图全部完成达到双方约定的设计质量标准后十天内，发包人对施工图予以确认，发包人支付设计费总额的 30 %，计人民币 元整。设计人必须在2004年4月30日前将所有本工程的设计概算全部完成并交至发包人后十五天内，发包人根据发包人委托的招标公司做出的设计概算审查意见，确定支付本设计合同的总额，并支付至本设计合同总额的 85 %， 设计人参加验线时， 收取本合同设计费的 5 %；工程验收合格后，发包人结清设计费，不留尾款。
　　8.3双方委托银行代付代收有关费用。
　　第九条　双方责任
　　9.1发包人责任
　　9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
　　9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
　　9.1.3发包人应按本合同规定支付设计费。
　　9.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
　　9.2 设计人责任
　　9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.3、9.1.4规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。
　　9.2.2设计合理使用年限为 年。
　　9.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的50％。
　　9.2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每单项每延误一天，减收设计费的百分之五。
　　9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.6设计人交付设计文件后，按规定参加甲方及有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
9.2.7作为污水处理这样特有的专业性的工业项目,设计单位必须对污水处理的效果、工程项目的总体总投资规模的控制（每处理一吨污水的投资）和建成后污水处理运行成本负责（包括电费、人工费、固定资产折旧）。如工程建设项目投产后，达不到设计指标，甲方有权向乙方提出索赔，并由乙方承担相应的责任。
9.2.8双方文件来往都要办理有关签收手续。
9.2.9设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人负责解决。
9.2.10在施工过程中，如因工程建设需要设计师到场解决问题时，发包方提前以书面形式（传真）通知设计方，设计方在接到书面通知后二十四小时内赶赴现场解决需设计师解决的问题。
　　第十条　保密
　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
　　第十一条　仲裁
　　本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由北京市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
　　第十二条　合同生效及其他
　　12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
　　12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束调试投产为止。
　　12.3本工程项目中，设计人可提供相应的建筑材料、设备的生产厂或供货商作为发包方的工程资源，但不得指定。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
　　12.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
　　12.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
　　12.6本合同双方签字盖章即生效，一式四份，发包人二份，设计人二份。
　　12.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
　　12.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称：*****有限公司 设计人名称：*****设计研究院
　　　　　　（盖章）　　　　　　　　　　 （盖章）
法定代表人：（签字）　　　 　法定代表人：（签字）
住　　所：***** 工业园区 　　住　　所：
邮政编码：　　　　　　　 　　邮政编码：
电　　话： 　　　 　　电　　话：
传　　真： 　　　　 　传　　真：
电子邮件： 电子邮件：
开户银行：　　　　　　　 　　开户银行：
银行帐号：　　　　　　　　 　银行帐号：
---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------