2A320060--施工合同管理.docx
《2A320060--施工合同管理.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2A320060--施工合同管理.docx(9页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、2A320060施工合同管理一、单项选择题1对于实行预付款的工程,双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额。预付时间应不迟于约定的开工日期前( )天。A7 B14C21 D282-般在工程竣工前,承包人将工程过程中未解决的单项索赔集中起来,提出一份总索赔报告的索赔方式称为( )。A-揽子索赔 B合同内索赔C工程终止索赔 D道义索赔3在施工过程中,由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序,造成工期延长和费用损失,承包商可提出索赔。这种索赔属于( )引起的索赔。A地质条件的变化 B不可抗力C工程变更 D业主风险4中标通知书、施工合同协议书和图纸是施工合同文件的
2、组成部分,就这三部分而 言,如果在施工合同文件中出现不一致时,其优先解释顺序为()。A中标通知书、施工合同协议书、图纸B施工合同协议书、中标通知书、图纸C施工合同协议书、图纸、中标通知书D中标通知书、图纸、施工合同协议书5下列关于合同文件的表述,不正确的是( )。A专用条款的内容比通用条款更明确、具体B合同文件中专用条款的解释优于通用条款C合同文件之间应能相互解释、互为说明D专用条款与通用条款是相对立的6在专业分包合同中,属于承包人应当完成的工作是( )。A使施工现场具备开工条件B指令承包人申请办理规划许可证C提供工程进度计划D提供本合同专用条款中约定的设备和设施并承担因此发生的费用二、多项选
3、择题1当承发包双方对于签订的施工合同中某项格式条款发生争议时,下列几种说法中正确的是( )。A有两种以上解释时,应作出不利于提供格式条款一方的解释B有两种以上解释时,应作出有利于提供格式条款一方的解释C格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款D格式条款与非格式条款不一致时,应采用格式条款E提供格式条款一方免除自身责任、加重对方责任、排除对方主要权利的条款有效2组成施工合同的文件包括( )等。A招标公告 B协议书C中标通知书 D图纸E工程量清单3在专业分包合同中,( )属于发包人应当完成的工作。A负责整个施工场地的管理工作B提供施工场地的工程地质资料C在合同约定时间内提供年、季、月度工程进
4、度计划及相应进度统计报表D负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏自费予以修理E遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声及环境保护安全文明生产等管理规定4下列属于索赔依据的是( )。A双方的往来信件、各种会议、会谈纪要B国家有关法律、法令、政策文件等C气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告D施工进度计划和实际施工进度记录,施工现场的有关文件及工程照片E施工单位自行制定的工程检查验收合格报告三、综合背景题某建筑公司承建某科技实验楼工程,在进行基础开挖时,遇到了业主提供的勘察设计资料中并未指明的流沙及风化岩层。建筑公司为了处理流沙及风化岩层,造成工期拖延、费用增加。为此根据我国建设施
5、工合同条件规定:(1)建筑公司应在事件发生( )日之内,向工程师正式提出索赔意向通知?A7 B14C21 D28(2)工程师在收到建筑公司送交的索赔报告和有关资料后( )日之内给予答复,或要求建筑公司进一步补充索赔理由和证据?A7 B14C21 D28(3)建筑公司提出的工期与费用索赔是否成立?( )A两者都成立 B仅工期索赔成立C仅费用索赔成立 D两者都不成立四、案例题【案例1】某拟建工程建设场地原为农田。按设计要求进行建造时,建筑物地坪范围内的耕植土应清除,基础必须在老土层下2m处。为此,建设单位在前期就委托土方施工公司清除了耕植土并用好土回填压实至一定设计标高,故在施工招标文件中指出,承
6、包商无须再考虑清除耕植土问题。然而,开工后,承包商在开挖基坑时发现,相当一部分基础开挖深度虽然已经达到设计标高,但仍未见老土,而且在基础和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥必须清除。问题:(l)在工程中遇到地质条件与原设计所依据的地质资料不一致时,承包商应该怎么办?(2)根据修改的设计图纸,基础开挖要加深加大。为此承包商提出了变更工程价格和延长工期的要求。请问承包商的要求是否合理?为什么?(3)对于工程施工中出现变更工程价款和工期的事件之后,双方需要注意哪些时效性问题?(4)对合同中未规定的承包商义务,合同实施过程中又必须要进行的工作,应如何处理?【案例2】某建设单位与某施工单位按照建
7、设工程施工合同(示范文本)签订了某宾馆大楼的装饰装修施工合同。合同价款为1600万元,合同工期为130天。在合同中,建设单位与施工单位约定,每提前或延误工期一天,按合同价款的万分之二进行奖罚。石材由业主提供,其他材料由承包方采购。施工进行到22天时,由于设计变更,造成工程停工9天,施工方8天内提出了索赔意向通知;施工进行到36天时,因业主方挑选确定石材,使部分工程停工累计达16天(均位于关键线路上),施工方10天内提出了索赔意向通知;施工进行到73天时,该地遭受罕见暴风雨袭击,施工无法进行,延误工期2天,施工方5天内提出了索赔意向通知;施工进行到135天时,施工方因人员调配原因,延误工期3天;
8、最后,工程在150天后竣工。工程结算时,施工方向业主要求索赔,提出了索赔报告并附索赔有关的材料和证据。问题:(l)以上哪些索赔要求能够成立?哪些不能成立?(2)上述工期延误索赔中,哪些应由业主方承担?哪些应由施工方承担?(3)施工方应获得的工期补偿和工期奖励各是多少?【案例3】一个日处理15万吨水的处理厂项目,由世界银行提供贷款。合同金额为200万美元,工期为29个月,合同条件以FIDIC第4版为蓝本。合同要求在河岸边修建一个泵站,承包商在进行泵站的基础开挖时,遇到了业主的勘测资料并未指明的流沙和风化岩层,为此,业主以书面形式通知施工单位停工10天,并同意合同工期顺延10天。为确保继续施工,要
9、求工人、施工机械等不要撤离施工现场,但在通知中未涉及由此造成施工单位停工损失如何处理。施工单位认为对其损失过大,意欲索赔。问题:(l)施工单位的索赔能否成立,索赔证据是什么?(2)由此引起的损失费用项目有哪些?(3)如果提出索赔要求,应向业主提供哪些索赔文件?【案例4】某大学根据学校合并规划,在某市开发区建设新校址,投资2亿元,建设4栋教学楼、6栋学生宿舍楼、2栋食堂、1栋浴室、3栋家属楼等一揽子工程。建设周期为2年。该项目经过招标后,某市建设工程总公司中标。关于工程施工,双方在施工合同中约定:鉴于该项目是国家投资项目,工程必须保证质量达到优良;其次,必须保证工期,确保工程建设不影响学校的正常
10、工作并及时投入使用。对于工程施工,承包方可以在自己的下属分公司中选择施工队伍,无须与发包人另行签订合同。某大学群楼建设工程承包合同签订后,作为总包单位,某市建设工程总公司遂安排下属施工能力强、施工工艺水平高的二、三、五、六建设分公司参与工程建设,并分别与这些参建分公司签订了某单体工程内部承包协议书,对工程工期和施工质量作了约定,并对施工提前奖励和延期罚款作了说明。在以后的工程建设过程中,二分公司为了加快施工进度,将其中一栋单体工程转交给了某具有三级施工资质的A施工公司,并收取该单体工程预算造价的20%作为管理费。五分公司为争取提前奖励,将自己负责的工程部分分包给了临时组织的B农民施工队。问题:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- A320060 施工 合同 管理
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【胜****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【胜****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。