包工包料--合同范本.doc
《包工包料--合同范本.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《包工包料--合同范本.doc(42页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、 *工程工程 安装安装工程工程施工合同施工合同 合同编号:合同编号:*发包人:发包人:*有限公司有限公司 承包人:承包人:*建设集团有限责任公司建设集团有限责任公司 日期:日期:二二 0 0 一一*年年*月月*日日正本正本 1 目目 录录 一、工程概况及承包范围一、工程概况及承包范围 3 3 二、合同工期二、合同工期 3 3 三、承包方式及合同价款、付款方式三、承包方式及合同价款、付款方式 4 4 四四、双方职责双方职责 7 7 五、设备和材料供应、检验、验收、保管五、设备和材料供应、检验、验收、保管 9 9 六、质量、技术要求与六、质量、技术要求与保保修修 1111 七、环境、文物保护七、环
2、境、文物保护 1212 八、安全文明施工及现场管理八、安全文明施工及现场管理 1212 九、供应商、农民九、供应商、农民工管理及工资支付工管理及工资支付 1313 十、违约责任十、违约责任 1313 十一、保险十一、保险 1414 十二、不可抗力十二、不可抗力 1515 十三、索赔十三、索赔 1515 十四、合同争议的解决十四、合同争议的解决 1616 十五、合同解除十五、合同解除 1616 十六、合同生效及其它十六、合同生效及其它 1616 附件附件 1 1:工程质量保修书:工程质量保修书2020 附件附件 2 2:安全和文明施工协议:安全和文明施工协议2222 附件附件 3 3:环保、安全
3、协议:环保、安全协议2727 附件附件 4 4:工程安全协议:工程安全协议3131 附件附件 5 5:民工工资支付承诺书:民工工资支付承诺书3434 附件附件 6 6:工程量清单报价表:工程量清单报价表3535 附表附表 7 7:本工程主要节点及控制计划:本工程主要节点及控制计划 3636 附表附表 8 8:承包人投入本工程的管理人员情况表承包人投入本工程的管理人员情况表 3737 附件附件 9 9:设计变更及变更设计费用的管理办法:设计变更及变更设计费用的管理办法3838 变更设计申请单变更设计申请单 4343 变更设计执行情况反馈单变更设计执行情况反馈单 4444 设计联系函设计联系函 4
4、545 附件附件 1010:承兑领取授权委托书:承兑领取授权委托书 4646 2 发包人(全称):发包人(全称):*有限公司有限公司 承包人(全称):承包人(全称):*建设集团有限责任公司建设集团有限责任公司 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,经发包人组织招标,承包人自愿投标,双方平等协商,由承包人承担*安装安装工程工程(以下简称“本工程”)的施工任务,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,双方本着遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,签订本合同。本合同由以下文件构成,并互为说明;如出现含糊和(或)歧义时,应按以下先后顺序解释,同时遵守最新签署的合同文
5、件具有优先解释效力的原则;如发包人对该含糊和(或)歧义向承包人发布任何指示加以解释和澄清,则以此类指示为优先解释文件。(a)本合同(b)中标通知书(c)合同附件(d)施工图纸(e)工程规范(f)经发包人认可的工程量清单(g)经发包人认可的投标文件澄清答疑(h)招标文件的澄清答疑(i)投标文件(j)招标文件 此外,合同文件还包括合同履行过程中发包人和承包人另行商定的其他合同性质的文件。如各方签署、签发、签收的与本合同履行有关的协议、信函、纪要、备忘录、书面往来、有关工程的洽商变更等书面协议等文件亦构成合同组成部分,其优先解释顺序应视其内容与其它合同文件的相互关系而定。如果由于任何原因使得本合同中
6、的某些条款或约定无效或无法履行,这种情况不应影响到本合同中其他条款或约定的有效性,也不应在任何方面使得本合同完全失效。如果发生上述情况并且双方认为有必要对已经无效或无法履行的条款或约定进行修改时,双方应本着不改变本合同的最终目的并最大限度地保证本合同的最终目的不受影响的原则进行修改和协商。3 一、工程概况及承包范围一、工程概况及承包范围 1、工程名称:*安装工程安装工程 2、工程地点:*施工现场施工现场 3、工程承包范围及要求工程承包范围及要求 1)工程承包范围工程承包范围(包括但不限于)(包括但不限于):*2)工程主要内容(包括但不限于)如下工程主要内容(包括但不限于)如下:(1)*(2)本
7、安装工程还包括施工单位之间相互配合的各项工作,具体包括各工程完工后的维修工作、相互配合工程的一切配套工程(包括可能发生的返工),配合发包人要求的安全、文明施工;(3)还包括(但不限于)施工机械、劳务、合同约定承包方供应的材料、消耗性材料、施工措施、对内和对外实验检验、材料报验、调试的费用以及承包人进行正常施工须发生和应考虑的间接费用、利润、税金、保险、风险包干费(含赶工、窝工、乙供材差等不可预见费用)等;(4)施工过程中如有第三方需要租用承包人的设备、施工机具、水源、电源等,由发包人项目经理协调,费用由租用方直接支付给承包人;(5)合同工程量清单或施工图中没有的,但现场项目部根据现场实际情况或
8、者业主方要求必须增加的工作内容;(6)除上述各项,工程范围和内容中未提及的(含安装项及材料、措施)但在施工图中有的均在本工程承包范围。3)工程接口和范围(1)施工区域详见总图;二、合同工期二、合同工期 1、开工日期:*年*月*日,具体以发包人项目要求为准;竣工日期:20*年*月*日,共*工日,同时满足工程节点和总包合同的工期要求。具体工程节点:详见附件工程主要节点及控制计划 2、由于如下原因工期可顺延,但必须进行延期签证:(1)发包人批准的工期延期;(2)因不可抗力的停工。4 3、由于项目业主原因导致工程停工,工期相应顺延,承包人因此发生的停工损失和二次进场的费用由承包人承担。4、由于业主原因
9、赶工,业主支付的赶工费用由承包人收益。三、承包方式及合同价款、付款方式三、承包方式及合同价款、付款方式 1、合同承包方式及价格组成 本合同包工、包料、包工期、包验收、包质量、包安全文明施工,采用固定全费用固定全费用综合单价综合单价承包方式,暂定总金额为人民币(大写)*元整(¥*万元)。该综合单价包括完成本合同承包范围全部工作所需的费用和拟获得的利润,含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、规费、利润、税金、保险、文物保护费、试验费、检测费、赶工费、装卸费、储运费、验收备案、风险费与相关单位协调费、配合费(含发包人另行发包项目的配合费等)等其他一切费用。本合同范围内工程所涉及到的垂直和水平运输
10、、二次搬运以及其他按照本合同条款规定的发包人不提供的机械、设备、措施,均由承包人自行提供,且此部分费用已含在合同综合单价中。关于设计变更、变更设计、设计联系函均由发包人设计院确定,设计变更和属于设计原因而批准的变更设计,导致工程费用的增减,按总合同相关条款执行;属于施工方原因而批准的变更设计或设计联系函,所发生的费用增加不计,所发生费用减少按照实际减少量计算。具体实施办法按照发包方下达的关于设计变更及变更设计费用管理办法执行见附件九。说明:1)、所有工程量计算规则执行 2008建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008),按经发包人确认的按照实际施工图计算的工程数量乘以固定综合单价进
11、行进度款项的支付。2)、合同执行期间除本条第 2 款约定可调整外,合同全费用综合单价全费用综合单价不作任何调整。承包人不应以任何理由、任何方式提出对本合同综合单价综合单价的调整。本分包合同综合单价综合单价不因人工、材料、货物和临时设施的费用、汇率等构成本分包合同的任何价格的波动(上升或降低),也不因在本分包合同履行期间内有关工作条件、工作时间或人工工资单价或收益和任何其他与本分包工程雇用劳动力相关的税率、收费、征收费用或其他在本分包工程中使用的材料、货物和设备应付税收的现行法规的任何变化而得到调整,承包人应已充分考虑市场价格、政策调整的变化,由此引起的费用不作任何调整。措施费包干使用,任何情况
12、下都不做调整。5 2、变更价款 1)变更计量:a、经发包人批准的设计变更,承包人必须按照发包人要求无条件组织施工,如不施工造成工期延误由承包人负责;b、当变更工作内容(属非隐蔽工程)完成之后,承包人要在 5 5 个工作日内通知监理和发包人工程师在现场确认并在工程签证单上签字并附现场照片;c、凡隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更,承包人必须在覆盖或拆除前通知监理和发包人工程师在现场确认并在工程签证单上签字并附现场照片;d、工程签证单须采用发包人提供的格式,且必须经发包人代表签字并加盖发包人公章后生效;e、只有由工程单位出具并经项目法人批准且监理认可的工程变更(含工程联系单),并附现场照片的才进行
13、调整。f、发包人无须向承包人支付任何未经发包人批准的、由其他方要求承包人进行变更工作之费用。g、承包人提出,经过发包人同意的施工工艺的变化不作为合同综合单价变更的依据;除非此变化是由于发包人在工程实施中提出了高于合同约定的质量标准和规范。2)本工程合同采用固定综合单价,计价、计量原则在合同实施期间不因市场变化和政策性调整(国家税收政策调整除外)等因素而变动。本工程投标工程量清单综合单价不再调整。合同价款可以调整的部分仅限于合同价款可以调整的部分仅限于:(1)工程量差工程量差(指施工图与合同工程量清单对应项工程量之差3%以外的部分)调整。根据工程量差变化进行调整,调整方式如下:有工程量差的项目合
14、价=(招标清单工程量+工程量差)分部分项工程量清单综合单价(合同单价)(2)经项目法人批准且监理认可的工程工程变更变更(附现场照片),采用以下处理方式:每份工程变更所引起的分部分项工程的每项建安工程费(含直接费、间接费、利润、税金和价差等全部费用,不包括设备费)增减总和在 2 2 万元以上的予以调整,调整建安工程费(不包括设备费)超出 2 2 万元之外的部分。作价原则按以下顺序:a、承包人在投标报价中有相同或相近项目的,按其报价中的单价计算。b、承包人承包人在投标报价中没有相在投标报价中没有相同或相近项目的,同或相近项目的,套用湖南省安装工程消耗量定额套用湖南省安装工程消耗量定额(200620
15、06 年版年版)直接工程费和下列取费直接工程费和下列取费费率确定新的单价,费率确定新的单价,管理费:管理费:26%26%,利润:,利润:28%28%,综合人工:综合人工:5858 元元/工日,材料价格按工程所在地(辽宁锦州)发布的同期材料预算价格工日,材料价格按工程所在地(辽宁锦州)发布的同期材料预算价格 6 确定,不足部分参确定,不足部分参照市场价格双方商定,经审核后下浮照市场价格双方商定,经审核后下浮 10%10%作为结算价格。作为结算价格。c、建安工程费增减总和(不包括设备费)在 2 万元以内的单项工程变更,承包人不得以任何理由拒绝执行,如果出现拒绝执行,发包人有权委托其它单位执行,其价
16、款按审定的预算值 2 倍的金额从合同中扣除。(3)清单漏项清单漏项(施工图相对于招标文件工程量清单增加的项目),采用以下方式处理:优先执行合同单价中的相同综合单价或类似项目综合单价。承包人承包人在投标报价中没在投标报价中没有相同或相近项目的,套用湖南省安装工程消耗量定额(有相同或相近项目的,套用湖南省安装工程消耗量定额(20062006 年版)年版)直接工程费和下直接工程费和下列取费列取费费率确定新的单价,费率确定新的单价,管理费:管理费:26%26%,利润:,利润:28%28%,综合人工:,综合人工:5858 元元/工日,材料价工日,材料价格按工程所在地(辽宁锦州)发布的同期材料预算价格确定
17、,不足部分参格按工程所在地(辽宁锦州)发布的同期材料预算价格确定,不足部分参照市场价格双照市场价格双方商定,经审核后下浮方商定,经审核后下浮 10%10%作为结算价格。作为结算价格。3 3)调整的调整的合同合同款项款项支付:支付:根据根据双方确定的双方确定的合同合同变更变更价款价款,按照同期工程进度款支按照同期工程进度款支付方式支付付方式支付,逾期不予办理。逾期不予办理。3、付款方式 1)预付款:有预付款及履约保函(或保证金)。2)进度款:按监理及发包人代表共同签认的月进度实际完成工程量的 9 90%0%支付,每次付款需有承包人出具的付款申请书、合格发票(施工施工内容内容按项目所在地缴纳建安税
18、金按项目所在地缴纳建安税金及其附加,每次付款时由发包人暂按及其附加,每次付款时由发包人暂按 6%6%代扣代扣并并统一缴税统一缴税,在工程竣工结算完成后付款在工程竣工结算完成后付款时,实际税金额按项目所在地税率时,实际税金额按项目所在地税率计算,计算,多退少补多退少补;钢材钢材材料材料(板材、型材和管材板材、型材和管材)由承由承包人开具包人开具税率税率 17%17%的的正式增值税专用发票)正式增值税专用发票)。3)竣工结算款:承包人竣工验收完毕,工程移交发包人,并将合格的竣工验收资料移交发包人后,办理竣工结算,双方对结算书面确认无异议,发包人扣除所有应扣除的费用后,收到承包人出具的合格全额发票
19、30 个工作日内付至结算总价的 95%95%,5%5%留作工程质保金(质保期一年),质保期满双方确定无质量问题,发包人收到承包人出具的财务收据后 15 个工作日内支付完;但如出现任何质量问题,承包人必须无条件维修;若承包人不能及时处理,但如出现任何质量问题,承包人必须无条件维修;若承包人不能及时处理,发包人有权按第十一条的相关规定办理。发包人有权按第十一条的相关规定办理。办理竣工结算承包人须提交的资料:合同,竣工结算书,竣工验收报告及验收资料,工期与质量证明材料,施工图,竣工图,影响造价和考核的往来函件、设计变更以及签证资料等。4、所有款项发包人以银行承银行承兑汇票或转账方式兑汇票或转账方式支
20、付(银行承兑(银行承兑 6 60%0%;转账转账 4 40%0%)。承包人在领取承兑汇票时,须向发包人承包人在领取承兑汇票时,须向发包人(财务部门)提交(财务部门)提交“承兑汇票领取授权书承兑汇票领取授权书”7 原件一份(格式见附件原件一份(格式见附件 1010)。5、扣款说明 以上工程款支付条款中,应扣除的费用包括:承包人应支付的施工及生活房租、水电费、违约金、考核款、发包人代发的民工工资、超出合同约定量的材料费等。在执行上述任一次付款时,发包人有权在书面通知承包人后,按本合同规定扣除违约金。承包人施工期间用水、用电装表计量,由双方指定人员共同抄表签认后,按当地当时的水电价格计算。承包人在报
21、价时应充分考虑因国家政策性调整而引起的水、电费价格上涨风险。四四 双方职责双方职责 1、发包人职责 1)发包人现场项目经理为*,联系方式*。2)发包人提供 4 4 套施工图,工程竣工后,承包人应将工程图纸交回发包人,如承 包人要求额外图纸,需向发包人提出申请,由发包人安排复制,费用由承包人承担。工程完工后,承包人必须将所有图纸交还发包人(包括缺损和复制)。3)发包人向承包人提供有关工程施工和设备安装的技术文件、规范、标准,承包人需要更多复制件时,必须经过发包人批准方可复制(按照发包人批准的份数)且费用自理。除了严格用于本合同目的,承包人不能在未得到发包人批准的情况下让第三者使用或向第三方转让。
22、按合同约定详细制定严密、切实可行、保证发包人不受损失的特殊保密措施,严防泄密。否则,发包人依法追究承包人一切责任,并由承包人负责赔偿发包人的全部损失。4)发包人有权向承包人发出合理和恰当地进行施工和完成工程及保修所必需的设计变更、补充图纸和指令,承包人应遵照执行并受其约束。5)发包人有权反对并要求承包人立即从现场工程中撤换其提供的、在发包人看来行为不轨或履行其职责时不能胜任、玩忽职守的人员,这种人员一旦撤换,没有发包人的批准不得重新在工地上工作。任何被如此撤掉的人员应从速被替换。6)发包人现场项目经理易人,发包人需提前 3 天通知承包人。7)发包人应做好工程开工前期的施工场地协调等准备工作,确
23、保具备施工条件。本工程由发包人提供施工用总水源点和总电源点,水源、电源建设费由承包人负责,电源点及水源点的日常维护管理由承包人负责。8)发包人有权根据工程实际进度情况要求承包人调整施工进度计划。8 9)发包人有权要求承包人采用相应赶工措施以保证合同工期目标的完成。2、承包人职责 1)承包人现场项目经理为:*,联系方式:*。2)承包人应根据合同的各项规定,严格、细心、勤勉、优质高效地对工程进行施工、调试,参与性能试验并完成工程和保修。承包人应提供为施工、调试和保修所必需的全部的监督、劳务、材料、机具,承包人的设备及所有其它物品,要服从发包人对本工程合理的协调安排。在现场具备施工条件的情况下,承包
24、人应按发包人的要求或指令积极主动的采取措施,满足合同要求的竣工工期。承包人应积极主动服从发包人在相关工程上的协调工作,并有义务提出保证工程质量的措施。对属承包人承包范围外的工作,若发包人委托承包人,承包人应承担工作。3)承包人应亲临现场勘察和检查有关承包工程的周围环境和相关数据,并应做到已充分了解了施工现场特征、地面条件、下层土壤和水位、现场已有入口等地表以下及现场周围的实际情况,同时也已正确判断发包人提供的与现场施工相关的所有风险资料的精确性、充分性和正确性,发包人不承担任何与此相关的或因所提供资料不详、疏漏、错误引起的任何索赔。4)承包人要按发包人要求编制本工程施工组织总设计,由承包人负责
25、完成的施工组织设计等存在缺陷造成的合同价款以外的任何支出,由承包人承担,发包人保留索赔的权力。5)承包人收到图纸、设计变更单等任何性质的合同文件后,应仔细研读,如有任何错误、遗漏、矛盾或模糊,应在收到图纸后 3 日内通知发包人,如承包人未能在上述时限内通知发包人,则承包人因此丧失就该合同文件的任何错误、遗漏、矛盾或模糊向发包人索赔的权利。6)在承包人无任何正当理由要求延长工期的情况下,如发包人、项目法人认为,工程或其任何部分施工进度太慢,而不能按合同预定的工程完工期限完工时,则发包人应将此情况书面通知承包人,若发包人认为需要承包人增加相应的施工力量以满足工程进度的要求时,承包人应据此采取发包人
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 包工 合同范本
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【可****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【可****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。