围墙修缮工程施工合同.doc

围墙修缮工程施工协议

发包方（甲方）：
承包方（乙方）：

工程施工协议

发包方（甲方）：
承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工协议示范文本》及其他相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方和谐协商，达成一致意见，签订本协议，以兹共同遵守。
第1条 工程名称、工程地点
1.1工程名称：
1.2工程地点：
第2条 承包范围、承包方式
2.1承包范围：工程范围涉及地基和水泥砖,由XXX西侧至XXX北侧。
2.2承包方式：包工包料。
第3条 协议价款
3.1本协议总价：22680元，（大写）：贰万贰仟陆佰捌拾元整。
3.2本协议价款涉及施工所需要的所有费用，包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包安全文明、包措施费、包施工用水用电费、已完毕工程的成品保护费、也许发生的材料的二次搬运费等施工中须发生的一切费用以及管理费、利润等所有费用。
第4条 工期
4.1工期： 日历天，开始工作日期为 年 月 日。
4.2因乙方因素，不能按期开工或半途无端停工，影响施工进度，工期不予顺延。
4.3因设计变更或非乙方因素导致的停电、停水、及不可抗力因素影响，导致连续停工 8 小时以上，经甲方审核确认并加盖甲方公章后工期相应顺延，但甲方不承担乙方由此导致的窝工、停工损失。
第5条 工程变更
根据工程需要，甲方下发的设计变更告知单，乙方不得拒收，并严格按照变更规定进行施工。若增长工程施工量，工程费用此外计算。
第6条 竣工结算
工程竣工经验收合格后，按实际验收合格的工程进度进行结算。
第7条 付款方式
7.1乙方向甲方提供账号，甲方以银行划款的方式进行结算。
7.2乙方将围墙墙体所有竣工后甲方支付工程款21546元。
7.5甲方预留1134元（5%）作为质保金，工程竣工一年后支付。
第8条 甲方工作
8.1开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明一份，并向乙方进行现场交底，办理施工所涉及的各种配合、协调工作。
8.2指派后勤助理XXX为甲方驻工地代表，联系电话：XXXX，负责协议履行。对工程质量、进度、安全进行监督检查，办理验收、变更、登记手续及其他事宜。
第9条 乙方工作
9.1参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，制定施工方案和进度计划，交甲方审定。
9.2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
9.3乙方自备管线设施，承担在本工程施工期间所发生的水费、电费。
9.4承担在本工程施工期间所发生的安全事故、治安、刑事案件所导致的一切损失，并负所有法律责任。
第10条 工程质量
10.1工程质量：合格（符合国家现行有关规范及质量规定）。
10.2符合设计规定。
10.3 按照有关法律、法规规定，乙方对所承包的工程质量负无限责任。
10.4乙方每完毕一项工程，必须经甲方验收合格，方准进入下道工序。
10.5乙方应随时接受甲方对工程质量进行监督检查，因乙方施工的质量问题导致的损失及工期延误，乙方承担所有责任及费用。
10.6乙方必须遵守甲方制订的工程质量管理办法，对公司组织的三级大检查中发现的质量问题，乙方必须认真进行整改、回复。
10.7乙方承包的工程，在竣工验收后由于质量问题引起的索赔，甲方直接从质保金中扣除补偿金，局限性部分，由乙方另行支付。
10.8由于乙方施工质量存在瑕疵，导致工程质量重大缺陷或验收不合格，乙方承担所有责任及费用。
第11条 工程验收
11.1由于乙方因素导致质量事故，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。
11.2工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方自接到验收申请5日内组织相关部门进行联合验收。经验收合格后，办理移交手续。
第12条 安全文明
12.1乙方施工前必须进行安全技术交底，保证安全用电，安全防护、负责对进场施工机械及工具进行检测，保证机械工具安全。
12.2乙方必须对工人进行三级安全教育且每周不少于两次安全知识培训。
12.3因乙方违反安全操作规程导致工程损害或给甲方、第三人导致的损失，均由乙方承担责任及费用。
12.4乙方施工管理过程中所发生的安全伤亡事故，由乙方负所有责任及费用。
12.5乙方保证施工现场文明施工，建筑垃圾、生活垃圾随时清运出场。
12.6乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，应向甲方提交安全防护措施方案，经甲方认可后方可实行。防护措施费由乙方承担。
第13条 材料供应
13.1材料由乙方采购，如不符合质量规定，应严禁使用。若已使用，除无条件返工外对工程导致的损失由乙方负责。
13.2施工中甲方或监理有权抽查乙方采购尚未使用的材料，如发现乙方使用的材料、设备不符合协议约定质量标准，乙方不得使用，已经使用的必须拆除重做，并将不合格材料清除出现场，由此导致的损失及工期延误的责任均由乙方承担。
第14条 违约责任
14.1乙方不得出现违法分包及转包行为，否则，乙方应向甲方支付本协议价款10%的违约金。
14.2因乙方因素，本协议无法继续履行时，甲方有权终止协议，乙方承担由此给甲方导致的所有经济损失。
第15条 其他约定
本工程保修期为竣工后一年，在保修期内出现质量问题时，甲方应第一时间告知乙方，若乙方24小时内未进行维修，甲方可自行解决，所产生的一切费用均由乙方承担。
第16条 附则
16.1本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
16.2与本协议有关的一切争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，任何一方均应向协议签订地人民法院起诉。
16.3本协议项下一方致另一方的告知均应以书面形式发出；如以传真方式送交，则以发出方传真机显示告知业已发送后24小时后视为送达。
16.4本协议一式贰份，甲乙方各执壹份，具有同等法律效力。本协议自双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人： 法定代表人：
授权代表： 授权代表：
日期： 日期：