土方开挖劳务合同范本.doc

建设工程施工劳务分包协议

甲 方:

乙 方:

建设工程施工劳务分包协议
工程承包方: (简称甲方）
土方承包方: (简称乙方）
依照《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，依据公司劳务管理办法的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方就 承包事宜，达成如下协议，双方共同遵守：
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称：
工程地点：
分包范围：

分包方式：
分包单价：

二、分包工作期限
开始工作日期： 年 月 日
结束工作日期： 年 月 日。
有效工作天数： 天
三、 质量标准
1、土方开挖工程均按设计规定及建筑工程施工验收规范验收达成合格标准。
2、按照甲方现场管理人员规定进行施工。
3、中间工序验收必须达成合格标准。
四、项目经理
1、甲方委派的担任驻工地履行本协议的项目经理为 ，职务： 。
2、乙方委派的担任驻工地履行本协议的项目经理为 ，职务： 。
五、甲方责任
1、甲方负责向乙方提供经审定的土方的施工方案，并确认工作范围。
2、甲方为乙方发明必备的施工条件。
3、甲方对开挖的进度、质量、标高进行实测实量，拟定工程量。
4、甲方有权监督和控制乙方的施工，保证乙方符合工程施工进度及质量规定。
六、乙方责任
1、乙方按甲方的规定组织设备进场，并保证施工机械正常运营。
2、乙方施工过程中应当按甲方及业主的质量、进度规定，在施工机械有效作业范围和现场满足运送的条件下，有序的进行开挖或甩方、土方驳运堆放，开挖过程中应满足甲方对基坑排水、维护、放坡、开挖深度等的控制规定。如乙方超挖（超深、超宽、超长），则超挖而增长的回填土工程费用、增长基础垫层工程费用也由乙方承担。
3、 自觉接受甲方、监理单位、业主的质量监督、进度控制规定，服从和遵守甲方及业主单位和各项规章制度。如有违反，按有关规定处罚。
4、 乙方对施工过程的机械设备的安全操作、文明施工承担所有责任。
5、 乙方无任何理由规定延长工期（不可抗拒力等因素除外），如甲方认为，工程或其任何部分施工进度太慢，而不能按协议预定的工程竣工期限竣工时，则甲方应将此情况书面告知乙方，加快施工进度，保证工程能在预定的工期内竣工，乙方无权规定支付任何附加费用以及价格变更。
七、文明施工及安全生产
1、乙方应保证施工场地及工地周边道路路面整洁并符合有关规定，做到施工现场安全、文明、整洁、卫生。承担因违反有关规定导致的损失和接受甲方、业主及有关政府执法部门的罚款。
2、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方应按有关规定，采用严格的安全防护措施，对施工安全承担所有责任。
3、乙方在施工过程中土方运送沿线的清扫或清洗由乙方负责协调好城管或其他主管部门的关系并承担由于土方运送而引起的责任和费用。
八、协议价款的结算及支付
1、本协议劳务报酬的计算方式：
2、工程款支付方式：

九、施工验收
1、乙方应保证所完毕施工的质量，应符合本协议约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交竣工报告，告知甲方验收，甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收；验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完毕了本协议约定工作。但甲方与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表白乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担此导致的甲方的相关损失。
2、所有工程竣工（涉及乙方完毕工作在内）一经发包人验收合格，乙方对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由甲方承担。
十、违约责任
1、甲方不履行或不按约定履行协议的其它义务时，甲方应补偿因其违约给乙方导致的经济损失，顺延延误的乙方工作期间。
2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
（1）乙方因自身因素延误工期的，每延误一日，应向甲方支付 元的违约金；
（2）乙方施工质量不符合本协议约定的质量标准，但可以达成国家规定的最低标准时，劳务分包人应向甲方支付 元的违约金；
（3）乙方不履行或不按约定履行协议的其它义务时，乙方应补偿其违约给甲方导致的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。
3、一方违约后，另一方规定违约方继续履行协议时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行协议。
十一、争议
1、甲方和乙方在履行协议时发生争议，可以自行和解或规定有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 （1） 种方式解决争议；
（1）双方达成仲裁协议，向 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向我公司驻地人民法院起诉。
2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行协议，保持工作连续，保护好已竣工作成果：
（1）单方违约导致协议确已无法履行，双方协议终止协议；
（2）调解规定停止协议工作，且为双方接受；
（3）仲裁机构规定停止协议工作；
（4）法院规定停止协议工作。
十二、协议解除
1、如在乙方没有完全履行本协议义务之前，总包协议或专业分包协议终止，甲方应告知乙方终止本协议。乙方接到告知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已竣工程的劳务报酬，并补偿因此而遭受的损失。
2、如因不可抗力致使本协议无法履行,或因一方违约或因发包人因素导致工程停建或缓建,致使协议无法履行的,甲方和乙方可以解除协议。
3、协议解除后，乙方应妥善做好已竣工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方规定撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按协议约定支付已竣工作劳务报酬。有过错的一方应当补偿因协议解除给对方导致的损失。协议解除后，不影响双方在协议中约定的结算和清理条款的效力。
十三、协议终止
双方履行完协议所有义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本协议即告终止。
十四、协议份数
本协议一式 份，具有同等效力，甲方执 份，乙方执 份。
十五、补充条款
十六、协议生效
协议订立时间：
协议订立地点：
本协议双方约 后生效。

甲方（公章） 乙方（公章）

项目经理： 劳务队长：

年 月 日 年 月 日