PPP地下综合管廊透水砖采购合同模版.doc

xx市地下综合管廊试点城市PPP项目

砖采购合同

（ 合同编号：CSCEC2B-XN-LPS-CG-013）

甲方：zz工程局有限公司
乙方: xxxxxx透水砖有限公司

xx 年 4 月18日

砖采购合同
合同编号：CSCEC2B-XN-LPS-CG-013
甲方：zz工程局有限公司 （以下称甲方）
乙方：xxxxxx透水砖有限公司 （以下称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方友好协商，就甲方采购乙方砖事宜达成一致，特签订本合同。
一、工程概况：
工程名称：xx地下综合管廊试点城市PPP项目
工程地点：xx市xx
二、材料名称、规格、单位和价格：

产品名称

规格型号

单位

数量
单价（元/块）
备注
水泥标砖
240mm×115mm×53mm
块
以甲方收到合格数量为准
0.42
到工地价，含税金、装卸费、运输费等所有费用
水泥配砖
190mm×95mm×53mm
块
0.39
环保透水砖
200mm×100mm×53mm
块
0.40
水泥空心砖
390mm×190mm×190mm
M³
245
注：
1、 上述单价为固定综合单价，包含但不限于材料费、仓储费、保管费、运费、装车费、卸车费、管理费、利润、税金、风险、国家合法税费及货物运输至现场前所有费用。结算及货款支付以实际供货数量为依据。
2、若因市场导致价格调整，变化幅度在±5%以内不予调整，变化幅度超出±5%时供方需向需方递交书面申请，待需方核实市场价格后予以调整，每月只能调整一次。
3、运输费用由乙方负责，且乙方必须配合甲方，在甲方指定地点卸料，卸货材料不得占道、超高，负责车辆进出场地清洗，并承担相关费用，乙方人员必须遵守项目安全规定。
4、本合同约定的砖供应范围：仅限于xx地下综合管廊试点城市PPP项目建设工程项目 ，乙方理解甲方不一定会将前述范围内的砖供应全部交由乙方完成，即甲方可根据需要重新选择或增加其他供应商。
5、乙方接收甲方发文的电子邮箱是：xxx ，与合同履行有关的文件进入乙方指定邮箱即视为送达。
三、交货地点和方式
1、交货地点：xx市地下综合管廊试点城市PPP项目工地内甲方指定地点。
2、交货方式：乙方将货物运至甲方工地指定的位置，乙方负责货物在甲方指定位置卸料，其相关费用由乙方负责。
四、结算时间及付款方式：
1、结算方式：结算数量以材料进入施工现场，且经甲乙双方负责人签字确认的收货数量为准。每月20日对帐，次月25日支付上月货款的70% ，剩余货款在整个工程竣工后6个月内付清。甲方通过转账方式支付。
2、付款方式：甲方通过转帐支付，甲方付款前乙方须提供双方结算金额全额的增值税普通发票，填写双方信息需完整准确，并在备注栏中注明项目所在省市区及项目名称，否则甲方有权不付款，对于不合格发票甲方有权按其票面金额的20%进行惩罚，并保留提交给国家相关管理机构的权力。
五、税务相关约定
暂定按简易征收，国家营改增后按相关法律法规以及业主方要求执行。
六、质量标准：
1、乙方所供砖进场时须保证砖体的完整性，质量满足《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011的要求，经项目相关部门验收合格后方能办理入库手续。
七、验收要求
1、数量确认规则：（1）每车车上点数确认数量；（2）每车随机抽取10块以上砖进行过磅测量，取砖的平均重量，与整车砖净重进行换算测量；（3）堆码后点数抽查；
2、甲方现场材料验收人员采用以上方法实际测量乙方供应到甲方现场的砖数量，以现场实收数量签认乙方送货单，送货单须一式三联，送货单必须注明乙方单位全称及送货数量，送货单需经甲方、乙方、甲方劳务队材料员三方确认签字后才能生效，若乙方出现弄虚作假现象，乙方需书面说明原因，甲方将可视情节严重程度，对乙方进行5000-10000元处罚。
3、如发现乙方送到甲方现场的砖尺寸、强度、完好情况等不符合要求，甲方现场验收人员有权要求乙方退货或就地处理，甲方不支付该部分材料以及处理所发生的任何费用。
砖允许偏差：
公称尺寸
优等品
一等品
合格品
平均偏差
极差≤
平均偏差
极差≤
平均偏差
极差≤
240
±2.0
±7
±2.5
±7
±3.0
±8
115
±1.5
±5
±2.0
±6
±2.5
±7
53
±1.5
±4
±1.6
±5
±2.0
±6
4、如经过甲方现场抽样送检，确认乙方所供应的砖的技术指标不符合标准要求。甲方有权对乙方供应的砖作出处理或要求乙方退货不进行结算，在甲方作出处理前，甲方需在两周内通知乙方，乙方有权提出复检，复检抽样须有甲方及甲方现场监理参加。
八、违约责任：
1、乙方必须保质保量供货，若材料不符合相关质量标准，甲方有权拒绝收货，因此造成的误工损失由乙方负责。材料运送至工地时，必须通过甲方收货人员检查、计量后按照现场管理人员安排卸料。
2、乙方保证接到甲方需用量计划后一天内货到现场，若乙方供应货源的时间单次推迟一天，由此造成的停工及其他损失须由乙方承担，甲方有权要求乙方支付2000-5000元/次违约金，若乙方供应货源的时间单次推迟两天，甲方可暂停购买乙方材料，另选其他供应商。
3、由于乙方原因造成甲方工期拖延，或经甲方确认将影响工期，或甲方确认乙方确无能力供货，或乙方所供砖出现质量问题，甲方有权单方面终止合同，终止合同不影响双方业已发生的责任和义务，由此给甲方造成的损失由乙方赔偿。
4、由于甲方原因不能按期付款，乙方有权要求甲方尽快支付货款，但乙方不能随意停止供货或终止合同，如乙方要停止供货或终止合同，须提前十天向甲方提出书面通知，终止合同不影响双方业已发生的责任和义务。
5、乙方人员、车辆进场后必须服从甲方指挥，人员、车辆进场后的安全由乙方负责，并承担进场人员、车辆造成的第三方责任。
6、乙方严格管理自身人员，乙方人员在甲项目部发生偷窃行为，一经发现将对乙方处以10万元/次的罚款。
7、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同；任何一方违反本合同约定，除按本合同约定执行外，并向对方偿付本合同总租金额2%的违约金。
九、争议的解决
九、 解决合同纠纷方式：本合同履行过程中如发生纠纷，任何一方均有权向重庆仲裁委员会提请仲裁，并适用该委员会的仲裁规则。双方一致确认以下地址为重庆仲裁委员会送达仲裁文书、通知和其他材料的唯一地址：甲方：x楼；乙方： 贵x。如任何一方未在本条款确认送达地址的，该方的送达地址以仲裁委员会受理案件时其在工商行政部门注册登记的地址为准。
十、不可抗力
1、本合同任何一方因地震、爆炸、战争等不可抗力事故，未能履行本合同条款，不构成违约或索赔之原由。
2、遭受不可抗力事故一方须及时通知另一方，以便双方合理解决有关合同问题。
十一、本合同一式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，双方签字盖章后生效。合同条款履行完成后，本合同自行终止。
十二、其它未尽事项双方协商解决。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

法定代表： 法定代表：

（或）委托代理人： （或）委托代理人：
开户银行：x
银行账号：x
合同签订日期：xx年4月18日
承 诺 书
致：zz工程局有限公司
本公司自愿承接xx市地下综合管廊试点城市PPP项目工程砖供应，并对贵公司承诺如下：
1、我公司承诺遵守合同中各项条款，并严格按照贵公司施工组织设计，国家、地方规范施工。
2、若因我公司原因不能供应砖，造成贵公司工期延误及现场窝工，我公司愿承受所有损失并接受每次伍千元处罚。
3、我公司无条件接受、执行贵公司在工程进度、质量、安全、文明施工等规定和要求。
4、我公司承诺因特殊原因导致的工程款延期支付时，保证正常施工进度，且不得有异议。
5、我公司承诺工程达到国家、地方相关行业现行质量标准，若因我公司原因发生砖质量事故，我公司保证无条件按照鉴定结论进行处理并承担所发生的一切费用，除此之外我公司愿意接受每次拾万元处罚。
6、若贵公司工程款不能按时支付，我公司不能以此为由围堵贵公司项目工地大门，若发生停供砖或围堵项目部工地大门，则贵公司可对我公司进行处罚，处罚额度为人民币拾万元/次，该罚款直接从我公司工程款中扣除，我公司不得有任何异议。
7、我公司承诺贵公司有权根据现场实际情况，调整施工区域，增加或减少我公司的承包工程范围，我公司无异议。
8、我公司承诺自行负责解决砖运输过程中与政府有关部门之间的协调，以保证本项目砖正常供应，并承担所发生的一切费用。
9、承诺书为本合同的有效组成部分。
分包方（盖章）：
法 定 代 表 人或委托人：
日 期：xx年4月18日

项目总包与分供方质量管理协议
（□劳务分包□专业分包□甲指分包□物资设备供货单位）
发包人：zz工程局有限公司 （以下简称甲方）
承包人： xxxxxx透水砖有限公司 （以下简称乙方）
根据双方签订的《 砖采购 合同》约定的工程名称、工作地点和工作内容，经甲乙双方友好协商，就本工作质量管理达成如下协议：
一、 质量目标: 满足总包对单位工程的质量目标要求，创黄果树杯，杜绝一般及以上质量事故的发生，杜绝使用伪劣冒牌物资设备。
二、甲方的权利、责任与义务
1、 负责制定分包工程（采购物资）的质量管理目标、管理要求及验收标准。
2、 负责督促分供方建立健全质量保证体系、督促其体系有效运行。
3、 负责审核分供方提交的材料样品和工序样板。
4、 负责对分供方进行质量技术交底，负责传达公司相关的质量管理文件要求。
5、 负责组织分供方召开质量专题会议和质量专项检查。
6、 负责组织分供方对原材料、成品、半成品、设备等进行检验和隐蔽验收工作。
7、 负责接收和审核分供方提交的各类质量证明文件和质量资料。
8、 负责对原材料、成品、半成品施工过程进行监督检查，对质量隐患提出整改意见或开具整改通知单。
9、 负责制定分供方质量奖励和处罚措施并考核，并对分供方的质量工作进行奖励和处罚。
10、 负责对违章作业和伪冒产品做出返工或退货处理。
11、 负责审核分供方提交的请款报告。
12、 负责组织质量隐患的调查处理。
三、乙方的权利、责任与义务
1、遵守甲方制定的规章制度和管理办法。
2、 参加甲方组织的质量专题会议和质量专项检查。
3、 参加甲方组织的质量技术交底和教育培训。
4、负责提交本单位的资质证书、营业执照、质量管理体系认证证书、质量管理体系组织架构图、本项目从事质量管理工作人员的资格证书（含管理人员上岗证及继续教育证明）。
5、对提供的产品(或分包工程)质量负责，保证达到质量目标要求，接收总包的考核、奖罚。
6、配置专职质量管理人员，50以下作业人员的分包单位要配置1名质量员，50~200作业人员的分包要配置2名质量员，200人以上作业人员要配置3名及以上质量员。
7、及时向甲方提交原材料材质证明（含过程管控资料），认真填写《自检记录单》和《交接检查记录单》等质量管控资料。
8、按时落实总包提出的质量整改意见、质量整改通知单及质量专题会议的要求。
9、配合总包对质量问题开展的调查处理工作。
10、根据总包要求按时提交产品样品（工序样板）供总包组织相关人员审核。
11、组织入场教育和班前教育活动，教育率100%。
12、接受总包、监理及各级主管部门监督检查。
13、负责做好自身工作的成品保护，不得损坏第三方的劳动成果和物资设备。
四、处罚条款：
1、无论何种原因，乙方出现提交的产品（工程质量和物资设备）不符合验收标准，除进行返工（退货）、接受总包处罚外，还有赔偿甲方的损失（工期成本、返工成本、上级处罚成本、地方监管部门处罚成本等损失），乙方不得借口甲方监督不到位而推卸自身责任。
2、乙方未按要求配置项目专职质量管理人员或未持证上岗，甲方有权对乙方处以5000元/次的罚金。
3、甲方有权对乙方在施工过程中存在的质量问题下发《质量整改通知单》，有权提出整改、返工等要求；乙方对甲方下发的《质量整改通知单》需及时整改并回复到位，未及时整改回复，甲方有权对乙方处以1000元/次的罚金，同时乙方必须限期整改到位并回复甲方，直至达到甲方认可。
4、甲方组织的质量观摩/质量月/质量教育培训等活动，乙方应积极参与配合；甲方组织的工程质量例会和质量专项检查，乙方不得无故缺席，未征得甲方同意而无故缺席，甲方有权对乙方处以1000元/次的罚金。
5、乙方使用不合格材料、建筑构配件和设备、不按图施工或违反强制性规范的强制性条文造成严重影响使用功能和使用安全的质量问题，甲方有权对乙方处以1000元/次的罚金。
6、因乙方的施工原因和质量问题而影响到甲方在建设单位组织的集团质量检查（含第三方检测）中排名倒数前三的，甲方有权对乙方处以5000元/次的罚金。
7、因乙方的施工原因和质量问题而导致项目专项检测不合格如：结构实体检测、防雷检测、消防检测、节能检测、水质检测等或严重影响专项验收如：结构验收、消防验收、防雷验收、人防验收、节能验收、档案验收等，甲方有权对乙方处以10000元/次的罚金。
8、因乙方的施工原因和质量问题而影响到甲方受到各级建设行政主管部门通报，或因乙方工程质量问题通过媒体报道给甲方造成严重不良社会影响，甲方有权对乙方处以50000元/次的罚金。
9、因乙方的施工原因和质量问题而影响到该项目未能评上黄果树杯，甲方有权要求乙方承担甲方的相应经济损失。
三、其他约定：
1、本协议书与工程承包合同具有同等效力，如果与主供应合同相关条款不一致时，按照较严的条款执行。
2、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，经各方签字盖章后生效，生效时间同分包合同保持一致。
以下无正文。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：

合同签订时间：xx 年 4 月 18 日

安全管理协议
甲 方：zz工程局有限公司
乙 方： xxxxxx透水砖有限公司
经协商，发包人和承包人双方在已经签订的 砖采购合同 框架范围内，另签订本安全生产管理协议，以明确双方安全生产责任并共同遵守。
第一条 双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行JGJ59— 2011《建筑施工安全检查标准》、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》等一系列标准、规程、规范。
第二条 双方共同遵守zz工程局有限公司各项安全生产规章制度，贯彻执行职业健康安全和环境管理体系手册和程序文件。
第三条 甲方和乙方之间是砖采购合同协议关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动协议关系，乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。乙方必须与所雇佣的作业人员签订用工劳务合同，为其购买工伤保险，并上报留底。
第四条 安全管理目标
1. 杜绝重伤、死亡生产安全事故；
2、控制因工轻伤事故频率不得超过3‰ ，力争为零；
3、杜绝因违规、违章造成的机械设备生产安全事故，杜绝机械设备管理事故；
4、杜绝因生活区宿舍、库房、物资、安全用电管理不到位，动火作业违章造成的火灾
事故；
5、杜绝发生重大交通安全事故；
6、杜绝发生盗窃，黄赌毒，群殴，故意伤害刑事案件；
7、杜绝发生因恶劣天气、高温措施不到位，群体食物中毒恶性事故；
8、杜绝发生职业健康、辐射、环境污染、生态破坏引发的重大事故；
9、保证安全生产、文明施工标准化创优，CI创优工作验收合格；
10、各项整改执行率必须达到100 ％ ；
11、不被新闻媒体报光通报，不被政府部门或上级单位通报处罚。
第五条 发包人的安全责任、权利和义务
1、对劳务承包人施工生产安全进行监督、管理、检查。
2、对劳务承包人人员进行入场安全教育，定期对劳务承包人进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育。
3、安排劳务承包人施工生产任务的同时，对按照规定程序审批的施工组织设计、专项施工方案进行书面安全技术交底。商务部进行合同交底，签用工合同协议，技术部进行方案技术交底，工程部进行安全技术交底，组织施工，物资部保证材料协调供给 ，质保部进行质量管理验收，安全部进行入场安全教育，现场管控、防护、安全验收，办公室进行实名制管理和宿舍管理。
4、工程安全防护、文明施工措施方案由劳务发包人负责实施，费用由劳务发包人支付。
5、有权制止劳务承包人的违章作业，对重大违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。
6、有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员责令其限期退场。
7、按照规定要求对劳务承包人采购的材料和自带（含租赁）施工机具、设备进行安全生产监督检查，项目部进行统一管理（费用由劳务承包人承担），有权拒绝劳务承包人不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。
8、如果劳务承包人存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故（除承担由此产生的一切责任外），劳务发包人有权终止劳务分包协议，责令劳务承包人限期退场。
9、按照规定要求为进入施工现场的作业人员办理意外伤害保险。
10、按照劳务分包合同劳务发包人收取安全生产保证金，当劳务承包人不服从安全生产指挥、违章作业时，劳务发包人可以按照项目安全生产奖罚规定，直接在此保证金内扣除。
11、劳务承包人必须与每个工人签订劳动合同，如不跟工人签订劳动合同，所造成的经济及法律责任全部由劳务承包人承担。
第六条 承包人的安全责任、权利和义务
1、按照规定要求取得《建筑施工企业资质证》、《安全生产许可证》， 并报劳务发包人备案，在证照许可的范围内承揽分包业务。根据法律法规要求和自身特点，建立健全安全管理体系，结合劳务分包的具体内容和本项目的实际情况制定有操作性的安全生产责任制和安全生产规章制度。
2、按照规定配备专职安全管理人员：作业人员50 人以下的，设1 名专职安全员；50 人～200 人的，设2名专职安全员；200 人以上的，设3名及以上专职安全员，并应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配，并不少于总人数的5‰。作业班组设兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。 安全管理人员素质符合规定要求，持有建设行政主管部门核发的“三类人员”安全考核合格证，证件报劳务发包人备案。若乙方不按要求配备专职安全员，甲方有权代为聘请合格的专职安全员，其薪酬由甲方在乙方月度进度工程款项中按每月/人10000元扣除。
3、专业承包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。若专业承包单位不按要求配备专职安全员，甲方有权代为聘请合格的专职安全员，其薪酬由甲方在专业承包单位月度进度工程款项中按每月/人10000元扣除。
4、施工期间乙方指派 同志负责本工程的有关日常安全教育、安全巡查、安全纠违、安全隐患的排查与治理、重要危险源的旁站监督工作，且认真填写相关记录。乙方安全管理人员每天班前必须到甲方安全部签到或打卡。
5、 乙方安全员在业务上接受甲方安全管理部门的协调和指导，如不能胜任安全工作，甲方有权要求更换。乙方应在接到甲方通知后一周内完成换人工作。
7、负责所雇佣特种作业人员的培训、考核和取证，确保特种作业人员持证上岗，做到人证相符、证岗吻合。
8、对所雇佣人员进行安全生产三级教育，组织班组开展安全教育、学习、宣传、检查、整改等活动；负责对所雇佣人员进行实名制管理（造花名册、提供身份证复印件等）。并将这些资料报发包人备查。发包人不承担承包人未进行实名制管理、未进行三级安全教育人员的一切安全责任。
9、按照劳务发包人要求对施工班组、个人进行有针对性的安全技术交底（交底记录报劳务发包人备案）， 合理安排身体素质、技术水平、安全意识均符合要求的人员上岗。
10、不违章指挥或强令工人冒险作业，不强迫工人超时间、超负荷作业。对劳务发包人提供的安全设施不能保证安全施工时，及时提出整改要求并可以拒绝施工、拒绝劳务发包人违章指挥。
11、承担所雇佣人员配备符合国家标准的劳动防护用品（安全带、安全帽须、绝缘鞋、软底鞋、手套、耳塞、口罩、反光背心，护目镜、太阳镜等，在招标人合格劳保用品供应商中进行采购）所需费用。若分包单位不配备合格的劳动保护用品，发包人有权待其采购发放，费用在承包人月度工程进度款中加倍扣除。
12、不得使用（含租赁）国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、机具和设备。
13、在施工期间乙方必须认真执行甲方安全生产、文明施工、防火管理等方面的制度及要求，督促本单位职工自觉遵守安全纪律、制度、法规和安全技术操作规程，对于检查出的隐患，乙方必须认真整改，定期不整改严格按照甲方的《安全生产奖罚制度》执行，并承担由此造成的后果。
14、分包所施工作业区域不能保证临边洞口等的安全防护必须同步，做到“工完场清”、文明施工。发包方可另行安排第三方实施，费用有该分包单位支付，并可加倍处罚。
第七条 事故调查处理
1、若现场发生安全事故，乙方必须立即上报甲方，积极采取紧急措施制止事故事态的扩展，组织全力抢救伤员，保护事故现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做出记录或拍照。同时不论是何方责任均应由乙方先行支付费用，第一时间对人员进行抢救治疗，并以乙方为主体积极进行善后处理工作，甲方不直接对伤亡职工及家属。
2、安全事故责任划分按国家有关法律、行政法规进行处理。
3、非乙方责任的安全事故，费用按如下方式进行处理：
假设单次事故的赔偿、协调及医疗等所有费用为A万元，保险理赔为B万元，实际损失C=（A-B）万元，双方承担费用原则为：
3.1 C≤2，则实际损失由乙方承担；
3.2 2＜C≤5，则甲方承担：0.7×（C-2）万元，乙方承担：0.3×（C-2）万元+2万元；
3.3 C＞5，则甲方承担：0.8×（C-2）万元，乙方承担：0.2×（C-2）万元+2万元；
4、因为乙方的责任（故意行为、自身身体疾病、严重违章、打架斗殴、擅自雇用不符合年龄和身体健康条件的人员、未能定期做好螺栓、锁销、钢丝绳的检查、保养工作、等）造成的安全事故，由乙方自行承担经济责任及法律责任，乙方应按照国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿，妥善处理好善后工作。
5、劳务承包人不服从劳务发包人安全生产管理、违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工，造成伤亡事故的，由乙方自行承担相应后果和经济损失。
6、劳务承包人在运输材料过程中，与第三方发生安全事故，造成伤亡或财产损坏的，由乙方自行承担相应后果和经济损失；第三方造成劳务承包人伤亡或财产损坏的，由乙方与第三方自行解决纠纷。
7、劳务承包人的车辆进出工地，必须服从劳务发包人的指挥，文明驾驶，若车辆对劳务发包人的财产（大门，门禁系统，围挡等）造成损坏的，由乙方自行承担相应后果和经济损失。
8、劳务发包人违章指挥、不按照要求健全安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工，造成伤亡事故的，承担相应后果和经济损失。
9、由于劳务发包人主要责任造成的伤亡事故，劳务承包人有权要求劳务发包人进行经济赔偿。由于劳务承包人主要责任造成的伤亡事故，劳务发包人有权要求劳务承包人承担违约责任。
甲方（公章）： 乙方：（公章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
合同签订时间：xx年 4 月 18 日