大型休闲购物广场初步设计及施工图设计合同模版.docx

【项目名称】xxx广场购物中心
初步设计及施工图设计合同

发包人：_______________________________________________________________________
设计人：_______________________________________________________________________

发包人委托设计人完成__________xxx广场项目（下称“本项目”）购物中心初步设计及施工图设计，设计人接受委托。为明确双方的责任、保护双方的合法权益，确保本工程设计的顺利完成，根据有关法律法规及文件规定，双方经协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条　本合同依据下列文件签订：
1.1 国家相关法律、法规、强制性条文、国家及各行业设计规范、规程、行业条例及项目所在地方规定和标准。
1.2 相关政府主管部门对本项目的批复文件、给定的技术条件和意见要求。
1.3 甲方提供的经xxx商业规划研究院有限公司确认的方案和初步设计文件、实测地形图、项目用地周边市政管线资料、工程地质勘察报告和水文勘测资料等。
1.4 在项目设计过程中甲方（或甲方指定委托人）提出的条件、意见和要求。
1.5 施工图设计任务书。
1.6 各业态房产技术条件、交房条件和建造标准。
1.7 双方签定的设计合同内所包含的服务性条款及要求（详见本文件）。

第二条　本合同项下设计人的设计内容为：本项目购物中心方案设计及初步设计、施工图设计两个设计阶段，包括并不限于以下专项设计内容：
2.1 室内管网综合设计、室外管网综合设计（室外管网综合设计范围详见设计任务书）、钢结构及预应力结构的结构施工图设计；方案设计由发包人自行完成或委托其他设计单位完成，设计人应配合发包人完成各阶段的报建工作；施工图设计应满足初步设计、方案设计批准文件要求，并满足设计任务书规定的设计深度要求；
2.2 设计人全面负责本项目所有建筑物（构筑物）的幕墙施工图、夜景照明施工图、内装施工图、景观施工图、弱电智能化施工图、导向标识施工图及相关设计变更等的审核工作，对上述各专项设计的消防、安全以及适用、经济、合理等方面全面负责，设计人不得以各种理由拒绝对各专项设计图纸进行审核和出图盖章。

第三条　发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
<div align="center">序号</div>
<div align="center">资料及文件名称</div>
<div align="center">份数</div>
<div align="center">提交日期</div>
<div align="center">有关事宜</div>
1
项目用地周边市政管线资料、建筑方案、实测地形图；相关政府主管部门的批复文件、给定的技术条件和意见要求
1

2
工程地质勘查报告、水文勘测资料
1

3
设计任务书
1

4
规划设计管控要点
1
设计交底会之日
需要三方会签
5
其他相关附件

第四条 设计人应向发包人交付的设计成果（包括设计资料及设计文件等）：
<div align="center">设计阶段</div>
<div align="center">资料及文件名称</div>
<div align="center">份数</div>
<div align="center">提交日期</div>
<div align="center">有关事宜</div>
初步设计
初步设计文件（包括电子文档光盘二套），设计计算数据的电子文件（光盘一套）。
（不少于10套）
 发包人提交本合同第三条所述资料后 个日历天内

施工图设计【（含室内管网综合设计及室外管网综合设计）】
施工图设计文件（包括电子文档光盘二套），设计计算数据的电子文件（光盘一套）。
 （不少于10套）
 初步设计完成并经发包人验收通过后 个日历天内
分期提供
注：项目如需方案报建，设计人应配合发包人完成报建文件（方案由发包人指定的其他设计单位完成，设计人应根据项目所在地的项目报建要求，完成图纸调整及签章。）
由于本项目工期要求十分紧张，为满足工程进度要求，设计人必须在保证设计质量的前提下尽可能缩短设计周期，并承诺可根据发包人的需要分阶段提供施工设计图纸。
设计人需根据发包人要求，按照第一版施工图第一阶段出图（基坑开挖图、基础施工图）、第一版施工图第二阶段出图（±0.000以下土建图）、第一版施工图第三阶段出图（各专业全部施工图）、第二版施工图的顺序分批出图。第一版施工图第一阶段出图深度应满足项目开工需要；第一版施工图第二阶段出图深度应满足地下室土建施工及设备管线预埋预留需要；第一版施工图第三阶段出图深度应满足0.000以上土建施工及保证各项招投标工作的开展。按各阶段出图时间每次提交____套（不少于8套）施工图设计文件，2套电子文档光盘，2套设计计算数据的电子文件。
第二版施工图出图前，设计人必须将此之前发生的设计变更、现场洽商全部落实到第二版施工图中，并且列出一份原洽商及设计变更清单。
设计人在提交施工图的同时，提交钢筋及混凝土含量测算指标，提供计算书。

第五条 本合同设计费的确定与支付：
5.1 本合同项下设计单价及建筑面积见下表，设计费总金额（即总设计费）为___________________元人民币。
建筑类型
设计费单价（元/ m2）
建筑面积（万m2）
设计费合价（万元）
备注

合计

5.2 本合同项下设计费采用单价固定包死、总价包干的方式，遇到下列情况允许调整：
（1）项目竣工时根据国家有关规定计算的设计建筑面积超过合同约定建筑总面积的±5％以上的部分进行调整，±5％以内（含±5％）的部分不做调整。
（2）设计人已充分认识到商业建筑的设计特点，总设计费中已包含一般性的设计修改费用，除非设计项目发生双方一致确认的颠覆性的变化修改（指【】），原则上不再增加设计费用。如设计项目发生双方一致确认的颠覆性的变化修改，发包人与设计人协商修改费用。
（3）按照本合同第5.4条约定，设计成果评价结果合格率低于90%。
5.3 设计费支付进度详见下表。
<div align="center">付费次序</div>
<div align="center">占总设计费比例
<div align="center">付费额（万元） </div>
<div align="center">付费时间</div>
第一次付费
10%（预付款）

本合同签订后10个工作日内
第二次付费
20%

完成初步设计并通过发包人审查后10个工作日内
第三次付费
10%

完成第一版第一阶段施工图（基坑开挖图及基础图）设计并通过发包人审查后10个工作日内
第四次付费
10%

完成第一版第二阶段施工图（±0.000以下土建图）设计，达到合同要求并通过发包人审查后10个工作日内
第五次付费
10%

完成第一版第三阶段施工图（各专业全套）设计，达到合同要求并通过发包人审查后10个工作日内
第六次付费
15％

完成第二版（最终版）全套施工图设计，达到合同要求并通过发包人审查后10个工作日内
第七次付费
15％

主体完工并经发包人确认后10个工作日内
第八次付费
剩余设计费

工程竣工验收合格且设计人协助施工单位完成竣工图，结算完成且设计遗留问题处理完毕并经发包人确认后15个工作日内
说明：在发包人每次付款前，设计人应向发包人提供符合发包人要求的合法的可计入项目开发成本的相应金额的税务发票，否则发包人有权拒绝支付款项，直至设计人提供前述发票。
5.4 双方同意对设计成果的评价及设计费总金额的支付比例挂钩，以最终确定总设计费金额。
（1）发包人、发包人上级主管部门及设计人依据经三方会签的《规划设计管控要点》进行审查，最终由发包人上级主管部门评价设计成果合格率，经发包人规划副总及规划院项目分管副院长签字确认后交设计人，设计人应予认可。
（2）评价结果与设计费总金额的支付比例挂钩，具体办法见下表。
序号
合格率（R）
总设计费金额支付比例
最终的总设计费
金额
R计算方式
1
90%≤R≤100%
100%
合同规定的
总设计费金额
R=
本合同设计范围合格的要点数量
本合同设计范围全部要点数量

2
R<90%
R
合同规定的
总设计费金额×R

第六条　双方责任
6.1 发包人责任：
6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、真实性及时限负责。
6.1.2 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计成果（包括所有设计资料和文件等）时，设计人应全力配合，并不收取赶工费。
6.1.3 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件，其费用由设计人自行承担。
6.1.4 发包人拥有设计人提供的所有设计成果（包括设计资料和设计文件等）的知识产权和相关财产权利。
6.2 设计人责任：
6.2.1 技术要求：
6.2.1.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计文件，并对其负责。
6.2.1.2 设计人负责本项目所有建筑物（构筑物）的方案深化及初步设计、施工图设计及室内、外管网综合设计工作（室外管网综合设计范围详见《设计任务书》），并对整个项目工程设计的适用性、正确性、经济合理性全面负责。如设计涉及市场垄断性或独家供应问题，设计人应提前向发包人说明并取得发包人书面认可。
6.2.1.3 设计人采用的主要技术标准是：现行国家及地方标准规范、规程和规定。
6.2.1.4 设计合理使用年限为 50 年，自本项目整体工程竣工验收备案完成之日起开始计算。
6.2.1.5 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。根据发包人办理各种报建手续的需要，设计人须在设计正式施工图之前，配合发包人的要求提供报批用图纸，时间上需满足发包人办理手续的进度要求，且该费用已包含在本合同总价中。
6.2.1.6 施工图设计在确定主要技术方案前须经过比较，包括但不限于：地基处理、基础方案、地下室技术方案、防水处理、主体结构方案、供电方案、空调方案、主要设备选型等关键技术环节，应在由发包人参加的方案比较论证通过后方可实施，并向发包人提出方案比较报告书。
6.2.1.7 施工图设计必须包括详细的总图设计，应具有详细的地面标高与定位坐标（包括化粪池等设施），具有室外管网的综合布线与标高，具有详细的有组织施工排水设计，并绘制总平面综合图，即用地范围及市政周边的所有地面形态：包括现状及设计地面构筑物、路灯、人行道、市政设施等等及设计建筑。
6.2.1.8 施工图设计必须有主要楼层的天花管线综合图，该图应具有详细的布线与标高及主要断面。
6.2.1.9 由于XX开发的特殊性，施工图的设计通常需要分阶段进行。设计人的施工图提供后，主力店方需据此进行商品布置或二次设计，设计人应给予相应的配合。主力店方的二次设计完成后，设计人需要将所有设计整合为一体。设计人应根据此要求提出落实的具体措施。设计人应配合二次装修，并自行完成管线综合设计。费用已包含在本合同总价中。
6.2.1.10 设计人应免费为其他二次设计（包括但不限于室内精装修设计、外立面幕墙设计、外环境设计等）提供技术支持与服务，协助其通过政府有关部门的设计审查。
6.2.1.11 设计人应加强各专业设计过程中的协调统一工作，避免因设计质量原因而发生的设计变更。
6.2.1.12 设计人在提供的设计资料及文件中，应注明建筑材料、构配件和设备的规格、型号、性能等技术指标，不得指定生产厂、供应商等。设计人应根据发包人确定的设备及时调整设计。
6.2.1.13 弱电设计部分设计人须完成火灾报警联动系统的全部设计工作，并完成弱电智能化的方案设计及施工图设计。
6.2.1.14设计人应确保其提供给发包人的设计成果及相关资料的原创性且不存在任何的知识产权（包括但不限于著作权、专利权及商标权等）纠纷和争议。否则，乙方应当赔偿发包人因此遭受的全部损失。设计人除依法保留备份存档外，不得再留存任何副本。未经发包人事先书面许可，设计人不得将该设计成果应用于其他项目或非为本合同目的进行利用，否则，发包人有权要求设计人停止利用，且设计人应当向发包人支付人民币壹拾万元的违约金及赔偿发包人因此遭受的全部损失。
6.2.1.15未经甲方事先书面同意，乙方不得受理施工单位或甲方的任何商业合作伙伴提出的任何变更要求，否则乙方应赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。
6.2.2 项目设计服务、保证措施
6.2.2.1 由于设计分为前后两个阶段，第一阶段为概念方案，第二阶段为方案设计、初步设计至施工图设计。第一阶段的设计由发包人委托其他设计单位完成，但设计人应提供必要的配合及技术支持，包括但不限于参与相关技术论证、配合报建（根据设计人要求，为本项目前期设计报批提供图签、盖章等服务）、图纸审核及阶段技术成果的确认等，且设计人应根据此结果进行方案设计、初步设计及施工图设计，确保两个阶段设计工作的顺利衔接。
6.2.2.2 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，按发包人通知的时间到达发包人指定地点，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加重要部位及竣工验收。
6.2.2.3 为便于对整个工程项目全程控制，在施工关键环节，设计人应设驻现场代表，并随工程进度调整现场代表专业（设立时间由发包人确定）。设计人应在发包人指定地点（如xxx商业规划研究院所在地）提供现场服务，至少21天，驻场人数不少于3人。
6.2.2.4 设计人应积极配合现场施工的需要，遇到重要问题，设计人应在接到发包人通知后3小时内委派相关人员到指定地点处理解决施工中的技术问题，并当天即时办理洽商、纪要或临时设计变更文件，并在此后48小时之内补交正式文件。否则，设计人应承担相应损失，每发生一次，发包人有权从设计费中直接扣除1万元作为违约金。确有需要延长处理时间的疑难问题，设计人需与发包人商定后及时处理。
6.2.2.5 设计人出具的所有变更，洽商等文件必须事先取得发包人的确认，未经发包人事先书面确认，设计人不得受理或确认施工单位及发包人的商业合作伙伴提出的任何变更请求。发包人提出设计变更的部门是开发设计部，有效签字人是____，接收设计变更的是发包人开发设计部____。有效签字人和接收设计变更人员如有变化，以发包人正式盖章的书面通知为准。
6.2.2.6 设计人应根据需要为主力店的二次设计报批及其他二次专业设计（包括但不限于室内精装修设计、二次装修设计、外立面幕墙设计、外环境设计、步行街采光天棚钢结构设计、雨棚钢结构设计等）免费提供图签和签章。设计人应配合发包人、内装设计单位等完成消防审批工作。
6.2.2.7 设计人在总承包单位编制竣工图前一个月，向发包人移交一份由设计技术负责人签署的设计变更补充通知单目录，施工图纸最后版本及目录（要求按不同专业分开编制）。
6.2.2.8 设计人应参加发包人组织的基槽、基础工程、结构主体等主要施工阶段的验收，对发现的问题及时提出处理意见，并按建设工程竣工验收备案制度的要求，配合发包人做好中间验收及竣工验收工作，协助并配合总承包单位完成竣工图的编制。
6.2.2.9 设计人同意执行发包人提供的限额设计要求，具体详见合同附件一《施工图限额设计指标表》。设计人的设计成果超过合同附件一的规定的5%，发包人将委托咨询机构对设计图纸进行评审，经过评审，如果此情况属于正常，发包人认可设计人的设计成果，咨询费用由发包人承担；否则，设计人应按照评审意见进行免费修改，并承担咨询费用，该费用将直接从设计费用中扣除，由此引起的设计成果交付时间的延迟按照本合同第8.4条执行。
由于设计不合理造成设计人提交的设计成果超出限额设计指标的5%，而设计人又不根据发包人的要求进行修改完善，导致工程建设增加成本，发包人有权扣除设计费，扣除办法为：扣除部分设计费=设计费总金额×（超出限额设计指标的百分比-5%）×2
6.2.2.10 设计人承诺，在本工程设计及施工过程中，为了设计优化的需要，设计人应发包人要求，随时提供本工程计算数据及图形文件的电子文档。
6.2.2.11 若设计人未能及时履行本合同项下的相关合同义务或履行义务不符合合同约定的，则发包人有权暂时不支付当期的设计费，直至设计人履行合同义务符合约定为止。
6.2.2.12 设计人应向发包人提供项目设计组组成人员架构及总图、建筑、结构、给排水、强弱电、空调、动力等专业人员名单。该人员名单作为合同附件二。设计人必须确保所列设计人员在本合同有效期内持续具有承揽本合同所述设计工作的相应合法资质，在本合同执行期间有足够的时间和精力投入本项目设计。同时，设计人须明确一名项目负责人进行双方所有事项的沟通和协调工作，该人员必须贯穿项目始终。未经发包人事先书面同意，设计人的主要设计人员不得变更。如确需变更设计人员，新的设计人员资历经验等不得低于被替换的设计人员，且应当提前一周以书面形式征求发包人意见，相应费用及工程延期损失由设计方承担。发包人有权要求调换其认为不能达到服务要求的人员，设计人应当及时调换。
6.2.2.13 在设计过程中，如发包人或发包人的上级主管部门的专业工程师就本项目各专业提出相关的设计指导意见（以书面形式），只要该指导意见不违背国家或地方法律、法规或规范要求，设计人必须予以采纳，并在设计图纸中得到落实，否则视为设计人违约，由此给发包人造成的损失，由设计人负责全额赔偿。
6.2.2.14 因为设计人技术失误引发的设计变更，每发生一次，发包人有权从设计费中直接扣除该变更造成的工程成本增加额作为补偿，如不足以补偿发包人损失的，设计人仍应予赔偿。
6.2.2.15 设计人须根据情况协助提供设计所需要的规划、市政及其他技术资料。
6.2.2.16 设计人按发包人通知的时间到达指定地点，向发包人及施工单位进行技术交底及处理施工中出现的问题并参加重要部位的竣工验收，做好技术服务工作。设计人应积极参加发包人组织的各专项设计单位的技术对接，包括但不限于建筑外立面设计单位、幕墙设计单位、夜景照明设计单位、内装设计单位、景观设计单位、导向标识设计单位等。
6.2.2.17 由于本工程的商业部分是订单式项目，设计人在设计过程中，须指派专人参加发包人与主力店的技术对接，并及时将更新图纸及面积指标等反馈于招标人，以便发包人提供给主力店方；在施工过程中应全力配合发包人项目合作伙伴提出的要求，及时处理现场问题并出具相应的设计变更（设计变更意向只能由发包人提出）。

第七条 保密、知识产权及宣传
7.1 设计人因为履行本合同而获得的发包人的项目资料（包括但不限于发包人提供的技术资料、图纸等），以及设计人依据本合同所完成的全部设计成果和资料，均属于发包人的商业机密，设计人不得随意复制，不得向与设计人无关人员或第三方展示、传阅，也不得非为本合同目的进行利用。
7.2 设计人及其设计人员应确保其提供给发包人的设计成果及相关资料不侵犯他人权益，也不存在任何纠纷和争议。否则，设计人应当赔偿发包人因此遭受的全部损失。未经发包人事先书面许可，设计人不得将设计成果应用于其他项目。
7.3 设计人及其设计人员依据本合同所完成的全部设计成果（包括设计资料和文件等）的知识产权和相关财产权利均属于发包人，设计人除依法保留备份存档外，不得再留存任何副本。未经发包人事先书面许可，设计人不得将该设计成果应用于其他项目，也不得向第三方转让或许可使用，不得以此进行牟利。
7.4 设计人对设计成果进行宣传及出版，需事先征得发包人书面同意。
7.5 设计人为宣传需要而使用发包人的名称和标志，包括但不限于通过报纸、杂志、广告以及网络媒体等，需事先征得发包人书面同意。
7.6 设计人及其设计人员在按照合同约定向发包人提交设计成果时，应当随设计成果同时向发包人提交附件三《知识产权转让承诺函》。
7.7 本合同终止，不影响设计人根据本条约定应当承担的保密和知识产权责任。
7.8 设计人违反上述条款约定，设计人应当向发包人支付人民币10万元的违约金。若该违约金不足以弥补发包人因此而蒙受的损失，则发包人有权向设计人追偿。
7.9 发包人有权为营销需要而使用设计人的名称和标志，包括但不限于通过报纸、杂志、广告以及网络媒体等，且无需另行征求设计人同意。同时，发包人有权公开的对设计人的设计成果进行介绍和评论。设计人承诺此种形式的介绍和评论不构成侵权。

第八条　 违约责任
8.1 在合同履行期间，发包人无故单方单方面要求终止或解除合同（但发生法定、约定事由或设计人违约除外）的，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付款项；已开始设计工作的，根据设计人已完成的实际工作量，双方协商结算相应设计费。
8.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，如有变化，发包人需向设计人书面解释。
8.3 设计人对设计成果（包括设计资料及设计文件等）出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计成果错误或者遗漏造成委托人的，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并赔偿由此造成发包人损失，赔偿金为不超过合同总设计费金额；且发包人有权解除本合同，发包人据此解除合同的，设计人应向发包人支付合同总价20％的违约金。
8.4如设计人延误了按本合同第四条规定的设计成果（包括设计资料及设计文件等）或迟延履行施工配合工作的，每延误一天，应减收总设计费的千分之五，延误超过20天的，发包人有权解除本合同，发包人据此解除合同的，并停付设计费。
8.5 在本合同期限内，发包人有权按照全面质量管理的规定以及本合同的有关条款，抽查设计过程中的某一环节，对不符合国家及项目当地规定要求以及本合同关于限额设计要求的，发包人有权责令设计人改正，由此产生的责任和损失由设计人全部承担。
8.6 设计人不得将本合同项下的任何部分业务以任何形式转包、分包给第三人，否则发包人有权解除本合同，并停付设计费。
8.7 如因设计人原因导致合同终止或被解除的，设计人应返还全部设计费（含预付款）给发包人，并向发包人支付相当于预付款金额的违约金，造成发包人其他损失的，设计人仍应足额赔偿。

第九条 其他
9.1 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
9.2 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
9.3 凡因执行本合同所发生或本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。若协商不成的，本合同的任何一方均可向北京仲裁委员会申请按照该委员会届时有效的仲裁规则在北京进行仲裁。该仲裁裁决是终局的，对双方均具有最终约束力。
9.4 本项目设计任务书、建筑统一做法、中标通知书、投标文件及附件、招标文件及答疑以及双方认可的来往电报、传真、会议纪要、以及就本合同未定事宜双方签订的补充协议等，均作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，如相互之间出现矛盾，以在后签订的合同或文件为准。
9.5 发包人与设计人明确，双方就本项目的权利义务关系仅由本合同及双方就本项目签订的其他生效合同确定，双方在其他项目上的争议和在任何与本项目无关的合同上的争议，不构成任何一方违反本合同及其他与本项目有关的合同的理由，否则，责任方应承担违约责任，赔偿对方由此在本项目上造成的全部损失。
9.6 通信联络
双方的通信联系地址见合同尾页的下端。如有变更，应在三日内书面通知对方。否则，任何一方向对方该通信联系地址发函后，不论对方是否收到，均视为对方收到该信函。
9.7 以下附件为本合同的有效组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。
附件一：施工图限额设计指标表
附件二：设计人员名单
附件三：设计任务书
附件四：规划设计管控要点
附件五：知识产权转让承诺函（随设计成果附上）
附件六：廉洁合作协议
9.8 本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式六份，发包人持四份，设计人持两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）

发包人名称：　　　　　　　　　 设计人名称：　
　　　　　（盖章）　　　　　　　　　　 （盖章）
法定代表人：（签字）　　　　 法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）　　　　 委托代理人：（签字）
住　　所：　　　　　　　　　 住　　所：
邮政编码：　　　　　　　　　 邮政编码：
电　　话：　　　　　　　　　 电　　话：
传　　真：　　　　　　　　　 传　　真：
开户银行：　　　　　　　　　 开户银行：
银行帐号：　　　　　　　　　 银行帐号：
建设行政主管部门备案：　　　 鉴证意见：

　　　　（盖章）　　　　　　　　　　 （盖章）
备案号：　　　　　　　　　　　 经办人：
备案日期：　　年　月　日　　　 鉴证日期：　　年　月　日