陕西省建设工程施工合同样本.doc

陕西省建设工程施工协议

工程名称：水岸新城一期12#~18#楼及地下车库消防工程

工程地点：西安市户县兆丰路

建设单位：西安荣鼎置业

地 址：西安市户县兆丰路 电话：

施工单位：西安华西信息智能工程

地 址：西安市高新技术产业开发区 电话：

签署日期： 年 月 日

第一部分 协议书

发包人（全称）：西安荣鼎置业
承包人（全称）：西安华西信息智能工程
依据《中国协议法》、《中国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和老实信用标准，双方就本建设工程施工协商一致，签订本协议。
一、工程概况
工程名称：荣华·水岸新城一期12#~18#楼及地下车库消防工程；
工程地点：西安市户县兆丰路__ ____ _
二、工程承包范围
承包范围：水岸新城一期内12#~18#楼、地下车库工程中消火栓系统、自喷系统；_________
三、协议工期：
总日历天数__90__天
开工日期：____________________________________
完工日期：____________________________________
四、质量标准
工程质量标准：__合格_____
五、协议价款
1、协议总价（大写）：_______________________________________（人民币）元（小写）￥：_____________________________________元
（其中：工程预留金___ ___元，零星工作费___ ____元，安全防护、文明施工方法费________________________元，工程分包和材料购置______________元，总承包服务费__________________元。)
2、综合单价：详见承包人报价书。
六、组成协议文件
组成本协议文件包含：
1、本协议协议书
2、本协议专用条款
3、本协议通用条款
4、中标通知书
5、投标书、工程报价单或预算书及其附件
6、招标文件、答疑纪要及工程量清单
7、图纸
8、标准、规范及相关技术文件
双方为推行本协议相关洽商、变更等书面协议、文件，视为本协议组成部分。
七、本协议书中相关词语含义和本协议第二部分《通用条款》中给予定义相同。
八、承包人根据协议约定进行施工、完工并在质量保修期内负担工程质量保修责任。
九、发包人根据协议约定期限和方法支付协议价款及其它应该支付款项。
十、协议生效
协议签订时间：________年__________月__________日
协议签订地点：________________________________
本协议双方约定________________________________后生效。

发包人：（公章）_________ 承包人：（公章）______________
地址：_________________ 地址：______________________
邮政编码：_____________ 邮政编码：___________________
法定代表人：___________ 法定代表人：_____________
委托代理人：___________ 委托代理人：_________________
电话：________________ 电话：__________________
传真：_________________ 传真：________________
开户银行：______________ 开户银行：_____________
帐号：_______________ 帐号：_____________________

第二部分 通用条款

1、《陕西省建设工程施工协议》（示范文本）8月版本）
2、通用条款实施《陕西省建设工程施工协议》“通用条款”。
3、通用条款中若和专用条款冲突时，以专用条款为准。
4、删减条款有27.1（2）、27.1（5）、28.1、28.2、30.2、31.4（1）等，本项目双方友好协商以上删减条款不实施。
第三部分 专用条款
一、词语定义及协议文件
1、协议文件及解释次序
协议文件组成及解释次序：① 本协议协议书；② 本协议专用条款；③ 本协议通用条款；④ 中标通知书投标书及投标书附录(含承包人在评标期间递交和确定并经发包人同意对相关问题补充资料和澄清文件等)；⑤招标文件(含招标答疑纪要和此相关部分)；⑥图纸；⑦标准、规范及相关技术文件；⑧协议推行中，发包人、承包人相关工程洽商、变更等书面协议或文件均视为本协议组成部分。
2、语言文字和适使用方法律、标准及规范
2.1本协议使用汉语表述。
2.2适使用方法律和法规
需要明示法律、行政法规：__中国法律、行政法规、部门规章，和工程所在地地方法规和地方政府规章_____。
2.3适用标准、规范
适用标准、规范名称：
（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-
（2）《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166—92）
（3）《电气装置安装工程施工验收规范》（GBJ232—92）
（4）《建筑设计防火方法》（GB50016—97）、(火灾自动报警系统设计规范)（GB50163—99）、《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254—96)
（5）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261—）
（6）《建筑给水排水工程施工及验收规范》（GB50242—）
发包人提供标准、规范时间：______________/_________________ _____。
中国没有对应标准、规范时约定：___按生产企业在技术监督局立案并经监理工程师和发包人同意标准。
3、图纸
3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：_开工前发包人向承包人提供全套施工图***套；其中1套用于完工图。（提供图纸数量不满足要求，承包人可向发包人申请加晒图纸，费用由承包人负担。）
发包人对图纸保密要求：___不得向第三方外传、外借、转让、披露，仅用于本工程施工及验收全过程。__
使用国外图纸要求及费用负担：______/___________。
二、双方通常权利和义务
4、工程师
4.1监理单位委派工程师
姓名：____________________职务：_________________________发包人委托职权：_____依据监理协议行使职权____。__
需要取得发包人同意才能行使职权：____依据监理协议行使职权 。
4.2发包人派驻工程师
姓名：____________________职务：_____________________________________
职权：______负责施工全过程内、外部关系协调、处理往来文件，对工程进度、质量、变更指令、签证、材料认质认价、工程款支付、结算等进行管理。发包人派驻工程师工作中行为和指令均视为发包方含有法律效力行为或指令。 　
4.3不实施监理，工程师职权：________/_______________。
5、项目经理
姓名：___________________职务：_____________________________________
6、发包人工作
6.1发包人应按约定时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地含有施工条件要求及完成时间：__已含有开工条件。
（2）将施工所需水、电、电讯线路接至施工场地时间、地点和供给要求：
_____已满足施工需要。__
其计量和计价方法为：_水、电用量以计量表读数加分摊损耗为准，价格实施相关部门水、电费单价。水、电费用由承包人负担。
（3）施工场地和公共道路通道开通时间和要求：__承包人进场前5日。
（4）工程地质和地下管线资料提供时间：_______承包人进场前5日。
（5）施工所需证件、批件：由发包人办理。
（6）水准点和座标控制点交验要求：___开工前由发包人提供水准点和坐标控制点，双方进行现场交验。
（7）图纸会审和设计交底时间：__承包人进场后5天内完成图纸审查，向发包人申请交底。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护工作：____由发包人协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护工作，并负担相关费用（承包人未按发包人指令或未按操作规程造成损失除外）。
（9）双方约定发包人应做其它工作：另行约定。
6.2发包人委托承包人办理工作：
（1）负责本工程现有工程情况经过消防验收后组织并进行移交工作，按期取得消防部门验收合格意见书。
（2）负责工程完工后向发包人提供设备使用说明书及完工图和施工技术相关工程资料。
（3）其它约定：*********************************************************。
7、承包人工作
7.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）需由设计资质等级和业务范围许可承包人完成设计文件提交时间：__/_。
（2）应提供计划、报表名称及完成时间：__本协议签署后七日内向发包方代表、监理工程师提供总进度计划、总体资金使用计划、甲供材使用计划及首月工程进度计划、月资金使用计划，以后每个月22日前报当月工程形象进度统计报表及下30天工程进度计划表。
（3）负担施工安全保卫工作及非夜间施工照明责任和要求：___严格根据《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-88》和《建设工程施工现场供用电安全规范GB50104-93》组织施工，并负担由此产生费用。因承包人未能推行上述义务，造成工程财产和人身伤害，由承包人负担责任及发生费用。除因发包人行为或过失而造成伤亡外，发包人不负担承包人或其分包单位雇用工人或其它人员伤亡赔偿或赔偿责任。
（4）向发包人提供办公和生活房屋及设施要求：__/ 。
（5）需承包人办理相关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：/。
（6）已完工程成品保护特殊要求及费用负担：__已完工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人负责给予修复并负担费用；工程交付发包人后，保护工程及费用由发包人负担。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护要求及费用负担：____承包人应按发包人指令或按操作规程做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护工作，不然，造成损失费用由承包人负担。
（8）施工场地清洁卫生要求：达成西安市级以上文明工地标准，并无偿配合创卫工作。（若计取安全文明施工方法费）
（9）双方约定承包人应做其它工作：
_① 承包人在投标书中填写资料，属于协议文本组成部分，承包人应全方面推行其所作承诺，不然属于承包人违约。发包人视其违约情况，可给承包人0.5万元～1万元/项违约处罚。
② 承包人项目经理和技术责任人无特殊情况每个月坚守工地时间不得少于22天，缺勤按1000元/天·人标准向发包人支付违约金。项目经理和技术责任人需要离开工地时必需向发包人请假，获同意后方可离开工地，不然按缺勤处理。
③ 承包人私自更换项目经理，应按1万元/人·次标准向发包人支付违约金。
④ 承包人关键机械设备未能按工程计划（或监理工程师要求）立即到场或到场设备不能正常运转和私自调走已进场机械设备，应按500元/天·台（套）标准向发包人支付违约金；迟到或调离超出10天时，发包人可自行组织采购，费用直接在支付时给予扣除，同时对到场时限延迟仍要计算违约金。
从协议生效之日起直到协议终止时间内，承包人应负担协议要求现场各项临时房屋、设施、设备修建、购置、安装、管理、保养和维修，并提供必需设施保洁服务。至协议终止发包人及监理工程师撤出工地后，上述各项设备和设施均由承包人自行收回和拆除。承包人提供以上条件和服务被认为包含在承包人投标报价中。
发包人需要时，可能对施工做出一些限制和配合要求，承包人应根据要求做出配合，并负担所以而引发工效降低需增加费用。
⑦承包人产生建筑垃圾和生活垃圾清运工作由承包人负责，费用由承包人负担。
⑧双方其它另行约定。
三、施工组织设计和工期
8、进度计划
8.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划时间：开工前3日内。
工程师确定时间：_______收到后7日内，假如逾期则视为认可。
8.2群体工程中相关进度计划要求：_针对本工程承包人除须编报总体施工组织设计和进度计划。
9、工期延误
9.1双方约定工期顺延其它情况：_除实施通用条款13条外，和政府政策及特殊要求，如创卫、工程所在地相关部门特殊要求等；突发性公共、卫生、治安事件。
四、质量和检验
10、隐蔽工程和中间验收
10.1双方约定中间验收部位：_____调试前复验。
11、工程试车
11.1试车费用负担：___本工程由承包人对给水系统进行水压试验、清洗、消毒，排水系统进行通水试验，系统调试，对电气部分进行系统调试等规范要求常规检验和调试，所需检验费用已包含在协议价内。
五、安全防护、文明施工
承包人严格按西安市级以上文明工地检验（验收）标准实施，安全施工。承包人根据国家和当地政府相关要求应采取任何须需安全防护方法所需价款已包含在发包人支付协议价款当中，发包人无需另行支付。承包人负担因为本身方法不力造成事故全部责任和所以发生全部费用。
安全目标为无死亡事故，工伤频率控制在西安市建筑施工安全管理法规要求指标要求范围内。若发生工伤事故，相关费用全部由承包人负担，所以给发包人造成损失，还应根据发包人实际损失负担赔偿责任。
六、协议价款
12、协议价款约定
12.1本协议价款采取__________________________方法确定。
（1）采取固定总价协议： 。
（2）采取固定综合单价协议，综合单价中包含风险范围：__自主报价材料（按本协议第32.1条）之外全部价格风险及本协议第43条要求以外发生自然灾难费用。
风险范围以外综合单价调整方法：
_______依据通用条款、招标文件、答疑纪要、设计变更、现场签证、洽商文件、发包人认质认价单及专用条款约定进行调整。
（3）采取可调价格协议，协议价款调整方法：___/____________________。
13、协议价款调整
13.1双方约定协议价款
（1） 协议工程量为（投标人对发放清单中工程量漏项，应在答疑时提出，经招标人确定后变更清单，作为投标依据，一次性在此次报价中列入，结算时不再调整。），分部分项工程量清单综合单价按以下标准调整，调整后单价包死，进度付款和结算按调整后单价实施。
若相同清单项出现不一样综合单价，则以综合单价低为准并调整其总价；
为合理控制工程造价，确保项目顺利实施，发包人有权纠正并调整承包人不平衡报价并直接调整协议总价。
单价分析表中材料单价和投标文件中投标人采购供给关键材料设备价格表中报价不符，则以低者为准，并调整协议总价。
单价分析表中所报单价和工程量清单中该项综合单价不符，则以低者为准，并调整其合价。
（2）方法项目清单中，除费率计价项方法费外，其它方法项目清单全部包干，不因任何原所以调整。
（3）费率计价项方法费调整标准：造价变更分部分项造价变更百分比超出±10%时，超出部分方法费按中标价中方法项目费百分比按对应百分比增减。
（4）发包人确定设计变更依据协议约定进行调整。
（5）施工中发生零星用工时，以签证数量计入结算，单价按36元/工日，计入差价。
（6）劳保统筹，四项保险费不计。
（7）其它约定：******************************************************。
14、工程预付款
发包人向承包人预付工程款时间和金额或占协议价款总额百分比： _/__。
扣回工程款时间、百分比：____________/_______________
预付安全防护、文明施工方法费用百分比和时间：_______/。_
15、工程量确定
15.1承包人向工程师提交已完工程量汇报时间：每个月22日前。
16、工程进度款结算和支付
双方约定工程进度款支付方法、时间和百分比是：
①工程进度款依据形象进度拨付，承包人于每个月22日前向发包人、监理人报送当月已完成合格工程量进度表，监理工程师及发包人审核后，按完成工作量85%支付进度款。累计支付至协议总价95%时暂停支付。
②系统调试完成、经消防部门验收合格并取得合格意见书，完工资料按要求归档后，由乙方提交消防系统工程结算书，工程完工验收合格后待结算审核生效、办理完结算付款手续后，除留工程结算总价款5%质保金外，付清其它款项。
单项变更、签证累计在10万元以内在工程进度款中不予支付，完工结算时统一结算；单项变更、签证超出10万元时，双方另行协商。
其它约定：******************************************************。
七、材料设备供给
17、发包人供给材料设备
17.1发包人供给材料设备和一览表不符时，双方约定发包人负担责任以下：
（1）材料设备单价和一览表不符：_ _/______。
（2）材料设备品种、规格、型号、质量等级和一览表不符： / 。
（3）承包人可代为调剂串换材料：_需取得发包人同意。
（4）到货地点和一览表不符：施工单位可拒接。 _
（5）供给数量和一览表不符：__/_____________________________
（6）到货时间和一览表不符：______________/_________
17.2发包人供给材料设备结算方法： /
18、承包人采购材料设备
18.1承包人采购材料设备约定：
承包人必需严格按施工图约定及协议要求选择材料。采购前报监理单位和建设单位相关部门同意后，方可进行采购。所选材料必需是符合国家行业部门检测合格产品，符合国家环境污染控制相关规范，含有出厂证实、质量检验证、产品合格证及相关检验证实。在使用前报监理单位和建设单位确定合格后方可用于工程，不然根据不合格产品对待，由此造成经济损失由承包人负担。
在采购前均需报发包人认质认价，结算时在投标综合单价基础上按发包人认质认价单进行调整，调整时仅计算材料价差和税金。结算时不管其材料价格是否增减均不予调整。
八、工程变更
承包人在工程变更、签证确定后14天内，提出变更、签证工程价款汇报，经监理工程师、发包人确定后调整协议暂定价款。变更、签证协议价款按下列方法确定：
（1）协议中已经有适适用于变更、签证工程价格，按对应项目协议已确定综合单价办理结算；
（2）协议中只有类似于变更、签证工程价格，只调整对应主材费，主材单价按投标文件主材价格计算，若投标文件中无主材单价时，按发包人认定价格进行调整，调整时仅计算材料差价和税金；
（3）协议中没有适用或类似于工程变更、签证价格，由承包人按招标文件编制上限控制价综合单价标准组价,并下浮中标优惠百分比确定综合单价(发包人认质认价材料设备价不下浮)；
（4）在施工过程中，设计变更引发工程量清单工程量增减，不管工程量增减多少；其综合单价不变，增减部分工程量包含款额在结算时作对应调整。
（5）变更、签证工程方法项目费调整标准按27.1（2）和27.1（3）要求。
九、完工验收和结算
19、完工验收
19.1承包人提供完工图约定：
__工程完工后承包人，将验收汇总合格资料交总包方，还应在工程完工后**日内向发包人提供完整完工图纸**套和**套完整完工结算及其它资料，不另计取费用。
19.2中间交工工程范围和完工时间：
_ *******（按实际需要填写）_______________________________________
____完工时间以发包人组织完工验收合格日期为准。
20、完工结算
结算审查期限： 已完工程经验收合格后，承包人应在60天内将完整工程结算资料（含**套完工图）报送监理人，监理人应在30日内对所送结算资料完整性、正确性审核无误后报送发包人，发包人在收到完整无缺结算资料后***天内审核完成，或提出审核意见。
结算须知：见附件1
21、质量确保
21.1 保修金：工程完工结算时，发包人从应付承包人工程款内，按工程结算总价款5%作为预留工程保修金。
21.2 保修金返还：
21.2.1、返还约定：发包方应在保修期满两年，质保金一次性（无息）退还承包方。
21.2.2、若工程存在质量问题，甲方可推迟支付对应百分比保修款。
21.2.3、质量保修金返还并不免去乙方在保修期内保修责任。
21.3 承包人在工程完工且验收合格后五天内，应向发包人提交工程质量保修书，质量保修书中应明确工程保修范围、保修期限和保修责任等，并经发包人同意后和发包人签署保修协议。
21.4 保修期：保修期自完工验收合格、发包人代表在最终验收统计上签字之日算起。
属于保修范围、内容项目，承包人应该在接到保修通知之日起3天内派人修理，并确保修理完成工程，经验收确定达成合格标准。承包人不在约定时限内派人保修或修理后仍不合格，发包人能够委托她人修理，由此产生费用从保修金中扣除。
十、违约、索赔和争议
22、违约
22.1本协议中相关发包人违约具体责任以下：
本协议通用条款第28.1条约定发包人违约应负担违约责任：____实施通用条款第28.1条 。
本协议通用条款第30.5款约定发包人违约应负担违约责任：__实施通用条款第30.5款 。
本协议通用条款第37.6款约定发包人违约应负担违约责任：___ 实施通用条款第37.6款 。
双方约定发包人其它违约责任：______/____________。
22.2本协议中相关承包人违约具体责任以下：
本协议通用条款第14.2款约定承包人违约负担违约责任：_承包人在工程实施过程中，任何因投标时忽略或误解工地情况而造成索赔或工期延长申请将不被同意。因为承包人本身原因造成工期延误，每延迟一天，承包人向发包人支付元作为违约金；发包人依据延期情况，发包人经书面通知承包人后，有权解除本协议。承包人支付违约金并不免去完成工程及修补缺点义务。
本协议通用条款第15.1款约定承包人违约应负担违约责任： ___承包人负担因工程质量达不到本协议书约定质量等级所造成检测、返工、加固等全部质量补救方法全部费用。当发包人认为质量问题严重，需要终止协议更换承包人，或承包人拒绝立即采取填补质量缺点方法时，发包人有权终止协议更换承包人，承包人负担发包人所以终止协议更换承包人全部责任，负担所以产生全部费用，并向发包人支付工程质量违约金，工程质量违约金最高限额为已完工程结算价5％。
双方约定承包人其它违约责任：___________/________________。_
23、争议
23.1双方当事人约定，在推行协议过程中产生争议时：
（1）请____当地建设行政管理部门 _____调解；
（2）协议争议调解不成，按下列第_**种方法处理：
1）提交 _**_仲裁委员会申请仲裁；
2）依法向_***_人民法院提起诉讼。
十一、其它
24、工程分包
24.1本工程发包人同意承包人分包专业工程：____/_______。
分包施工单位为：_____/_______________________。
25、不可抗力
25.1双方相关不可抗力约定：
_指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非发包人或承包人双方责任造成爆炸、火灾，和对工程造成损害协议条款约定风、雨、雪、地震等自然灾难（六级以上地震、八级以上连续大风、二十四小时降雨量在50mm以上连续大雨）。
26、保险
26.1本工程双方约定投保内容以下：
（1）发包人投保内容： 实施通用条款44.1、44.2条
发包人委托承包人办理保险事项：___失业、医疗、工伤、残疾人就业保险，已包含在协议价款中，承包人必需按要求上缴相关部门。
（2）承包人投保内容：_______实施通用条款第44.4条 ___________
27、担保
27.1本工程双方约定担保事项以下：
（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方法为：______/_____，担保金额：_______/_______，担保使用期：_____/______。
（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方法为：_______/_______，担保金额：_______/____，担保使用期：_________/____。
（3）双方约定其它担保事项：________/______________。
28、协议份数
28.1双方约定协议副本份数：_本协议正本贰份，发包人执壹份，承包人执壹份；副本***份，发包人执***份，承包人执***份，正副本不一致以正本为准。
29、补充条款
1、承包方应严格根据企业ISO国际质量管理体系标准化和发包人项目部、总包方统一内部标准进行工程施工管理。承包方进入**（项目所属地域域按实填写）施工，治安、卫生等应服从*****（项目所属地区域行政机关按实填写）对工程建设统一管理，并按相关要求缴纳费用。
2、图纸交底前及施工过程中，承包人须配齐专业人员仔细阅读图纸，对各专业图纸进行查对，对图纸中存在错碰漏（包含任何工程定位抵触及是否有足够维修空间等）立即向发包人提出，经书面回复后方可施工，不然所以返工而造成一切直接及间接费用均由承包人负担。
3、承包方不得将工程转包、分包给其它施工单位。承包方如对部分单项工程需分包给专业施工单位施工时，应事先经发包方认可才能签署分包协议，并将分包协议报送建设单位一份立案。分包协议不能解除承包方任何义务和责任。承包方应派对应监督管理人员，确保分包协议推行，分包单位任何违约或疏忽均视为承包方违约或疏忽。
4、现场工程经济签证单、材料认质认价单，承包方应立即并按发包方要求办理，未经发包方相关部门签字或签字不全者结算时将不予认可(签证单和认价单必需是原件)。因材料认质认价或工程签证延误造成工期及结算拖延，由承包方自行负责。本工程发生变更签证工作量，根据投标报价约定计算方法及投标优惠百分比计价。
5、、安全增订条款：承包方需建立安全确保体系、制订安全确保方法、设安全员，确保施工人员、管理人员、施工现场、施工过程、办公区域安全，负担因为本身安全方法不力造成事故责任和所以发生费用。
6、乙方必需和劳务方签署劳务协议，并确保不拖欠劳务人职员资，做到月结月清。若因乙方未立即支付劳务人职员资造成损失，由乙方自行负担，并负担甲方所以造成相关损失。
7、本工程完工后，承包方应作到工完、料净、场地清。不然发包方不予支付工程款。
8、施工过程中，资料和工程进度必需同时。每个月发包方管理人员对施工进度和资料进行检验，出现问题限期整改，不然罚款1000元人民币。在工程完工验收前，承包方要按要求将完工资料交监理验收，由监理出据对应证实后，发包方方可组织验收。
9、承包方所用水、电由发包方装表（装表费用由承包方支付）。承包方按表计量据实缴纳相关费用。现场用电必需根据发包方要求，三相五线制，一机一闸必需带漏电保护，不许用电炉。如施工现场出现用电漏电或短路跳闸，造成停电或影响发包方用电，承包方负担由此给发包方造成一切损失。
10、承包方到位人员及设备配置必需和投标书施工组织设计所列人员及设备配置相符，不然视为承包方违约。
11、发包方资金碰到困难时，承包方在未收到工程进度款情况下，承包人应给予谅解并承诺仍按总进度计划要求保持施工连续性。
12、施工中如碰到现场不含有施工条件时，材料不增加二次或数次倒运费。
13、乙方履约确保金在确定施工单位后一周内打入甲方账户，做到专款专用，****（形象进度达成对应条件按实填写）完成后返还。履约确保金为****万元，缴纳百分比按承包人工程量进行约定。（该条款按项目实际需要约定）
14、甲乙双方承诺：本协议增订条款若和协议中其它条款冲突时，以增订条款为准，且此协议中删减条款不再实施。
15、未尽事宜，双方另行签署补充协议。补充协议是协议组成部分。
附件1：工程结算须知书
附件2：双方确定中标清单及主材设备表

附件 1 工程结算须知
现就结算工作程序及结算事项说明以下，合作单位在工程完工后，进行结算时依此办理。适用范围包含：总包工程、分包工程、室外工程、设备安装工程、绿化景观工程。
一、工程结算程序。
（1）凡工程完工已验收合格，立案资料已交档案馆和甲方档案室后，施工单位填写结算申请表，并按表上审批程序办理审批。
（2）施工单位结算审批办理完后，将申请表及结算资料一并报甲方协议预算部，甲方协议预算部检验资料是否齐备。若资料不齐全，甲方将给予退回，待乙方将全部资料备齐后再报。结算审核期以甲方协议预算部正式签收乙方提交完整结算资料之日起计算，本工程结算审核期为90天。
（3）施工方应提供完备工程结算资料。内容以下表：
序号
资料名称
说 明
1
工程结算申请表（表1）
按表格内容完善签字审批手续
2
完工验收统计表（表2）
按验收内容填写并完善签章手续
3
内部资料移交清单（表3）
相关工程资料向档案室立案后填写
4
施工方结算书
施工方编制
5
签证申请及确定单
签证单为原件
6
材料认价单
原件，复印件须经协议预算部签章确定
7
苗木、设备移交清单（表4）
绿化、设备安装工程包含
8
工程完工图纸及变更资料
详见第二条
二、工程完工申请结算时，施工方应提供正式完工图纸（不能是施工蓝图仅加盖完工图章），增、减变更，做法改变应正确标注修改在完工图纸上，并经监理工程师、甲方现场工程师、项目责任人签字确定（图纸以外签证除外）。安装工程中电缆不能仅以签单量进行结算，应和经专业工程师签字确定完工图纸量核实相符后进入结算。
三、办理工程签证时，施工单位填写签证申请单，签证内容应具体说明并预估费用。现场专业工程师填写确定单时，要具体填写工程内容及发生工程量，其中安装工程要注明材料、设备品种、规格及数量并说明主材是甲供还是乙方自购。若因签证确定单内容不详，数量不清，签字手续不齐全，甲方将不予确定造价。
四、专题设备（配电箱、水泵、风机、阀门、消防、电梯等）安装工程在申报结算时，应提供设备安装验收清单及移交清单。实际验收数量应经监理、甲方现场工程师、项目责任人签字确定。
附件2：详见双方确定中标清单及主材设备表