2012二级建筑工程管理与实务模拟题A卷.doc

2012年度全国二级建造师执业资格考试建筑工程管理与实务模拟题（A卷）一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)1. 某开发商临街新建一幢8层商住楼，其中：一层层高3.9m，27层层高2.8m，顶层层高3.0m，该工程属于( )。A.低层 B.多层 C.中高层 D.高层2.混凝土的强度单位是( )。A.kN/mm2 B.kN/cm2 C.N/mm2 D.N/cm23.按我国建筑结构可靠度设计统一标准规定，民用住宅建筑的设计使用年限应为( )。 A.50年 B.60年 C.70年 D.100年雨篷计算简图10KN5KN/m1.80m4. 某商业网点一层入口处设有现浇无柱雨蓬，其计算简图如图所示，该雨蓬可能承受的下列荷载中，哪项是永久荷载( )。 A.积灰荷载 B.风荷载 C.广告牌 D.顶棚抹灰5.图示雨蓬的最大弯矩和最大剪力为( )。 A.26kNm；19kN B.27kNm；19kN C.26kNm；15kN D.27kNm；15kN6.市区内白天和夜晚施工现场所用混凝土搅拌机、振捣棒的等效声级噪声分别不得超过( )dB(A)。A.75、65 B. 75、60 C. 70、55 D. 70、507.硅酸盐水泥(P)的强度等级是( )。 A.32.5 B.42.5 C.32.5 R D.22.58.以下各项中，不适用于低合金高强度结构钢的是( )。 A.重型结构 B.高层结构 C.普通居民住宅 D.桥梁结构9.HRB335级钢筋和HRB400级钢筋为( )。 A.低碳钢 B.低黏结钢 C.低弹性钢 D.低合金钢10.在钢筋混凝土结构工程中，粗骨料的最大粒经不得超过钢筋间最小净距的( )。 A.34 B.45 C.12 D.3511.混凝土基础的主要形式有( )、独立基础、筏形基础和箱形基础等。A.圆形基础 B.柱形基础 C.板形基础 D.条形基础12.砖基础底标高不同时，应( )；设计无要求时，搭砌长度不应小于砖基础大放脚的高度。 A.从低处砌起，并应由高处向低处搭砌 B.从高处砌起，并应由高处向低处搭砌 C.从高处砌起，并应由低处向高处搭砌 D.从低处砌起，并应由低处向高处搭砌13.砖基础的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时，应留置( )。A.凹槎 B.凸槎 C.直槎 D.斜槎14.下列对于现场进行质量检查的方法中，错误的是( )。 A.目测法 B.勘察法 C.实测法 D.试验法15.施工项目质量计划应由（ ）主持编制，并作为对外质量保证和对内质量控制的依据。 A.企业负责人 B. 企业技术负责人 C.项目负责人 D. 项目技术负责人16.楼板嵌固墙体内，四边支撑处产生的( )可能造成板面裂缝。 A.拉力 B.压力 C.剪力 D.弯矩17.屋面防水等级为级时，防水层的合理使用年限为( )。 A.5年 B.10年 C.20年 D.25年18.铺设楼面防水层时，在靠近墙面处，应高出面层( )mm或按设计要求的高度铺贴。 A.100200 B.150250 C.200300 D.25035019，室内防水工程的施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在( )以上。 A.5 B.10 C.0 D.1520.防水混凝土的养护时间不得少于( )。 A.7d B.14d C.21d D.28d二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选正确的每个选项得0.5分)21.吊顶工程由（ ）等部分组成。 A.支承 B.吊杆 C.基层 D.扣板 E.面层22.暗龙骨吊顶饰面板的安装方法有（ ）等方法。 A.钉固法 B.粘贴法 C.嵌固法 D.卡固法 E.搁置法 23.玻璃隔墙的工艺流程是在墙位放线、制作和安装隔墙框架之后，进行( )。A. 安装帷幕 B.砌筑玻璃砖 C.嵌缝 D.边框装饰 E.保洁24.饰面板（砖）工程应对下列材料及其性能指标进行复验（ ）。A.室内用花岗岩的放射性 B.室内用大理石的放射性 C.外墙陶瓷面砖耐久性D.人造石材耐腐蚀性 E.外墙陶瓷面砖吸水率25.全玻幕墙安装质量要求除了外观质量平整、胶缝均匀外，还包括( )。 A.幕墙垂直度 B.幕墙水平度 C.幕墙直线度 D.胶缝宽度 E.胶缝厚度26.检验材料的质量应按( )验收。 A.主控项目 B.保证项目 C.基本项目 D.一般项目 E.允许偏差项目27.分项工程质量验收合格应符合( )。 A.观感质量验收应符合要求 B.分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整C.分项工程所舍的检验批均应符舍合格质量的规定 D.质量控制资料应完整 E.具有完整的质量检查记录28.当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可请( )协调处理。A.当地建设行政主管部门 B.合同约定的仲裁机构 C.当地工程质量监督机构D.当地质量技术监督机构 E.工程的监理单位29.建筑工程质量验收分为( )两大类。A.分项工程竣工验收 B.分部工程竣工验收 C.过程验收 D.单位工程竣工验收 E.总体工程验收30.单位工程质量验收合格符合下列规定( )；主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。A.有施工单位签署的工程质量保修书 B.质量控制资料应完整 C.观感质量验收符合要求 E.单位工程竣工验收 D.单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整三、案例分析题(共4题，每题20分)（一）背景材料： 某建筑工程建筑面积212 500 m2，混凝土现浇结构，筏板式基础，地下2层，地上13层，基础埋深11.8 m，该项工程位于繁华市区，施工场地狭小。 在基坑开挖前，施工单位制定了基坑开挖和边坡支护方案，并报监理机构批准后实施。 基坑开挖到设计标高后，施工单位和监理单位对基坑进行验槽，并对基底进行了钎探，发现地基东南角有约350m2软土区，监理工程师随即指令施工单位进行换填处理。 工程主体结构施工时，二层现浇钢筋混凝土阳台在拆模时沿阳台根部发生断裂，经检查发现是由于施工人员将受力主筋位置布置错误所造成的。事故发生后，业主立即组织了质量大检查，发现一层大厅梁柱节点处有露筋；已绑扎完成的楼板钢筋位置与设计图纸不符；施工人员对钢筋绑扎规范要求不清楚。 工程进入外墙面装修阶段后，施工单位按原设计完成了965 m2的外墙贴面砖工作。业主认为原设计贴面砖与周边环境不协调，要求更换为大理石贴面，施工单位按业主要求进行了更换。问题：1. 什么情况下的基坑应采取边坡支护措施？该工程基坑属于哪一安全等级的基坑？该基坑开挖和边坡支护方案应由谁编制，经谁审批后实施?2.施工单位和临理单位两家单位共同进行工程验槽的做法是否妥当?说明理由。3.发现基坑基底基软土后应按什么工作程序进行基底处理?4.工程质量事故和业主检查出的问题反映出施工单位质量管理中存在哪些主要问题?5.就该项工程背景资料中所发生的情况而言，施工单位可索赔的内容有哪些?（二）背景材料：某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同，合同工期为41周。合同约定，工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2 500元。乙方提交了施工网络进度计划，并得到甲方的批准。该网络进度计划如图所示。 施工过程中发生了如下几项事件: 事件一：在基坑开挖后，发现局部有软土层，乙方配合地质复查，配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案，乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础工程施工时间延长3天，人工窝工15个工日。 事件二：辅楼施工时，因某处设计尺寸不当，甲方要求拆除已施工部分，重新施工，并因此造成增加用工30个工日，材料费、机械台班费计2万元，辅楼工程施工时间拖延1周。 事件三：在主楼主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该工作施工时间延长4天。 事件四：因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格，甲方令乙方重新购买因此造成该项工作多用人工8个工日，该项工作施工时间延长4天，材料损失费1万元。事件五：鉴于工期较紧，经甲方同意，乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施，使得该项工作施工时间缩短了1周，该项技术组织措施费0.6万元。其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。问题： 1.从工期控制的角度看，该网络计划中哪些工作是主要控制对象，计划工期是多少? 2.针对上述每一事件，分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔，理由是什么？ 3.该工程可得到的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少元?4.合同约定人工费标准是45元工日，窝工人工费补偿标准是25元工日，该项工程综合取费率为30，窝工补偿取费率为18（只计取规费和税金等）。在工程结算时，乙方应得到的索赔款是多少?（三）背景材料：某房屋建筑工程施工总承包二级企业，通过招投标方式承建了城区A住宅楼工程，工程为框架剪力墙结构，地上18层，地下1层，总建筑面积18 760m2。该工程采取施工总承包方式，合同约定工期20个月。 工程中标后，施工企业负责人考虑到同城区的B工程已临近竣工阶段(正在进行竣工预验收和编制竣工验收资料)，经征得A、B工程建设单住同意，选派B工程项目经理兼任A工程的项目经理工作。 在施工期间，为了节约成本，项目经理安排将现场污水直接排入邻近的河流。在浇筑楼板混凝土过程中，进行24h连续浇筑作业，引起了附近居民的投诉。问题： 1.该施工企业是否具备承建A工程的资质等级要求?为什么? 2.该施工企业是否可以选派B工程的项目经理担任A工程项目经理?请说明理由。 3.上述案例中发生了哪几种环境污染形式?工程施工中可能造成环境污染的形式还有哪些?4.按照噪声来源划分，本案例中的噪声属于哪种类型?在施丁过程中项目经理部应如何预防此类投诉事件的发生?（四）背景材料：某项工程项目业主与承包商签订了工程施工承包合同。合同中估算工程量为5300m3，全费用单价为180元m3。合同工期为6个月。有关付款条款如下：开工前业主应向承包商支付估算合同总价20的工程预付款；业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按5的比例扣留质量保证金；当累计实际完成工程量超过（或低于）估算工程量的10%时，可进行调价，调价系数为0.9（或1.1）；每月支付工程款最低金额为15万元；工程预付款从乙方获得累计工程款超过估算合同价30%以后的下一个月起，至第5个月均匀扣除。承包商每月实际完成并经签证确认的工程量如下表所示。 每月实际完成工程量表月 份123456完 成 工 程 量（m3）8001000120012001200500累计完成工程量（m3）80018003000420054005900问题：1.估算合同总价为多少？2.工程预付款为多少？工程预付款从哪个月起扣留？每月应扣工程预付款为多少？3.每月工程量价款为多少？业主应支付给承包商的工程款为多少？2012年度全国二级建造师执业资格考试建筑工程管理与实务模拟题（A卷）答案一、单项选择题1.C 2.C 3.A 4.D 5.A 6.C 7.B 8.C 9.D 10.A11.D 12.A 13.D 14.B 15.C 16.D 17.B 18.C 19.A 20.B二、多项选择题21.ACE 22.ABCD 23.BCDE 24.AE 25.ABCD26.AD 27.BC 28.AC 29.CD 30.BCE三、案例分析题 （一）1应采取边坡支护措施的基坑：（1）基坑开挖深度较大，且不具备放足边坡开挖施工条件的；（2）地基土质松软，并有地下水或丰盛的上层滞水的；（3）基坑开挖会危及临近建（构）筑物、道路及地下管线的安全与使用的。该基坑属于一级安全等级的基坑。该基坑开挖和边坡支护方案应由施工单位专业技术人员编制，经施工单位技术负责人、监理单位总监理工程师审批签字后实施。2.由施工单位和监理单位两家共同进行验槽的做法不妥。正确的做法是在基坑开挖到基底设计标高并清理好后，由总监理工程师或建设单位项目负责人组织同勘察、设计、施工和建设单位有关人员共同验槽，合格后方能进行基础工程施工。3.当发现基坑基底有软土区后，施工单位不得擅自处理，应及时向监理单位和建设单位汇报，由勘察设计单位进行地基补充勘探，在探明基底情况后，勘察设计单位进行处理方案设计，方案设计完成后须由建设、设计、监理和施工单位在设计变更单上会签。施工单位再依据设计变更进行基底处理，监理单位对处理过程进行监控，并对处理结果检查验收。 4.根据发生的工程质量事故和业主检查出的问题反映了施工单位在质量管理中存在如下问题：施工技术交底不清；自检、互检和交接检验制度不健全，隐蔽工程检查不严格，检查验收制度不落实；质量控制体系不健全，各级施工管理人员管理职责不落实、责任不到位，施工过程控制不严格；施工队伍素质差，施工人员教育培训不够。5.施工单位可以索赔的内容包括地基基底处理发生的费用和工期，更换大理石贴面砖所发生的费用和工期。 （二）1.该网络计划中，主要控制对象有基础工程、主楼工程、设备安装、装饰装修。计划工期为41周。2.事件一：可以提出工期和费用索赔要求，因为地质条件变化是甲方应承担的风险事件。事件二；可以提出费用索赔要求，但不能提出工期要求，因为乙方费用的增加是由甲方原因造成的，而该项工作施工时间的延误时间不影响工期。事件三：不可以提出索赔要求，因为乙方的窝工及施工时间的延误是乙方自身原因造成的。事件四：不可以提出索赔要求，因为工程管线材料质量不合格是乙方自身责任造成的。事件五：不可以提出索赔要求，因为乙方采取加快施工的技术措施是为了赶工期做出的决策，其后果由乙方自己承担。3.该工程可得到的工期补偿3天，因为只有基础施工时间延长3天可索赔工期。可得到的工期奖励天数为3天，因为关键线路上的工作：基础工程延长3天，主楼主体延长4天，装饰装修缩短7天（1周），其它施工时间的变化不影响工期，实际工期仍等于原计划工期287天（41周）。工期奖励款=（计划工期+索赔工期）-实际工期每天奖励额 =（287+3）-2872 500=7500元4.乙方应得到的索赔额：15工日25元工日(1+18)=442.50元。(40工日45元工日+50 000元+20 000元)(1+30)=93 340.00元。索赔额合计: 442.50+93 340.00=93 782.50元 （三）1.具备资质等级要求。二级企业可承担28层以下的房屋建筑工程。2.可以。理由：发生了A工程中标项目经理不能继续履行职务的特殊情况；B工程项目临近竣工阶段；经A、B工程的建设单位同意。3.案例中发生的环境污染有水污染(河道污染、污水排入河道)，噪声污染(施工噪声污染)；还有大气污染(空气污染、粉尘污染、灰尘污染)、室内空气污染，土壤污染(土地污染)、光污染、垃圾污染(施工垃圾污染、生活垃圾、同体废物污染)。4.本案例中的噪声属于建筑施工噪声(施工机械噪声、混凝土浇筑噪声、振捣噪声)。预防措施如下：(1)在施工组织设计(方案)中应编制防止扰民措施，并在施工过程中贯彻实施； (2)在可能发生夜间扰民作业施工前，提前到相关部门办理审批手续；(3)对夜间施工，提前向邻近居民进行公示；(4)设专人到邻近居委会(居民)进行沟通、协商，采取必要的补偿措施。 （四）1估算合同总价: 5300180=95.4万元2工程预付款金额：95.420%=19.08万元工程预付款应从第3个月起扣留, 因为第1、2两个月累计工程款为：1800180=32.4万元95.430%=28.62万元(3)每月应扣工程预付款: 19.083=6.36万元3. 每月工程量价款与业主应支付给承包商的工程款:(1)第1个月工程量价款：800180=14.40万元应扣留质量保证金:14.405%=0.72万元本月应支付工程款: 14.40-0.72=13.68万元15万元第2个月业主应支付给承包商的工程款为30.78万元(3)第3个月工程量价款：1200180=21.60万元应扣留质量保证金:21.605%=1.08万元应扣工程预付款:6.36万元本月应支付工程款:21.60-1.08-6.36=14.16万元15万元第4个月业主应支付给承包商的工程款为28.32万元 (5)第5个月累计完成工程量为5400m3,比原估算工程量超出100m3,但未超出估算工程量的10%,所以仍按原单价结算。本月工程量价款：1200180=21.60万元应扣留质量保证金: 1.08万元应扣工程预付款:6.36万元本月应支付工程款:14.16万元15万元第5个月不予支付工程款。 (6)第6个月累计完成工程量为5900m3,比原估算工程量超出600m3,已超出估算工程量的10%,对超出的部分应调整单价。应按调整后的单价结算的工程量为：5900-5300（1+10%）=70 m3本月工程量价款：701800.9+（500-70）180=8.874万元应扣留质量保证金: 8.8745%=0.444万元本月应支付工程款: 14.16+8.874-0.444=22.59万元