建设工程合同管理命题预测试卷.doc

内容为网络收集 仅供参考2021年监理工程师考试?建设工程合同管理?命题预测试卷(一)一、 单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1、建设工程中涉及的代理主要是。A法定代理B指定代理C转代理D委托代理2、某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙，那么丙有权要求。A解除合同B撤销合同C甲、乙对合同承当连带责任D原施工单位上级主管部门承当责任3、施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称王某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。以下关于该案中责任承当的说法，正确的选项是( )。A张某应当向施工企业赔偿损失B保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿C保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿D施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失4、以下关于施工合同履行过程中工程保修责任的说法中，不正确的选项是。A属于保修范围、内容的工程，承包人应在接到发包人的保修通知起7 d内派人保修B发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修C涉及结构平安的质量问题，应当按照?房屋建筑工程质量保修方法?的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取相应的平安防范措施D质量保修完成后，由工程师组织验收5、关于不要式合同的成立的说法中，不正确的选项是。A在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点B采用数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点C当事人对合同成立的地点可以另行约定D如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，那么承诺生效时合同成立6、 FIDIC?施工合同条件?规定，工程师接到承包商申请竣工检验后的d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。A7B14C21D287、施工合同履行过程中，竣工前单机无负荷试车合格，在试车记录上签字。A发包人B承包人C工程师D承包人和发包人共同8、索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。A5B15C21D289、 FIDIC?施工合同条件?规定，争端裁决委员会一般由名成员组成。A1B2C3D410、 FIDIC?施工合同条件?规定，预付款的起扣是自承包商获得工程进度款累计总额到达合同总价(减去暂列金额)的那个月起扣。A10B15C20D2511、关于格式条款理解争议的表述中，不正确的选项是。A对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释B在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款C对格式条款有两种以上解释的，应当做出有利于提供格式条款的一方的解释D对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款的一方的解释12、工程师在审核索赔的过程中，除了划清合同责任以外，还应注意索赔计算的和计算的正确性。A方法B取费标准性C取费合理性D取费实效性13、按照原那么，订立合同后，任何一方都不能将建设工程施工合同转让给第三者。A自愿B公平C平等D老实信用14、甲施工单位与乙材料供给公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章，那么该合同成立的时间为。A甲签字、盖章时B乙收到合同书时C乙签字、盖章时D甲、乙达成协议时15、 FIDIC?施工合同条件?规定，根据施工进度管理，工程师对承包商提交的施工方案的审查不涉及。A承包商各阶段准备投入的机械和人力资源方案能否保证方案的实现B承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰C承包商拟定的局部工程的施工图设计是否符合该工程D方案实施工程的总工期和重要阶段的里程碑工期是否与合同的约定一致16、属于按索赔目的分类的索赔是。A工程延误索赔B工期索赔C合同中默示的索赔D合同中明示的索赔17、设计招标文件的内容不包括。A设计依据B工程工程应到达的技术指标C具体的工作量D工程限定的工作范围18、当事人订立合同，要经过要约、承诺。以下文件中，构成合同要约的是。A投标文件B招标公告C宣传广告D招股说明书19、关于要式合同成立的表达中，有误的是。A当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立B合同书的表现形式是多样的，通常情况下双方签字、盖章必须同时完成C双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点D当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书20、建设工程合同订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是。A要约B承诺C新要约D要约邀请21、关于建筑工程一切险的保险期限的表述中，不正确的选项是 。A建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地开工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始B在任何情况下，保险人承当损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日C建筑工程一切险的保险责任自保险工程开始生效到工程预计竣工验收交付使用之日止D建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对局部或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该局部或全部工程之时终止，以先发生者为准22、工程具备隐蔽条件或到达专用条款约定的中间验收部位，承包人在进行自检，并在隐蔽或中问验收前内以书面形式通知工程师验收。A24 hB48 hC7 dD14 d23、任何一方当事人不履行或者不适当履行合同规定的义务而应当承当的法律责任称为。A连带责任B保证责任C缔约过失责任D违约责任24、关于继续履行的表达中，不正确的选项是。A承当赔偿金或者违约金责任可以免除当事人的履约责任B对于金钱债务，违约方必须继续履行，没有别的方式可以替代C当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬D继续履行是指违反合同的当事人不管是否承当了赔偿金或者承当了其他形式的违约责任，都必须根据对方的要求，在自己能够履行的条件下，对合同未履行的局部继续履行25、质押可以分为 。A权利质押和动产质押B权利质押和不动产质押C权利质押和信誉质押D动产质押和不动产质押26、以下担保方式中，不转移对担保财产占有的是。A留置B抵押C定金D质押27、 FIDIC?施工合同条件?规定，业主提前占用的工程如果出现施工质量缺陷，那么应负有责任的是。A业主B政府监督部门C承包商D工程师28、履约保函或者保证书是承包人通过银行或者担保公司向发包人开具的保证，在合同执行期间按合同规定履行其义务的经济担保书。保证金额一般为合同总额的。A35B5l0C10l5D152029、 FIDIC?土木工程施工分包合同条件?规定，在工程师颁发后的28 d内，将履约保函退还分包商。A缺陷责任证书B支付证书C履约保证书D工程接收证书30、以下关于建设工程设计变更管理的表述中，错误的选项是。A工程师在合同履行管理中应当严格控制变更B由于承包人擅自变更设计，发生的费用和因此而导致的发包人的直接损失，应由承包人承当C施工中承包人未得到工程师的同意也不允许对工程设计随意变更D由于承包人擅自变更设计，延误的工期给予顺延31、关于抵押效力的表述中，有误的是。A当事人可以约定抵押担保的范围B抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值C抵押权可以与债权别离而单独转让或者作为其他债权的担保D抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况32、监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修合同，监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后，本合同A即告终止B无效C效力待定D可变更、可撤销33、当格式条款与非格式条款不一致时，应该。A采用非格式条款B采用格式条款C由提供格式条款的一方决定D由提供格式条款的相对人决定34、材料采购合同的质量验收方法中，根据对产品的性能检验目的，可以进行拉伸、压缩、冲击及硬度试验的是( )。A物理试验法B化学试验法C生物试验法D强化试验法35、法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或应当知道其超越权限以外，该代表行为 。A有效B无效C效力待定D自始无效36、非受要约人向要约人做出的接受要约的意思表示是。A承诺B要约C要约邀请D新要约37、债权人按照合同约定占有对方的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定享有处置该财产并得到优先受偿的权利称为。A抵押B留置C质押D保证38、施工图设计完成后，应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构平安和强制性标准、标准执行情况等内容的审查。A发包人B承包人C设计单位D工程师39、以下关于中标人选定原那么的说法中，不正确的选项是 。A施工招标为投标报价最低者B设计招标应为设计方案最优者C监理招标应为施工管理和协调能力最优者D永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者40、?建设工程施工合同(示范文本)?规定，承包商应于不可抗力事件结束后d内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。A7B14C28D3441、以下关于施工合同履行过程中工程分包的表述中，错误的选项是。A工程分包能解除局部承包人的任何责任和义务B在施工合同履行过程中承包人提出分包要求的，需经发包人的书面同意C经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意D发包人控制工程分包的根本原那么是，主体工程的施工任务不允许分包，主要工程量必须由承包人完成42、根据?建设工程施工合同(示范文本)?的规定，将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至专用条款约定地点并保证施工期间需要，是应完成的工作。A发包人B承包人C设计单位D勘察单位43、发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项属于A合同约定的合同价款B追加的合同价款C工程预付款D工程进度款44、 FIDIC?施工合同条件?规定，承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前d将某一确定的日期通知工程师，说明此日后已准备好进行竣工检验。A7B14C21D2845、 FIDIC?施工合同条件?规定，如果业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认( )为竣工日。A提出竣工验收日B竣工验收合格日C主体工程完工日D业主占用日46、现代经济生活中，大局部合同都是。A单务合同B从合同C诺成合同D方案合同47、 FIDIC?施工合同条件?规定，如果工程或某区段未能通过竣工检验，承包商对缺陷进行修复和改正后，( )。A在相同条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验B在降低条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验C在增加条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验D直接通过竣工检验48、 FIDIC?土木工程施工分包合同条件?规定，任何不应由分包商承当责任的事件导致竣工期限延长、施工本钱增加和修复缺陷的费用，均应由给予补偿。A工程师B承包商和业主共同C承包商D业主49、在监理合同签订后，出现了暂停执行监理任务的情形，当恢复监理工作时，应增加不超过 d的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。A7B21C28D4250、当事人之间根据合同确定的权利、义务在客观上不复存在，据此合同不再对双方具有约束力指的是。A合同终止B合同转让C合同变更D权利和义务同时转让二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，此题不得分；少选，所选的每个选项得05分)51、 FIDIC?施工合同条件?规定，关于竣工结算与支付的表述中，正确的有。A工程师接到竣工报表后，应对照竣工图进行工程量详细核算，对其他支付要求进行审查，然后再依据检查结果签署竣工结算的支付证书B工程师应在收到竣工报表后28 d内完成签证工作C工程师接到竣工报表后，直接签署竣工结算的支付证书D此项签证工作，工程师应在收到竣工报表后21 d内完成E业主依据工程师的签证予以支付竣工结算52、 FIDIC?施工合同条件?规定，施工阶段合同管理的进度方案的内容，一般应包括。A各主要阶段承包商已经投入的人员和设备数量的方案等B实施工程的进度方案C保证方案实施的说明文件D每个指定分包商施工各阶段的安排E合同中规定的重要检查、检验的次序和时间53、材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有。A手触B金相试验C拉伸试验D压缩试验E查，占、法54、合同中可以约定由第三人向债权人履行局部义务，如施工合同的分包。这种情况的法律关系特点表现为( )。A在合同履行期限内，债权人不得要求第三人履行债务B在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务C局部义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利、义务关系并不因此而改变D局部义务由第三人履行属于合同内的约定当事人之间的权利、义务关系因此而改变E第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承当违约责任，即债权人不能直接追究第三人的违约责任55、设计招标文件通常由招标人委托有资质的中介机构准备，其内容应包括。A投标须知B设计依据文件C工程说明书D合同的主要条件E无效投标文件的规定(1)投标邀请书；(2)投标人须知；(3)投标文件格式及主要合同条款；(4)工程说明书，包括资金来源情况；(5)涉及范围，对设计进度、阶段、深度的要求；(6)设计根底资料设计依据文件；(7)设计费用支付方式，对未中标人是否给予补偿及补偿标准；8投标报价要求；9对投标人资格审查的标准；10评标标准和方法；(11)投标有效期。56、 FIDIC?施工合同条件?规定，工程进度款的支付程序应包括。A工程师签证B承包商支付C工程量计量D承包商提供报表E业主支付57、建设工程监理招标的特点表达在。A邀请投标人较多B邀请投标人较少C报价在选择中居于次要地位D报价在选择中居于主要地位E招标宗旨是对监理单位能力的选择58、关于要约撤销的表达中，正确的有。A要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人B要约人确定承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销的，那么该要约不得撤销C受要约人有理由认为要约是不可撤销，并已经为履行合同做了准备工作的，该要约不可撤销D要约的撤销是一种特殊的情况，但可以在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人E要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人59、合同纠纷和解解决的优点表达在。A有利于和解协议的执行B简便易行C有利于经济、及时地解决纠纷D和解双方不得反悔E有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行60、我国现行的监理费用计算方法之一是按监理工程概预算的百分比计收，以下关于这一方法的表述中，正确的有。A比拟简便、科学B在国际上是一种比拟常用的方法C主要适用于单工种的工程D主要适用于临时性的工程E主要适用于新建、改建、扩建的工程 61、工程工程监理评标时，需要保密的内容包括。A评标过程B评标专家名单C评标标准D投标报价E评标方法62、根据?合同法?的规定，采用合同形式的不要式原那么的理由有。A合同本质对合同形式不作要求B电子技术对合同形式的影响C当事人对合同的形式不予重视D国际公约要求不应对合同形式进行限制E市场经济要求不应对合同形式进行限制63、 FIDIC?施工合同条件?规定，在分包方中，虽然指定分包商与一般分包商处于相同的合同地位，但二者并不完全一致，其主要差异包括。A选择分包单位的权利不同B业主对分包商利益的保护不同C工程款的支付开支工程不同D分包合同的工作内容不同E业主对分包商违约行为承当责任的范围不同承包商对分包商违约行为承当责任的范围不同。除非由于承包商向指定分包商发布了错误的指示要承当责任外，对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承当责任。64、发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，那么以下关于承包人权利的说法中，正确的选项是。A承包人可申请人民法院将该工程拍卖B承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿C承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出D承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价E承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除65、根据FIDIC?土木工程施工分包合同条件?的规定，以下关于分包合同特点的表述，正确的有。A分包合同是承包商将主合同内对业主承当义务的局部工作交给分包商实施，双方约定相互之间的权利、义务的合同B分包商完成分包工程工作的过程中仅对业主承当责任C承包商会将主合同中对分包工程承当的风险合理地转移给分包商D承包商无权将主合同中对分包工程承当的风险转移给分包商E分包工程既是主合同的一局部，又是承包商与分包商签订合同的标的物66、根据?施工合同(示范文本)?通用条款的规定，竣工工程必须符合的根本要求包括。A工程质量评价报告由业主和总监理工程师共同签字B有完整的技术档案和施工管理资料C有施工单位签署的工程质量保修书D有公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件E有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证及必要的进场试验报告67、 FIDIC?施工合同条件?规定，最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，究其原因，涉及的影响因素包括。A合同的有效期限B合同类型特点C发生应由业主承当责任的事件D可调价合同E承包商延误工期或提前竣工68、根据FIDIC?施工合同条件?规定，对承包商提出的索赔，可以同时给予工期和费用补偿的情况包括 。A延误移交施工现场B业主提前占用局部工程C流行传染病导致工程停工D不可预见的外界条件E不可抗力造成的损害69、根据?建设工程施工合同(示范文本)?的规定，发包人供给的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的， 。A由承包人负责检查试验B由工程师负责检查试验C费用由发包人负责D费用由承包人负责E在检查试验通过后，仍不能解除发包人供给材料设备存在的质量缺陷责任70、资格预审须知中明确列出的投标人必须满足的最根本条件可分为必要合格条件和附加合格条件两类，其中必要合格条件包括等具体要求。A法人地位B资质等级C环境保护方针和保证体系D企业信誉E分包方案71、根据?建设工程设计合同(示范文本)?的规定，初步设计阶段设计人编制的初步设计文件包括。A编制说明与概算B工艺流程试验研究C参加初步设计审查会议D特殊设备的研制E修正初步设计72、 FIDIC?施工合同条件?规定，资料表是由承包商填写并随投标函一起提交的文件，包括等。A费率单价表B工程量表C列表D数据E图样73、根据?建设工程施工合同(示范文本)?的规定，由于承包人施工原因使设备试车达不到要求的。A重新安装和试车的费用由发包人承当B工期不予顺延C承包人应按工程师的要求重新安装和试车D由设备制造方负责重新安装和修理E试车费用由承包人承当74、甲、乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同，在乙公司逾期交货的情况下，依照?合同法?对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，那么该产品的结算价格。A遇价格上涨时，按原价格执行B遇价格上涨时，按新价格执行C遇价格下降时，按新价格执行D遏价格下降时，按原价格执行E无论上涨或下降，仍按原定价格执行75、FIDIC?土木工程施工分包合同条件?规定，接到分包商的支付报表后，承包商代表应对照分包合同工程量清单中的工作工程、单价或价格复核取费的合理性和计算的正确性，并依据分包合同的约定扣除等后，核准该阶段应付给分包商的金额。A分包管理费B对分包施工支援的实际应收款项C预付款D保存金E材料费、设备费76、FIDIC?施工合同条件?规定，合同内以等手段作为约束承包商忠实履行合同义务的措施。A预付款B履约保函C支付保函D保存金E指定分包商77、 FIDIC?施工合同条件?规定，合同履行过程中，如果承包商没有完全地或正确地履行合同义务，业主可凭工程师出具的证明，从承包商应得工程款内扣减该局部给业主带来损失的款额，其具体内容正确的有。A工程师对承包商采购的材料和施工的工程通过检验后发现质量未到达合同规定的标准，承包商应自费改正并在相同条件下进行重复试验，重复检验所发生的额外费用由承包商承当B当承包商不能在工程师限定的时间内将不合格的材料或设备移出施工现场，以及在限定时间内没有或无力修复缺陷工程，业主可以雇佣其他人来完成，该项费用应从承包商处扣回C某项处于非关键部位的工程施工质量未到达合同规定的标准，如果业主和工程师经过适当考虑后，确信该局部的质量缺陷不会影响总体工程的运行平安，为了保证工程按期发挥效益，可以与承包商协商后折价接收D工程师对承包商采购的材料和施工的工程通过检验后发现质量未到达合同规定的标准，承包商应自费改正并在相同条件下进行重复试验，重复检验所发生的额外费用由承包商和业主联合承当E某项处于关键部位的工程施工质量未到达合同规定的标准，如果业主和工程师经过适当考虑后，确信该局部的质量缺陷不会影响总体工程的运行平安，为了保证工程按期发挥效益，可以与承包商协商后折价接收78、 FIDIC?施工合同条件?规定，工程接收证书颁发后，说明。A承包商对该局部工程的施工义务已经完成B承包商对工程照管的责任转移给业主C缺陷责任期的开始D主体工程完成E工程到达竣工验收标准79、某工程施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成损失，应当由发包方承当。A发包方人员伤亡损失B承包方人员损失C承包方施工设备损坏的损失D工程修复损失E运至施工场地安装工程设备损失80、法人以外的其他组织也可以成为合同法律关系主体，主要包括。A合伙企业B法人的分支机构C个人独资企业D自然人E不具备法人资格的联营体2021年监理工程师考试?建设工程合同管理?命题预测试卷(二)一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，那么计算变更合同的价款应计算。合同法律关系主体，主要包括A按工程师提出的单价B参照报价单内类似工作的单价C按设计单位提出的单价D按承包人提出的单价合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。2、 FIDIC?施工合同条件?在范本中给出了担保书的格式，分为企业法人提供的保证书和金融机构提供的保函两类格式。保函均为不需确认违约的无条件担保形式。A工程师B业主C指定分包商D承包商3、 FIDIC?施工合同条件?规定，预付款的数额由承包商在 内确认。A合同协议书B标准C投标书D中标书预付款的数额由承包商在投标书内确认。承包商需首先将银行出 具的履约保函和预付款保函交给业主并通知工程师，工程师在21天内签发“预付款支付证书，业主按合同约定的数额和外币比例支付预付款。预付款保函金额始终保持与预付款等额，即随着承包商对预付款的归还逐渐递减保函金额4、以下费用中，不属于监理酬金中直接本钱的是 。A经营业务费B业务培训费、图书资料购置费C固定资产及常用工器具、设备的使用费D监理期间使用与监理工作相关的检测仪器、设备的摊销费用5、根据?建设工程设计合同(示范文本)?的规定，设计人配合施工的义务不包括。A设计交底B与监理人进行配合共同监理C解决施工中出现的设计问题D工程验收6、?建设工程施工合同(示范文本)?通用条款中明确规定，工程师依据工程工程的需要和施工现场的实际情况，不可以向承包人发出变更通知的是。A增减合同中约定的工程量B改变有关工程的施工时间和顺序C更改工程价款D更改工程有关局部的标高、基线、位置和尺寸7、当事人以除土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产以外财产抵押的，。A可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效B必须自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效C必须自愿办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效D可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效8、监理合同履行过程中，当事人一方要求变更或解除合同时，应当在d前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可免除责任者外，应由责任方负责赔偿。A7B14C28D429、工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人强行使用的，由此发生的质量问题由承当责任。A发包人B承包人C监理工程师D监理单位负责人10、具有让潜在投标人获得招标信息，以便进行工程筛选，确定是否参与竞争作用的是A资格预审B现场考察C招标公告D解答投标人的质疑11、要约以信件方式做出但信件未载明日期的，承诺自 开始计算。A该信件的签收日期B投寄该信件的邮戳日期C该信件的完成日期D该信件到达受要约人的日期12、根据?招标投标法?的规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，。A必须自行办理招标事宜，无须备案B必须自行办理招标事宜，并向有关行政监督部门备案C可以自行办理招标事宜，但需要向有关行政监督部门备案D可以自行办理招标事宜，无须备案13、被代理人取得或者恢复民事行为能力可以导致关系的终止。A委托代理B转代理C意定代理D指定代理或法定代理14、 FIDIC?施工合同条件?规定，由于非承包商原因导致缺陷通知期内进行的补检，属于承包商在投标阶段不能合理预见到的情况，该项检查试验比正常检验多支出的费用应由承当。A业主B承包商C政府监督部门D工程师15、一方当事人在履行过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助，表达了合同履行的原那么。A全面履行B自愿C公平合理D老实信用16、 FIDIC?施工合同条件?规定，通用条件内针对预付款金额不少于合同价的情况，规定了管理程序。A8B15C17D2217、合同当事人双方任何一方均须给予另一方相应权益方能取得自己利益的合同是。A有偿合同B无偿合同C方案合同D诺成合同有偿合同是指合同当事人双方任何一方均须给予另一方相应权益方能取得自己利益的合同。在市场经济中,绝大局部合同都是有偿合同18、根据?建设工程施工合同(示范文本)?的规定，由发包人供给材料设备的，发包人不按规定通知承包人验收的，发生的损坏丧失由负责。A发包人B承包人C工程师D发包人和承包人共同19、施工合同履行过程中，竣工后的试车组织和试车工作由负责。A承包人B发包人C工程师D承包人和发包人共同20、施工合同履行过程中，竣工前单机无负荷试车和联机无负荷试车的区别不包括。A向工程师发出要求试车的书面通知，前者是发包人，后者是承包人B前者所需的环境条件在承包人的设备现场范围内，后者需要外部的配合条件C试车通知，前者包括试车内容、时间、地点，后者包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求D试车合格，前者工程师在试车记录上签字，后者双方在试车记录上签字21、根据?建设工程施工合同(示范文本)?的规定，除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责的工程师无权解除承包人的任何义务。A设计B规划C监理D施工22、根据?建设工程施工合同(示范文本)?的规定，工程具备竣工验收条件的，应由承包人向提出申请，并递交完整的竣工资料。A总监理工程师B工程质量监督机构C发包人D建设行政主管部门23、实施监理的建设工程工程施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由以书面形式通知承包人。A发包人B监理人C总监理工程师D总监理工程师代表24、 FIDIC?土木工程施工分包合同条件?规定，由于承包商在分包合同履行过程中负有，应收取相应的分包管理费。A对分包工作内容的审查责任B对分包工程的批准责任C对分包商使用的材料、工程质量监督管理的责任D对分包商的施工进行监督、管理、协调的责任25、 FIDIC?土木工程施工分包合同条件?规定，承包商可以采用 的方式与分包商签订分包合同。A邀请招标或议标B邀请招标或直接指定C公开招标或邀请招标D公开招标或议标26、关于承诺的表述中，不正确的选项是。A承诺可以撤回B承诺可以撤销C承诺的撤回是承诺人阻止或者消灭承诺发生法律效力的意思表示D撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人27、根据工程工程招标初评阶段的投标书修正原那么，当投标文件中的总价金额与单价金额不一致时，应。A以总价金额为准B以单价金额为准C淘汰该标书D重新进行核算28、关于合同变更的表达中，不正确的选项是。A合同变更必须针对有效的合同B协商一致是合同变更的必要条件，任何一方都不得擅自变更合同C如果当事人对合同的变更约定不明确，视为已变更D合同变更是指当事人对已经发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议29、建设工程施工索赔的类型中，形式上是对权利的要求，以防止在原定合同竣工日不能完工时，被发包人追究拖期违约责任。A工期索赔B费用索赔C工程延误索赔D工程加速索赔30、以下文件中，属于订立合同要约文件的是 。A投标书B招标公告C中标通知书D资格预审合格通知书31、我国目前的建设工程工程通常由发包人委托负责，在工程准备阶段应完成施工图设计文件的审查。A设计单位B施工单位C监理单位D预算单位32、以下关于建设施工合同中工期的表述，错误的选项是。A在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数B如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应为投标书内承包人承诺的天数C在中标通知书中应注明发包人接受的投标工期D合同内发包人要求分阶段移交的单项工程或局部工程，在专用条款内还需明确约定中间交工工程的范围和竣工时间33、根据?合同法?的规定，承当违约责任是以为原那么的。A补偿性B强制性C惩罚性D自愿性34、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为( )合同。A有效B无效C可变更、可撤销D效力待定35、当事人履行合同时发现局部货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据?合同法?，应按的市场价格履行。A订立合同时订立地B履行合同时履行地C履行合同时订立地D订立合同时履行地36、根据FIDIC?施工合同条件?的规定，假设工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承当。A发包人B承包商C工程师D设备供给商37、监理合同履行过程中，如果委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。假设委托人在21d内没收到答复，可