一级建造师法规习题三.doc

2012年一级建造师法规习题三

一、 单项选择题 （每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．下列与工程建设相关的法律中，不属于社会法部门的是（ ）。
A.《中华人民共和国残疾人保障法》 B.《中华人民共和国职业病防治法》
C.《中华人民共和国劳动合同法》 D.《环境影响评价法》
2. 在我国解决工程建设纠纷时经常适用的非诉讼的程序法主要是( )。
A.劳动合同仲裁法 B.民事诉讼法
C.行政诉讼法 D.仲裁法
3．建筑施工企业与劳务分包公司签订劳务分包合同,劳务公司与自己员工之间订立劳动合同;对其中存在的法律关系,下列表述正确的是( )。
A.建筑企业与劳务公司之间、劳务公司与员工之间均为民事法律关系
B.建筑企业与劳务公司之间为行政法律关系
C.劳务公司与员工之间均为社会法律关系
D.建筑企业与劳务公司之间、劳务公司与员工之间均为商事法律关系
4. 某建筑工程公司下设的分支机构中属于法人的是( )。
A.经授权的第一项目部 B.第二分公司
C.合约部 D.上海子公司
5．建筑公司给项目经理的任命书中注明了项目经理姓名、负责的项目名称、权限及公司的盖章。该任命书中缺乏（）内容。
A.上级主管名称
B.详细的工作安排
C.任命书的有效期
D.对外责任的承担
6. 某包工头王某打着某劳务公司的名义进行大规模招工，劳务公司知道后未予理睬。王某招收农民工后突然不知去向，农民工应如何主张权利（）。
A.向王某主张
B.向劳务公司主张
C.向王某和劳务公司共同主张
D.由王某承担主要责任
7. 某建设单位急需资金进行工程建设，将自己的一块建设用地使用权抵押给银行贷款，签订了抵押合同后，因建设单位自己的某种原因没有办理抵押合同登记。则下列说法中，错误的是( )。
A.该抵押合同成立
B.该抵押合同生效
C.银行成为抵押权人
D.建设单位应向银行承担违约责任
8. 某施工单位经过多年实践,最终提出一套新颖的施工方法,填补了国内一项技术空白;从知识产权角度看,它可能是( )。
A.发明 B.实用新型
C.外观设计 D.作品
9. 某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供保证担保，双方约定保证方式为一般保证，未约定保证期间。施工承包合同约定最后付款期为2005年6月1日。后建设方未支付工程款，施工方要求商业银行承担保证责任。施工单位在讨要工程款的如下行为中正确的是：（ ）。
A.在2005年12月15日起诉商业银行要求承担保证责任
B.在2005年12月15日起诉建设方要求支付工程款
C.施工单位胜诉后，依判决直接向商业银行要求支付工程款
D.强制执行建设方尚欠的50万元工程款，要求商业银行支付
10．某大型体育馆工程，建设单位领取施工许可证后满一年才开工，则开工时（ ）。
A.建设单位应当向发证机关报告 B.应当报发证机关核验施工许可证
C.应当报发证机关申请延期 D.施工许可证已自行作废

11．对于建筑业企业劳务分包的表述中,正确的是( )。
A.劳务企业资质序列划分为混凝土作业、水暖电安装、结构补强等13个资质类别
B.每个资质类别分为一级、二级两个资质等级或者不分等级
C.具备一级资质的企业可以跨类别经营
D.其资质许可由企业工商注册所在地的省级人民政府建设主管部门负责
12．甲是某施工企业一级注册建造师(建设工程专业),其执业范围不包括( )。
A.建筑幕墙 B.预拌商品混凝土
C.消防设施 D.起重设备安装
13．下列关于资格审查的说法错误的是（ ）。
A.资格审查分为资格预审和资格后审
B.资格预审一般适用于潜在投标人较多或技术相对复杂的项目
C.进行资格预审的，一般不再进行资格后审
D.经资格预审不合格的投标人的投标按废标处理
14．某施工项目招标,组成的评标委员会中现有一名招标人代表和一名招标代理机构的代表,若要组成一个合法的评标委员会,其技术、经济等方面的专家至少是( )。
A.3人 B.4人
C.5人 D.7人
15．招投标活动是订立合同的特殊方式，其中中标通知书属于（ ），（ ）发生法律效力。
A.要约、发出
B.要约、到达
C.承诺、发出
D.承诺、到达
16．某工程建设项目在招投标中，投标人通过向评标委员会成员巨额行贿而中标，给建设单位造成巨大经济损失，情节严重。在其应当承担的法律后果中，表述错误的是( )。
A.中标无效
B.对单位和单位相关负责人同时处以罚款
C.构成犯罪的追究刑事责任
D.五年内不允许参与项目投标
17．总承包的企业受建设单位的委托，按照合同的约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包被称为( )。
A.施工总承包 B.工程总承包
C.工程服务总承包 D.工程咨询总承包
18．某住宅工程，总承包单位与装饰公司签订了装饰分包合同，工程竣工验收时发现：1、地基基础处理存在问题；2、装饰部分未按合同约定完成。对上述责任的承担，下列说法正确的是( )。
A.由总承包单位对上述的两个问题承担责任
B.由总承包单位与分包单位承担连带责任
C.总承包单位对地基基础问题承担责任，分包单位对装饰部分承担责任
D.总承包单位对地基基础问题承担责任，总包单位与分包单位对装饰部分承担连带责任
19．在施工单位不良行为的认定标准中,( )属于承揽业务不良行为。
A.超越本单位资质等级承揽工程的
B.拖欠工程款或工人工资
C.将承包的工程转包
D.需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗
20．甲施工单位与乙施工单位联合承包某机场工程，双方约定各方的工作范围并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。在施工过程中，乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成5万元损失，对该损失的处理方法正确的表述是（ ）。
A.乙承担全部责任 B.乙承担主要责任，甲承担次要责任
C.甲、乙承担连带责任 D.由双方协商责任的分配
21．建筑公司向材料商发出了一个购买建筑材料的要约，后又向材料商发出了一份取消购买意向的通知，如果后发的通知先于要约到达材料商，则此行为称为（ ）。
A．要约撤回 B．要约撤销
C．承诺撤回 D．承诺撤销
22．某施工承包合同，双方按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同。该工程于2010年1月1日经竣工验收合格。施工单位因与建设单位磋商工程总价,一直未提交结算书和结算资料,直至2010年2月10日建设方要求立即交付已完工的工程;则以下说法错误的是( )。
A.应当先结算价款再交付工程
B.应当先行交付工程
C.施工单位应当在2010年1月29日前提交结算资料
D.施工单位未启动结算程序

23．建筑公司借用了其他公司的资质并在某项目上中标，当该工程竣工时发现存在大量质量问题。建设单位以建筑公司借用他人资质中标违反了《招标投标法》的规定，同时工程质量不合格为由拒绝支付工程款。对此，下面说法错误的是（ ）。
A.建筑公司借用资质中标施工合同无效，不应支付工程款
B.建筑公司将质量问题修复后验收合格的，修复费用按双方过错比例承担
C.建筑公司将质量问题修复后验收不合格的，可参照合同约定支付工程款
D.施工合同无效，建筑公司将质量问题修复后验收合格的，由建筑公司承担修复费用
24．某建设工程经过招投标，确定了总承包单位；总承包单位与建设单位签订了施工总承包合同，但该合同未办理备案手续。下列说法中正确的是( )。
A.该合同成立并生效
B.该合同成立但未生效
C.该合同无效
D.该合同效力未定
25．某工程建设项目在招投标中，由甲建设单位内定乙施工单位为中标人，双方签订了施工合同并办理了备案手续。建设期间，甲由于资金严重不足将建设项目全部转让给丙投资公司并通知了乙。针对上述行为，表述正确的是：（ ）。
A.甲的转让行为属于债权债务概括转移，通知乙即可
B.甲的转让行为必须经乙同意方产生转让的效力
C.甲的转让行为属于法定的概括转移，无须征得乙的同意
D.因甲乙的合同无效，甲丙之间的转让不能发生法律效力
26．某城市地铁建设项目某标段的招投标中，施工单位向招标人和评标专家行贿最终成为中标人，招标人依法与中标人施工单位签订合同并履行了备案手续。后行政管理部门发现此事，责令招标人重新招标，招标人只得与施工单位解除了合同，重新招标。针对招标人与施工单位原来签订的合同，下列说法正确的是：（ ）。
A.原合同的权利义务因法定解除而终止
B.原合同的权利义务因行政部门指令而终止
C.原合同的权利义务因双方约定解除而终止
D.原合同为无效合同自始不发生效力
27．下列事例中，应承担违约责任的是（ ）。
A.招标人与投标人串通中标后签订承包合同，投标人不履行合同约定的
B.行政部门与施工单位约定，如果施工单位整改合格可以不予罚款；整改合格后行政
部门仍然给予了罚款处理
C.工人在施工时不慎将工具坠落，砸坏了附近停放的汽车
D.材料商迟延运输，后又发生不可抗力造成交货延期
28．2008年2月某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，合同约定固定总价，工程应于2008年12月竣工。2008年6月时，当地建筑材料价格大幅上涨，造成材料成本剧增。市一建与开发商协商拟改变原合同约定的固定总价方式，改为部分材料价可调。为保证工程顺利进行，双方签订了补充协议但未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是：
A.该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更
B.该协议约定的变更属于双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案
C.由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据
D.该补充协议应当作为工程款结算的依据
29．某施工企业在提交标书时，误将其他项目的标书提交给了招标人，按照《合同法》的规定，此标书不构成要约的原因是（ ）。
A. 标书不是由特定人作出的 B. 该标书的内容不明确
C. 受约人错误 D. 标书不具有订立合同的意思表示
30．施工单位与建材供应商约定2008年12月供应钢材1000吨，2008年6月，由于材料价格大幅上涨，建材商通知施工单位：无法按照原价格在2008年底供货。则施工单位（ ）。
A. 不可以要求建材商承担违约责任
B. 可以接到通知后即要求建材商承担违约责任
C. 只能在2008年12月后要求建材商承担违约责任
D. 材料价格上涨属于不可抗力，建材商不构成违约
31．根据《招标投标法规定》，评标委员会中技术经济等方面的专家不得少于：（ ）。
A．二分之一
B．四分之一
C．三分之一
D．三分之二
32．承揽人在履行承揽合同中的下列行为错误的是（ ）。
A. 承揽人发现定作人提供的材料质量不合格，立即停止工作并通知定作人
B. 承揽人对由自己提供的材料，接受定作人检验
C. 承揽人未征得定作人同意，可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成
D. 因定作人未按期支付２０％的尾款，承揽人可以拒绝交付整个工作成果
33．某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（ ）。
A．可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系
B．如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同
C．应视为用人单位已与该员工订立无固定期限劳动合同
D．用人单位应每月向该员工支付两倍的工资
34．某贸易公司甲与应届毕业的大学生乙以书面形式签订了一份劳动合同，并且约定了试用期。那么，根据我国《劳动法》的规定，双方在劳动合同中约定的试用期最长不得超过（ ）。
A.1个月 B.3个月
C.6个月 D.1年
35．某工程公司与劳动者齐某双方发生劳动争议后，经过平等协商，双方达成了一个和解协议，那么对该和解协议理解正确的是（ ）。
A.和解协议具有强制执行力
B.和解协议是提起诉讼的先决条件
C.和解协议达成后，不能再提起诉讼
D.和解协议需要当事人自觉履行
36．在缔约过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应承担的责任是（ ）。
A. 违约责任 B. 缔约过失责任
C. 无过错责任 D. 合同责任
37．下列关于无效合同主要类型的表述中，正确的是（ ）。
A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同 B. 损害国家、集体或者第三人利益
C. 以合法形式掩盖非法目的 D. 违反地方性法规的强制性规定
38．甲和乙签订一份合同，后被法院认定为无效合同，但合同中（ ）条款的效力不受影响。
A. 主要权利 B. 主要义务
C. 违约责任 D. 争议解决方法
39．甲劳务公司与乙建筑公司签订了一份包工包料的劳务分包合同，工程竣工验收合格后交付使用。下列说法正确的是（ ）。
A．分包合同无效，甲公司无权要求工程款
B．分包合同有效，甲公司有权要求工程款
C．分包合同无效，甲公司有权要求工程款
D．法院可以没收甲公司的工程款
40．建设项目的环境影响评价文件应报（ ）审批。
A．建设项目业主 B．建设项目主管部门
C．工商行政主管部门 D．有审批权的环境保护行政主管部门
41．如果纸业公司在分公司项目的施工中，确实产生了噪声，并对周围居民的生活造成了影响，那么，根据我国《环境噪声污染防治法》的规定，在城市市区范围内向周围生活环境排放建筑施工噪声时，其噪声应当符合国家规定的（ ）。
A．噪声污染的工业设备行业标准
B．城市市区噪声排放地方标准
C．产品的噪声排放国家标准
D．建筑施工场界环境噪声排放标准
42．在下列行为中不属于民用建筑节能情形的是（ ）。
A.在规划、设计、建造和使用过程中，采用新型墙体材料 
B.执行建筑节能标准，加强建筑物用能设备的运行管理 
C.合理设计建筑围护结构的热工性能，提高采暖、制冷、给水排水和管道系统的运行效率
D.采用新型能源取代传统燃料
43．某新设立的建筑施工总承包公司，依据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列做法正确的是（ ）。
A.应当设安全生产管理机构，配备兼职安全生产管理人员
B.不必设安全生产管理机构，但需配备兼职安全生产管理人员
C.不必设安全生产管理机构，但需配备专职安全生产管理人员
D.应当设安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员
44．建筑施工企业应当依照安全生产许可证的管理规定向（ ）以上建设主管部门申请领取安全生产许可证。
A.省级 B.市级
C.部级 D.县级
45．某施工企业于2004年3月1日取得安全生产许可证，该许可证至（ ）届满。
A.2006年3月1日 B.2007年3月1日
C.2008年3月1日 D.2009年3月1日
46．关于安全施工技术交底，下面说法正确的是（ ）。
A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底
B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底
C.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底
D.施工作业人员向施工单位负责人交底
47．施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向（ ）报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。 
A.项目负责人 
B.安全生产管理机构
C.县级以上人民政府 
D.项目负责人和安全生产管理机构
48．建筑工程安全生产管理制度中最基本的管理制度是（ ）。
A.安全生产责任制度 B.群防群治制度
C.安全责任追究制度 D.安全生产检查制度
49．张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止了作业，这属于从业人员在行使（ ）。
A.知情权 B.拒绝权
C.紧急避险权 D.检举权
50．甲施工单位与乙施工单位联合承包某机场工程，双方约定各方的工作范围并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。在施工过程中，乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成5万元损失，对该损失的处理方法正确的表述是（ ）。
A.乙承担全部责任 B.乙承担主要责任，甲承担次要责任
C.甲、乙承担连带责任 D.由双方协商责任的分配
51．根据环保部门的跟踪检查结果，某化工厂在生产过程中，一直向水体排放污染物，应当按规定缴纳（ ）。
A．违约金 B．罚金
C．排污费 D．滞纳金
52．某项目建设过程中，发包承包双方就有关建设工程标准的执行问题有不同理解，下列各项观点中正确的是（ ）。
A.在承包合同中双方约定的内容不能低于强制标准的规定 
B.若强制性标准未在承包合同中约定，则对承包方不具约束力
C.因推荐性标准属自愿执行，所以对承包合同中的推荐性标准可以不执行
D.因发包方坚持要求承包方执行强制性标准而增加的成本应由发包方承担
53．根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列关于对实施工程建设强制性标准进行监督的表述错误的是（ ）。
A.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督
B.施工图设计审查单位应当对工程建设勘察阶段执行强制性标准的情况实施监督
C.施工图设计审查单位应当对工程建设设计阶段执行强制性标准的情况实施监督
D.建筑安全监督管理机构应当对工程建设勘察阶段执行安全强制性标准的情况实施监督
54．某住宅工程交付使用十年后，发现因施工原因造成地基基础局部下沉，承重梁裂缝，对此应承担责任的是（ ）。
A.设计单位 B.住户集体 
C.建设单位 D.施工单位
55．工程竣工后，组织设计、施工等有关单位进行竣工验收的主体应当是（ ）。
A.质量监督站 B.建设单位 
C.监理单位 D.建设行政主管部门
56．某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业于自检合格后，于2006年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于2006年5月5日由当地公安消防机构进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防工程的保修期始于2006年（ ）。
A.5月1日 B.5月5日 
C.5月8日 D.5月15日
57．在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期限的说法，符合《建设工程质量管理条例》规定的是（ ）。 
A.外墙面的防渗漏为5年 
B.供热与供冷系统为2年
C.电气工程、给排水工程为3年
D.地基基础和主体结构工程为永久 
58．《建设工程质量管理条例》中要求，施工单位向建设单位提交《工程质量保修书》的时间为（ ）。
A.竣工验收后 B. 竣工验收时 
C.提交竣工验收报告时 D.竣工结算后 
59．根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是（ ）。
A.因使用不当造成的质量缺陷
B.因用户装修引起的卫生间渗漏
C.一场暴雨后散水坡局部下沉裂缝 
D.地震导致的剪力墙裂缝
60．某施工单位由于工期紧张,对需要使用的安全防护用具、机械设备未经检查即投入使用,但情节并不严重。对此,施工单位可能受到的处罚是( )。
A.责令整改 B.责令停业整顿
C.降低资质 D.追究刑事责任
61．关于安全生产事故调查的管辖,下列说法中错误的是( )。
A.特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查
B.省级人民政府可以委托有关部门组织事故调查组进行调查
C.对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查
D.事故发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查
62．下列对工程监理单位安全责任的表述中,正确的是( )。
A.监理单位应当以监理合同为依据对施工进行监管
B.监理单位负责施工的质量、进度和费用控制，不负责安全监管
C.监理单位安全人员可由质量工程师兼任
D.施工合同签订前，主要是协助建设单位做好施工招标准备的各项工作
63．在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪声扰民纠纷，双方同意调解解决。在下
列解决争议的方式中，由（ ）主持或参与的调解，属于行政调解。
A.施工方上级单位 B建设方
C.当地政府建设主管部门 D.人民法院
64．下列选项中能作为行政诉讼被告的是( )。
A.建设单位 B.施工单位
C.建设行政管理部门 D.鉴定机构
65．在没有书面约定的情况下，因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼，（ ）法院没有管辖权。
A. 施工行为地 B. 被告住所地
C. 合同履行地 D.原告住所地
66．在以下民事诉讼答辩制度的选项中，正确的是（ ）。
A. 被告应在收到起诉状副本之日起十五日内提出答辩状
B. 被告只能书面答辩
C. 被告不进行答辩，视为认可
D. 被告不提出答辩状的，会影响人民法院审理
67．以下关于法院开庭审理程序的表述中，不正确的是（ ）。
A. 原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以按撤诉处理
B. 原告未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理
C. 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以延期开庭
D. 被告未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决
68．当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（ 　）。
A.仲裁委员会裁定
B.合同履行地中级人民法院裁定
C.被告所在地中级人民法院裁定
D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定
69．甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，甲公司发现某仲裁员私自会见对方当事人的代理人,则甲公司最晚应于( )提出回避申请。
A.在首次开庭前提出
B.裁决书送达之前提出
C.辩论终结前提出
D.最后一次开庭结束前
70．某建筑公司对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建委名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议应向（ ）提出。
A．市质量监督站 B．区质量监督站
C．市建委 D．区建委

二、多项选择题（每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，可得分）
1．下列与工程建设相关的法律中，不属于民商法法律部门的是（ ）。
A. 城乡规划法 B. 合同法
C. 招标投标法 D. 仲裁法
E. 环境评价法
2. 某县县内公路改造工程,该县政府与施工单位签订了工程承包合同。工程竣工后,县审计局依法出具《审计决定书》，县政府依照《审计决定书》结算了工程价款。就上述案情,下列表述正确的是( )。
A.施工单位在本案中不是适格的被审计人
B.除非合同中有明确约定,否则审计结果不能作为结算依据
C.对《审计决定书》不服时,县人民政府有权提起行政复议
D.对《审计决定书》不服时,施工单位有权提起行政复议
E.在审计活动中，行政复议是行政诉讼的前置程序
3．下列关于专利权期限的说法正确的是（ ）。
A.发明专利权的期限是20年
B.实用新型专利权的期限是10年
C.外观设计专利权的期限是5年
D.发明专利权期限自批准日起计算
E.专利权期限届满后，专利权终止
4. 当事人之间签订的（）合同，可以设立最高额保证担保。
A.施工总承包合同
B.借款合同
C.商品交易合同
D.设备租赁合同
E.监理合同

5．下列选项中，不属于建筑工程一切险中物质损失部分的保险责任的原因是（ ）。
A．空中运行物体坠落 B．火灾、爆炸
C．破坏性地震 D．盘点时发现的短缺
E.提前由建设方占有并使用的部分因意外事故损坏

6．按照《建筑业企业资质管理规定》,下列关于建筑业企业资质证书的说法中正确的是( )。
A.建筑业企业资质证书的有效期和每次的有效延续期为5年
B.在资质证书有效期内企业法定代表人等发生变更的,应当办理变更手续
C.企业合并后存续或者新设立的建筑业企业可以承继合并前各方中较高的资质等级
D.企业改制后不再符合资质标准的，应按其实际达到的资质标准申请重新核定
E.建筑业企业资质证书有效期满未申请延续的，其资质证书将被吊销
7．某工程项目由甲施工企业分包土石方工程，甲分包公司又与“包工头”乙签订任务书,约定由乙组织人员负责土方开挖、装卸和运输，负责施工的项目管理、技术指导和现场安全，单独核算，自负盈亏。对于此案,正确的分析是( )。
A.视同甲企业允许乙以自己的名义承揽工程
B.属于内部承包的一种,不视为违法分包
C.对甲企业应处以工程合同价款2%以上4%以下的罚款
D.属于分包单位再分包的行为
E.经建设单位许可的属于合法分包
8．按照《注册建造师执业管理办法（试行）》的规定,下列关于注册建造师的说法中正确的是( )。
A.取得资格证书后因故超过3年才申请注册的,须符合延续注册的条件
B.申请延续注册, 应在注册有效期满30日前申请
C.申请注册应当通过聘用单位提出
D.申请初始注册的要达到继续教育要求
E.注册建造师注册证书和执业印章由本人保管
9．某建设项目公开招标，投标截止后，招标人临时指定一个会议室为开标地点。开标由该市招投标管理办公室的工作人员主持；由投标人代表检查密封情况后当众拆封，宣布了各投标人的报价和投标方案，但为保密没有宣布投标人名称；并宣布未按密封要求的投标为废标。上述程序中存在的问题，下列表述正确的是( )。
A.招标人不可以另行指定开标地点
B.开标应由建设行政主管部门的工作人员担任
C.应由投标人或投标人代表检查标书密封情况
D.拆封后应宣布各投标人的报价和投标方案及投标人名称
E.开标时，不可以宣布废标

10．下列关于投标保证金的说法正确的是：
A.投标保证金是为防止投标人不审慎投标而在招标文件中设定的一种担保形式
B.投标保证金有效期应当超出投标有效期十五天
C.施工招投标时投标保证金一般不得超过投标总价的2％．但最高不得超过80万元
D.投标保证金除现金外，可以是银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票
E.投标人在投标有效期内修改、补充投标文件，招标人可以没收其投标保证金
11．根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，下列选项中属于施工单位不良行为认定标准的有（ ）。
A.资质不良行为认定 B.承揽业务不良行为认定
C.工程质量不良行为认定 D.不积极配合有关部门监督检查的认定
E.拖欠工程款或工人工资不良行为
12．下列工程建设常见的合同中,( )属于从合同。
A.设计合同 B.监理合同
C.抵押合同 D.保证合同
E.定金合同

13．在工程施工合同中,常见的发包人义务包括( )。
A.自行完成建设工程主体结构施工
B.及时检查隐蔽工程
C.提供必要施工条件
D.交付竣工验收合格的建设工程
E.及时验收工程

14．某施工现场需要进行基坑支护工程,施工单位编制的专项施工方案应经( )签字后实施。
A.施工单位项目经理 B.施工单位技术负责人
C.施工单位项目技术负责人 D.安全生产管理人员
E.总监理工程师
15. 在工程建设领域，环境噪声污染的防治主要包括( )。
A.建设项目环境噪声污染的防治
B.施工现场环境噪声污染的防治
C.交通运输噪声污染的防治
D.使用机械设备产生环境噪声的防治
E.夜间产生环境噪声的防治
16．某市化肥厂由于扩建厂房场地，准备增加设立一个排污口，那么，根据法律规定，在（ ）等水利工程内设置排污口，应当经过有关水利工程管理部门同意。
A.运河 B.海洋
C.水库 D. 湖泊
E.渠道
17. 关于对建设工程项目的节能管理，下列表述中正确的有（ ）。
A.达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目，依法审批的机关不得批准建设
B.项目建成后，达不到合理用能标准和节能设计规范要求的，验收结论为不合格
C.建设单位不得以任何理由要求设计单位擅自修改经审查合格的节能设计文件，降低建
筑节能标准
D.施工图设计文件不符合建筑节能强制性标准的，施工图设计文件审查结论应当定为不
合格
E.监理单位应当依照法律、法规以及建筑节能标准、节能设计文件、建设工程承包合同
及监理合同对节能工程建设实施监理

18. 根据《建筑法》的规定, 建筑工程安全生产管理应建立并遵循的基本制度是( )。
A.安全技术措施制度 B.群众参与制度
C.安全生产责任制 D.安全生产监督制度
E.安全生产教育培训制度
19. 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》的规定,特种作业的范围包括( )。
A.电力系统进网作业 B.高处作业
C.制冷与空调作业 D.焊接与热切割作业
E.危险化学品安全作业

20. 施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施，下列措施中（ ）属于减少事故损失的安全技术措施。
A.设置薄弱环节 B.避难与救援
C.消除危险源 D.限制能量
E.个体防护
21．施工生产安全事故应急救援预案分为( )。
A.施工单位的生产安全事故应急救援预案
B.综合预案
C.灭火和应急疏散预案
D.现场处置方案
E.施工现场生产安全事故应急救援预案

22. 在工程建设项目中,建设单位的安全责任包括( )。
A.编制安全技术措施
B.办理临时占用规划批准范围以外场地的批准手续
C.拆除工程办理备案手续
D.统一协调总分包单位安全生产的责任
E.办理意外伤害保险
23. 工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查,其检查方式为( )。
A.重点普查 B.抽查
C.区域检查 C.专项检查
E.行业调查

24. 某建设工程拟聘请下属单位作为工程项目的监理单位，其中符合条件的是（ ）。
A.该工程施工单位的下属监理公司
B.该工程设计单位的下属监理公司
C.该工程设备供应单位的下属监理公司
D.该工程建设单位的下属监理公司
E.第三方监理公司
25. 在见证取样时的见证人员应由( )中具备施工试验知识的专业技术人员担任。
A.建设单位 B.施工单位
C.监理单位 D.设计单位
E.质量监督机构
26. 根据《民法通则》的规定，在公共场所、道旁或通道上挖坑、修缮、安装地下设施等，
没有设置明显标志和采取安全措施造成他人损害的，施工单位应当承担损害赔偿责任。这种责任属于