学院图书信息大楼建设项目施工招标文件模板.doc

正本广安职业技术学院图书信息大楼建设项目（项目名称）施工招标投 标 文 件投标人: 四川建设集团 （法定名称） 2 月 05日广安职业技术学院图书信息大楼建设项目（项目名称）施工招标投 标 文 件投标人: 四川建设集团 （盖单位章）委托代理人: 匡建萍 （签字） 2 月 05 日 目 录一、投标函及投标函附录(2) 二、授权委托书(6) 三、投标确保金(11) 四、已标价工程量清单(14) 五、施工组织设计(796) 六、项目管理机构(961) 七、拟分包项目情况表(1020) 八、资格审查资料(1021) 九、其它材料(1115)注：(1)( )内应标注每部分起始页码。 一、投标函及投标函附录（一） 投标函（二） 投标文件真实性和不存在限制投标情形申明（三） 投标函附录 （一）投标函广安职业技术学院（招标人名称）：1.我方已仔细研究了广安职业技术学院图书信息大楼建设项目（项目名称）施工招标文件全部内容，愿意以人民币（大写） 拾（亿） 亿 贰仟（万） 佰（万） 拾（万） 万 仟 佰 拾 元（ ）投标总报价，工期 300个 日历天，按协议约定实施和完成承包工程，修补工程中任何缺点，工程质量达成 国家相关规范要求合格标准，并一次性验收合格。 2.我方承诺在投标使用期内不修改、撤销投标文件。 3.随同本投标函提交投标确保金一份，金额为人民币（大写）万元（￥ ）。 4.如我方中标： (l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书要求期限内和你方签署协议。(2）随同本投标函递交投标函附录属于协议文件组成部分。(3）我方承诺根据招标文件要求向你方递交履约担保,金额为中标金额10%。我方低于基准值中标，愿提交中标价净价和基准值之差额 3 倍履约现金担保(以招标文件公布预算控制价（以立案为准）85%作为基准值)。(4）我方承诺在协议约定期限内完成并移交全部协议工程。5我方在此申明，所递交投标文件及相关资料内容完整、真实和正确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项要求任何一个情形。6. 我方完全响应招标文件全部要求（其它补充说明）。投 标 人： 四川建设集团 （盖单位章）委托代理人： （签字）地 址： 华蓥市文化路118号 网 址： .com 电 话： 传 真： 邮政编码： 638600 年 2月 05 日注：投标人填写“投标总报价”解释：（一）投标人在每一空格（下划线）处全部必需分别填写大写数字壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、零，不得空格不填或用其它数字、符号等替换。比如某投标人报价为：，愿意以人民币（大写） 拾（亿） 亿 仟（万） 佰（万） 拾（万） 万 仟 佰 拾 元（ ）投标总报价，（二）投标总报价大写和小写，应是对报价汇总表中总价金额四舍五入取整数正确到元（人民币）。大写不按要求格式书写，违反了“投标人不得对招标文件格式中内容进行删减或修改”要求，不符合“投标文件格式”要求，不能经过形式评审。（二）投标总报价大写和小写，应是对报价汇总表中总价金额四舍五入取整数正确到元（人民币）。大写不按要求格式书写，违反了“投标人不得对招标文件格式中内容进行删减或修改”要求，不符合“投标文件格式”要求，不能经过形式评审。(二)投标文件真实性和不存在限制投标情形申明广安职业技术学院图书信息大楼建设项目（招标人名称）：我方在此申明，所递交投标文件（包含相关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包含隐瞒）。经我方认真核查，本投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项要求任何一个情形。我方承诺，如存在以上两种虚假投标行为，我方自愿按第二章“投标人须知”10.16和其它相关要求负担责任。投 标 人： 四川建设集团 （盖单位章）委托代理人： （签字） 年 2 月 05日注：（1）只要有被限制投标情形之一，就不能参与投标。第二章“投标人须知”第 1.4.3 项解释见第三章“评标措施”注（1）。（2）第二章“投标人须知”1.4.3（9）-（12）项要求情形， 应以相关行政管理部门或司法机关出具相关文件为依据。 （3）第二章“投标人须知”1.4.3（12）“近三年”从已生效相关行政管理部门或司法机关出具相关文件上时间起算。 （4）第二章“投标人须知”1.4.3（12）中投标人存在“严重违约”和“重大工程质量问题”项目，包含投标人作为承包人（分包人）负有责任全部工程建设项目（包含招标和不招标项目）。 （5）第二章“投标人须知”1.4.3（13）“四川省国家投资建设 项目标第一中标候选人以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标，在 年（限定在 1 至 3 年）内不接收其投标”。A、四川省人民政府相关严格规范国家投资工程建设项目招标投 标工作意见（川府发14 号）:“(二十二)招标人应依法确定中标人。第一中标候选人以资 金、技术、工期等非正当理由放弃中标，没收投标确保金不能填补第 一、第二中标候选人报价差额，招标人应该依法重新招标。项目业 主或招标代理机构必需将本条内容载入招标文件。在 1 一 3 年内，国家投资建设项目业主不得再接收放弃中标者投 标。” B、放弃中标国家投资建设项目标时间界定为：申请人明确表 示放弃中标时间，没有明确时间，以该项目开标时间作为放弃 中标时间。（6）第二章“投标人须知”1.4.3（14）“在四川省地震灾后重建工程中违法违规企业和个人被相关行政主管部门行政处罚，在 年（限定在 3 至 5 年）内不接收其投标”。A、四川省人民政府相关灾后重建国家投资工程建设项目招标投 标工作通知（川府发21 号）第十二条要求，“对在灾后重 建工程中违法违规企业和个人，相关行政主管部门要依法从重处 罚，3 至 5 年内全省国家投资工程建设项目业主不得再接收其投标和 参与比选，也不得确定其为应急工程承包人”。B、被行政处罚是指行政监督部门依职权，按中国 行政处罚法要求及第八条要求种类，对投标人作出已生效 行政处罚。C、限制投标时间从已生效行政处罚文书上载明时间起算。（7） 第二章“投标人须知”1.4.3（15）“近六个月内在全部招投 标和协议推行过程中被监督部门行政处罚”。 A、被行政处罚是指行政监督部门依职权，按中国 行政处罚法要求及第八条要求种类，对投标人作出已生效 行政处罚。被行政处罚包含，投标人在招投标投诉过程中，有意捏造事实、 伪造证实材料等虚假恶意投诉，被行政监督部门警告、处以罚款。 B、限制投标从已生效行政处罚文书上载明时间起算。 （8）第二章“投标人须知”1.4.3（16）“近 3 年内在招投标和协议推行过程中有腐败行为并被司法机关认定为犯罪”。A、在招投标和协议推行过程中腐败行为是指在招投标和协议推行过程中发生腐败行为，并被司法机关认定为犯罪行为。B、腐败行为主体包含投标人、对投标人单位直接负责主管人员和其它直接责任人员。C、限制投标从已生效司法机关裁判文书上载明时间起算。（9） 第二章“投标人须知”1.4.3（17）“近 3 年内，在招标人（包含和本项目招标人有股权或隶属关系招标人）既往项目协议 推行过程中，被监督部门或司法机关认定投标人不推行协议、项目经理或关键技术责任人被招标人撤换”。被监督部门或司法机关认定投标人不推行协议、项目经理或关键技术责任人被招标人撤换对应文件上时间为限制投标起算时间。（10）第二章“投标人须知”1.4.3（18）“投标人和招标人相互参股或相互任职”。A、相互参股包含直接持股也包含间接持股。B、相互任职职务包含董事长、董事、监事，总经理、副总经理或可能产生利益冲突职务。（11）“近 年”、“ 年内”期间计算。 起算时间按“注”中要求对应时间起算，不包含当日。 届满日期，应该是最终30天相当于“期间”开始那一天；没有相当于“期间”开始那一天，最终30天最终一天就是“期间”届满日期。期间以月、年计算时，月不分大小月，年不分平闰年。(三)投标函附录序号条款名称协议条款号约定内容备注1项目经理1.1.2.4姓名: 刘国胜 满足招标文件要求2工期1.1.4.3240日历天满足招标文件要求3缺点责任期1.1.4.5 2年满足招标文件要求4分包4.3.4不许可分包满足招标文件要求5价格调整差额计算16.1.1/满足招标文件要求6投标使用期3.3.1投标截止时间后60个日历天满足招标文件要求投标人（盖章）：四川建设集团委托代理人（签字或盖章）：日期：4月9日二、授权委托书 本人 匡全明 （姓名）系四川建设集团（投标人名称）法定代表人,现委托 刘国胜 （姓名）为我方代理人。代理人依据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改“四川电力备用调度中心”用房工程项目（项目名称）施工投标文件、签署协议和处理相关事宜，其法律后果由我方负担。 委托期限：从本授权委托书签署之日起至第二章“投标人须知”前附表3.3.1要求“投标使用期”结束为止。 代理人无转委托权。附：（1）法定代表人身份证实原件和法定代表人身份证复印件（2）委托代理人身份证复印件、投标人为其缴纳养老保险（提供最近6个月连续缴费证实）复印件投标人： 四川建设集团 （盖单位章）法定代表人： （签字）委托代理人： （签字）联络电话: (固定电话)(移动电话) 年 4 月 9 日注：1、联合体投标时使用本格式。2、投标人可依据联合体组员数量自行删减联合体组员一、联合体组员二。3法定代表人不亲自投标而委托代理人投标适用。4法定代表人委托她人投标，委托代理人应是投标人本单位人员。5最近 6 个月（企业设置不足 6 个月，从设置时起，下同）连续缴费养老保险是指从购置招标文件时间上30天或 上上个月起算，往前推 6 个月连续、不间断，每个月全部缴纳了养老保险费。6委托代理人在递交投标文件时，应携带投标人企业法人营业执照副本原件、委托代理人身份证原件、委托代理人连续 6 个月在该投标人单位养老保险缴纳凭证原件或提供由社保部门出具委托代理人在该投标人单位连续 6 个月参保证实原件备查。7委托代理人提供证件、证实不齐或不符合要求，投标文件不予接收。法定代表人身份证实投标人名称： 四川建设集团 单位性质： 有限责任企业 地 址： 华蓥市文化路118号 成立时间： 1978 年 12 月 20 日经营期限： 二零零零年六月十八日至二零三零年六月十七日姓名： 匡全明 性别： 男 年纪：49岁 职务： 董事长 _系 四川建设集团 （投标人名称）法定代表人。特此证实。附：法定代表人身份证复印件投标人： 四川建设集团 （盖单位章） 年 4 月 9 日三、投标确保金四川省电力企业南充电业局（招标人名称）: 本投标人自愿参与“四川电力备用调度中心”用房工程项目（项目名称） /标段 施工投标，并按招标文件要求交纳投标确保金，金额为人民币（大写） 贰拾万元（ 00）。本投标人承诺所交纳投标确保金是从本企业基础账户以转账方法根据招标文件中“投标人须知前附表”3.4.1项要求交纳，若有虚假，由此引发一切责任均由我企业负担。 投标人： 四川建设集团 （盖单位章） 委托代理人： （签字） 年 4 月 9 日四、已标价工程量清单投标文件商务部分报价表依据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-）等相关要求编制,并按川建价发3号文件要求附上工程量清单投标计价相关表格。五、施工组织设计 1投标人编制施工组织设计要求：编制时应采取文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段关键施工设备情况、拟配置本标段试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织方法，同时应对关键工序、复杂步骤关键提出对应技术方法，如冬雨季施工技术、降低噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施保护加固方法等。2施工组织设计除采取文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。附表一 拟投入本标段关键施工设备表附表二 拟配置本标段试验和检测仪器设备表附表三 劳动力计划表附表四 计划开、完工日期和施工进度网络图附表五 施工总平面图附表六 临时用地表六、项目管理机构（一）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证实备注证书名称等级证号专业养老保险项目经理刘国胜高级工程师注册证书壹级川建筑工程已缴纳/技术责任人安玉明高级工程师资格证书高级1700959建筑工程 已缴纳/施工员卢红兴工程师岗位证书中级3建筑工程已缴纳/质检员杨朝茂工程师岗位证书中级5建筑工程已缴纳/安全员汪术平工程师岗位证书中级5建筑工程已缴纳/材料员王廷森工程师岗位证书中级6建筑工程已缴纳/造价员雷兴雪工程师岗位证书中级川070X00203土建已缴纳/（二） 关键人员简历表“关键人员简历表”中项目经理应附注册建造师证、执业资格证、身份证、职称证、学历证、安全考评合格证、养老保险复印件，管理过项目业绩须附协议协议书复印件；技术责任人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件、管理过项目业绩须附证实其所任技术职务企业文件或用户证实；其它关键人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。关键人员养老保险是指：关键人员在该投标人单位养老保险缴纳凭证或由社保部门出具关键人员在该投标人单位参保证实。姓 名刘国胜年 龄51岁学历大专职 称工程师职 务项目经理拟在本协议任职项目经理毕业学校 1987年毕业于河北煤炭建筑工程学院学校基建管理工程专业关键工作经历时间参与过类似项目担任职务发包人及联络电话.9-.9蓥城首座B栋工程项目经理发包人：四川新蓥联络电话：[phone]天津市星耀五洲北美商业街（10-29号楼）建设工程项目经理发包人：天津星耀投资联络电话：[phone]/ （二）关键人员简历表“关键人员简历表”中项目经理应附注册建造师证、执业资格证、身份证、职称证、学历证、安全考评合格证、养老保险复印件，管理过项目业绩须附协议协议书复印件；技术责任人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件、管理过项目业绩须附证实其所任技术职务企业文件或用户证实；其它关键人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。关键人员养老保险是指：关键人员在该投标人单位养老保险缴纳凭证或由社保部门出具关键人员在该投标人单位参保证实。姓 名安玉明年 龄52岁学历大专职 称高级工程师职 务技术责任人拟在本协议任职技术责任人毕业学校 1988 年毕业于重庆市职业业余大学学校工业和民用建筑专业关键工作经历时间参与过类似项目担任职务发包人.9-.9蓥城首座B栋工程技术责任人发包人：四川新蓥联络电话：[phone]天津市星耀五洲北美商业街（10-29号楼）建设工程技术责任人发包人：天津星耀投资联络电话：[phone]/（二） 关键人员简历表“关键人员简历表”中项目经理应附注册建造师证、执业资格证、身份证、职称证、学历证、安全考评合格证、养老保险复印件，管理过项目业绩须附协议协议书复印件；技术责任人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件、管理过项目业绩须附证实其所任技术职务企业文件或用户证实；其它关键人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。关键人员养老保险是指：关键人员在该投标人单位养老保险缴纳凭证或由社保部门出具关键人员在该投标人单位参保证实。姓 名卢红兴年 龄35岁学历大专职 称工程师职 务施工员拟在本协议任职施工员毕业学校 1995年毕业于渝洲大学学校工业和民用建筑专业关键工作经历时间参与过类似项目担任职务发包人及联络电话.9-.9蓥城首座B栋工程施工员发包人：四川新蓥联络电话：[phone]天津市星耀五洲北美商业街（10-29号楼）建设工程施工员发包人：天津星耀投资联络电话：[phone]/（二） 关键人员简历表“关键人员简历表”中项目经理应附注册建造师证、执业资格证、身份证、职称证、学历证、安全考评合格证、养老保险复印件，管理过项目业绩须附协议协议书复印件；技术责任人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件、管理过项目业绩须附证实其所任技术职务企业文件或用户证实；其它关键人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。关键人员养老保险是指：关键人员在该投标人单位养老保险缴纳凭证或由社保部门出具关键人员在该投标人单位参保证实。姓 名杨朝茂年 龄60岁学历大专职 称工程师职 务质检员拟在本协议任职质检员毕业学校 21998年毕业于喻州大学学校工业和民用建筑专业关键工作经历时间参与过类似项目担任职务发包人及联络电话.9-.9蓥城首座B栋工程质检员发包人：四川新蓥联络电话：[phone]天津市星耀五洲北美商业街（10-29号楼）建设工程质检员发包人：天津星耀投资联络电话：[phone]/（二） 关键人员简历表“关键人员简历表”中项目经理应附注册建造师证、执业资格证、身份证、职称证、学历证、安全考评合格证、养老保险复印件，管理过项目业绩须附协议协议书复印件；技术责任人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件、管理过项目业绩须附证实其所任技术职务企业文件或用户证实；其它关键人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。关键人员养老保险是指：关键人员在该投标人单位养老保险缴纳凭证或由社保部门出具关键人员在该投标人单位参保证实。姓 名汪术平年 龄39岁学历大专职 称工程师职 务安全员拟在本协议任职安全员毕业学校毕业于四川建筑职业技术学院学校建筑工程施工及管理专业关键工作经历时间参与过类似项目担任职务发包人及联络电话.9-.9蓥城首座B栋工程安全员发包人：四川新蓥联络电话：[phone]天津市星耀五洲北美商业街（10-29号楼）建设工程安全员发包人：天津星耀投资联络电话：[phone]/（二） 关键人员简历表“关键人员简历表”中项目经理应附注册建造师证、执业资格证、身份证、职称证、学历证、安全考评合格证、养老保险复印件，管理过项目业绩须附协议协议书复印件；技术责任人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件、管理过项目业绩须附证实其所任技术职务企业文件或用户证实；其它关键人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。关键人员养老保险是指：关键人员在该投标人单位养老保险缴纳凭证或由社保部门出具关键人员在该投标人单位参保证实。姓 名王廷森年 龄47岁学历大专职 称工程师 职 务材料员拟在本协议任职材料员毕业学校毕业于四川建筑职业技术学院学校建筑工程施工及管理专业关键工作经历时间参与过类似项目担任职务发包人及联络电话.9-.9蓥城首座B栋工程材料员发包人：四川新蓥联络电话：[phone]天津市星耀五洲北美商业街（10-29号楼）建设工程材料员发包人：天津星耀投资联络电话：[phone]/（二） 关键人员简历表“关键人员简历表”中项目经理应附注册建造师证、执业资格证、身份证、职称证、学历证、安全考评合格证、养老保险复印件，管理过项目业绩须附协议协议书复印件；技术责任人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件、管理过项目业绩须附证实其所任技术职务企业文件或用户证实；其它关键人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。关键人员养老保险是指：关键人员在该投标人单位养老保险缴纳凭证或由社保部门出具关键人员在该投标人单位参保证实。姓 名雷兴雪年 龄43岁学历大专职 称工程师职 务造价员拟在本协议任职造价员毕业学校1997年毕业于重庆建筑大学学校建筑工程专业关键工作经历时间参与过类似项目担任职务发包人及联络电话.9-.9蓥城首座B栋工程造价员发包人：四川新蓥联络电话：[phone]天津市星耀五洲北美商业街（10-29号楼）建设工程造价员发包人：天津星耀投资联络电话：[phone]/七、拟分包项目情况表分包人名称/地址/法定代表人/电话/营业执照号码/资质等级/拟分包工程项目关键内容估计造价（万元）已经做过类似工程/注：附分包人营业执照副本、资质证书副本复印件。八、资格审查资料（一）投标人基础情况表（二）多年财务情况表 注：（1）如招标人接收联合体投标，“资格审查资料”要求表格和资料应包含联合体各方相关情况，联合体每一组员全部应提供。 （2）新成立企业不满足招标人年度要求，投标人只提供成立后对应年度资料。(一)投标人基础情况表投标人名称四川建设集团注册地址华蓥市文化路118号邮政编码638600联络方法联络人杨波电话传真网址组织结构框图附后法定代表人姓名匡全明技术职称工程师电话技术责任人姓名杜承凤技术职称高级工程师电话成立时间1978年12月20日职员总人数：4216人企业资质等级房屋建筑总承包壹级其中项目经理586人营业执照号5165高级职称人员67人注册资金叁亿叁仟陆佰万元人民币中级职称人员210人开户银行华蓥市农业银行初级职称人员373人账 号552技工630人经营范围1、 房屋建筑工程施工总承包壹级 2、 市政公用工程施工总承包壹级 3、 园林古建筑工程专业承包二级 4、 送变电工程专业承包二级 5、 公路工程施工总承包二级 6、 公路路基工程专业承包三级 7、建筑装修装饰工程专业承包二级 8、建筑幕墙工程专业承包二级 9、 化工石油工程施工总承包二级 10、钢结构工程专业承包二级经营范围备注 /注：投标人基础情况表应附材料见第二章“投标人须知”3.5.1。(二)多年财务情况表注：（1）投标人应提供近 3 年财务情况表。 “近 3 个年度财务情况表”是指 、财务情况。 （2）财务情况表应附材料见第二章“投标人须知”3.5.2。 (三) 近 3年完成类似项目情况表 表1项目名称蓥城首座B栋工程项目所在地华蓥市文化路发包人名称四川新蓥发包人地址华蓥市华蓥山广场 发包人电话 协议价格5100万元 开工日期9月3日完工日期9月3日负担工作土建、安装、装饰、幕墙及隶属工程工程质量合格项目经理刘国胜技术责任人安玉明总监理工程师及电话李永明/项目描述本工程为房屋建筑工程，包含土建、安装、装饰、水电、幕墙及隶属工程。备注注：（1）招标人填写具体年限应和第二章“投标人须知”1.4.1一致。（2）已完成类似项目应附材料见第二章“投标人须知”3.5.3。其中，类似项目是依法必需招标项目，应同时附中标通知书、协议协议书、工程接收证书（工程完工验收证书）复印件；非依法必需招标项目，可只附协议协议书、工程接收证书（工程完工验收证书） 复印件。 (三) 近 3年完成类似项目情况表 表2项目名称天津市星耀五洲北美商业街（10-29号楼）建设工程项目所在地天津市津南区天嘉湖水库内“星耀五洲”项目北美板块A1-2地块内发包人名称天津星耀投资发包人地址天津市津南区天嘉湖星耀五洲发包人电话[phone]协议价格14200万元开工日期6月30日完工日期3月5日负担工作土建、外立面幕墙装饰、水电、安装、装饰及隶属工程工程质量合格项目经理刘国胜技术责任人安玉明总监理工程师及电话郭晓华/项目描述土建、外立面幕墙装饰、水电、安装、装饰及隶属工程备注注：（1）招标人填写具体年限应和第二章“投标人须知”1.4.1一致。（2）已完成类似项目应附材料见第二章“投标人须知”3.5.3。其中，类似项目是依法必需招标项目，应同时附中标通知书、协议协议书、工程接收证书（工程完工验收证书）复印件；非依法必需招标项目，可只附协议协议书、工程接收证书（工程完工验收证书） 复印件。 (四)正在施工和新承接项目情况表项目名称/项目所在地/发包人名称/发包人地址/发包人电话/协议价格/开工日期/计划完工日期/负担工作/工程质量/项目经理/技术责任人/总监理工程师及电话/项目描述/备注/ （五）近 3 年发生诉讼及仲裁情况声 明致：四川省电力企业南充电业局 经本投标人认真核查，本投标人近3年没有发生诉讼及仲裁纠纷，如不实，组成虚假，自愿负担由此引发法律责任。特此申明。 投标人： 四川建设集团 委托代理人： 年 4 月 9 日 注：（1）本表为调查表。不得因投标人发生过诉讼及仲裁事项作为废标处理或作为量化原因或评分原因，除非其中内容包含其它要求评标标准，或造成中标后协议不能推行。（2）诉讼及仲裁情况是指发生于工程建设项目招投标和中标合 同推行过程中发生诉讼及仲裁事项，和投标人认为对其生产经营 活动产生重大影响其它诉讼及仲裁事项。（3）诉讼包含民事诉讼和行政诉讼；仲裁是指争议双方当事人自愿将她们之间纠纷提交仲裁机构，由仲裁机构以第三者身份 进行裁决。（4）“案由”是事情原由、名称、由来，当事人争议法律关系类别，或诉讼仲裁情况内容提要。如“工程款结算纠纷”。（5）“双方当事人名称”是指投标人在诉讼、仲裁中原告（申请人）、被告（被申请人）或第三人单位名称。（6）诉讼、仲裁起算时间为：提起诉讼、仲裁被受理时间，或收到法院、仲裁机构诉讼、仲裁文书时间。（7）诉讼、仲裁已经有处理结果，应附材料见第二章“投标人 须知”3.5.5；还没有处理结果，应说明进展情况，如某某人民法院于某年某月某日已经受理。（8）如近 3 年没有发生诉讼及仲裁情况，投标人在编制投标文件时，删除表格，另申明：“经本投标人认真核查，本投标人近 3 年没有发生诉讼及仲裁纠纷，如不实，组成虚假，自愿负担由此引发 法律责任。特此申明。”（六）近 3 年向招投标行政监督部门提起投诉情况 声 明致：四川省电力企业南充电业局 经本投标人认真核查，本投标人近3年在招投标活动中，没有发生过向招投标行政监督部门投诉情况，如不实，组成虚假，自愿负担由此引发法律责任。特此申明。投标人： 四川建设集团 委托代理人： 年 4 月 9 日注：（1）本表为调查表。不得因投标人提起过招投标投诉而作为废标处理或作为量化原因或评分原因，除非其中内容包含其它要求评标标准，或造成中标后协议不能推行。（2） 根据招标投标法要求，投标人和其它利害关系人认为招标投标活动不符合本法相关要求，有权向招标人提出异议或依法向相关行政监