广场机电安装工程劳务分包施工招标文件模板.doc
《广场机电安装工程劳务分包施工招标文件模板.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广场机电安装工程劳务分包施工招标文件模板.doc(60页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、南昌西客站(二期)南广场机电安装工程(包件一:变配电系统/400V以下、电力照明系统、应急疏散照明系统;包件二:给排水系统、消防喷淋系统;包件三:空调及通风系统)劳务分包施工招标文件中铁隧道集团机电工程南昌西客站(二期)南广场项目经理部5月目录第一章 投标邀请书. 3第二章 投标人须知. 7第三章 协议条款及格式. 27第一节 协议条款. 27第二节 协议格式. 50第四章 工程量清单. 65第五章 图纸. 67第六章 技术标准和要求. 68第七章 投标文件格式. 69第一章 投标邀请书南昌西客站(二期)南广场机电安装工程劳务分包施工投标邀请书 (被邀请单位名称):1、招标条件本招标项目南昌西
2、客站(二期)南广场机电安装工程属中铁隧道集团机电工程南昌西客站(二期)南广场项目经理部负担施工任务,因项目施工需要,现邀请你单位参与本工程项目标劳务分包施工投标。2、项目概况和招标范围2.1项目概况本项目在南昌市红谷滩新区红角洲南部,北临西客站站房,南临站前南大道,处于柏树东路和柏树西路之间。南广场地下室为两层结构,周围总长约1320m,总建筑面积:85193m。本工程负一层和负二层区域部署均为中间设备房及商业区域、两端为停车场区域。2.2 招标范围本项目机电安装工程范围为变配电系统(400V以下)、电力照明系统、应急疏散照明系统、给排水系统、消防喷淋系统、空调及通风系统。招标内容:包件一为变
3、配电系统(400V以下)、电力照明系统、应急疏散照明系统;包件二为给排水系统、消防喷淋系统;包件三为空调及通风系统。2.3 计划节点工期总体工期计划:6月1日-10月31日、 投标人资格要求3.1投标人必需含有在中国境内注册独立企业法人资格,而且含有正当、有效营业执照,有效税务登记证书,有效安全生产许可证。并在人员、设备、资金等方面,含有负担本工程施工能力;3.2 投标人在近三年内无因违法用工被处以行政处罚且无因非法用工被所雇佣劳动者提起劳动纠纷诉讼、仲裁;3.3 投标人在近十二个月内无和中铁隧道集团和中铁隧道集团所属各子企业、分企业产生经济纠纷或发生经济诉讼、仲裁情形;3.4 投标人需含有机
4、电设备安装工程专业承包叁级以上资质,或注册资金300万元人民币以上;劳务资质须含有水暖电安装作业资格,三年内负担过2项以上水暖电分包且工程质量合格,企业持证上岗率100%,水、暖、电各专业技术人不少于30人。3.5本项目不接收联合体投标。4 招标文件获取4.1 请于05月14日至05月16日,每日早晨8:0012:00,下午14:3018:00期间到南昌市西客站南广场中铁隧道集团机电工程项目经理部领取或发邮件于索取招标文件。4.2招标文件每包售价100元,售后不退。4.3此次招标不采取邮购招标文件方法。5 、投标文件递交5.1 投标文件送达截止时间(即投标截止时间,下同)为05月22日09时0
5、0分。5.2 投标文件送达地点为南昌市西客站南广场中铁隧道集团机电工程项目经理部。5.3 逾期送达或未按指定地点送达投标文件,招标人拒绝接收。5.4 此次招标只接收当面递交方法送达投标文件。6 确定你单位收到本投标邀请书后,请于05月15日10时之前,以电话方法给予确定。7 联络方法招标人:中铁隧道集团机电工程南昌西客站(二期)南广场项目经理部 地 址:南昌市红谷滩新区中隧集团机电工程南昌西客站(二期)南广场项目经理部 联络人:唐拂晓:电 话: 邓志勇:电 话:邮 箱: 第二章 投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称:中铁隧道集团机电工程南昌西客站(二期)南广场项
6、目经理部 地址:南昌市红谷滩新区中隧集团机电工程南昌西客站(二期)南广场项目经理部联络人:唐拂晓:电 话: 邓志勇:电 话:1.1.4项目名称南昌西客站二期南广场机电安装工程1.1.5建设地点南昌市红谷滩新区1.2.1资金起源政府投资1.3.1招标范围见投标邀请书2.4款1.3.2计划工期见投标邀请书2.3款1.3.3质量要求合格1.4.1投标人资质条件、能力和信誉见投标邀请书第3款1.4.2是否接收联合体投标否1.9.1踏勘现场不统一组织,可由投标人递交投标文件前提出申请后,招标人安排。1.10.1投标预备会无1.11分包或转让不许可1.12偏离不许可2.2.2投标截止时间5月22日09时0
7、0分3.3.1投标使用期递交投标文件截止日期后3天3.4.1是否许可递交备选投标方案否3.5.2签字或盖章要求见投标人须知3.5.3报价文件副本份数正本一份,副本各一份,并提交电子文档3.5.5装订要求见投标人须知3.6封套上写明招标人地址:南昌市红谷滩新区中隧集团机电工程南昌西客站(二期)南广场项目经理部招标人名称:中铁隧道集团机电工程南昌西客站(二期)南广场项目经理部“南昌西客站(二期)南广场机电工程投标文件”“在05月22日09时00分前不得开启”3.7.3递交投标文件地点见投标邀请书3.7.4是否退还投标文件否3.7.5开标时间和地点开标时间:5月22日09时00分开标地点:中铁隧道集
8、团机电工程南昌西客站(二期)南广场项目经理部4.1.2开标程序见投标人须知4.2.2评标委员会组建由招标人所属主管单位管理机构确定4.2.3是否授权评标委员会确定中标人是5.1履约确保金确保金百分比:协议金额5%担保形式:见投标人须知第7.3款5.2协议协议书签署协议协议书签署期限:签发中标通知书后3天内1 招标文件1.1 招标文件组成本招标文件包含:(1)投标邀请书;(2)投标人须知;(3)协议条款及格式;(4)工程量清单;(5)图纸(纸质图纸或电子图纸);(6)技术标准和要求;(7)投标文件格式。1.2 招标文件澄清1.2投标人应仔细检验招标文件全部内容,如发觉缺页或附件不全,应立即向招标
9、人提出,方便补齐。投标人在编制标书过程中如有疑问,请电话咨询。2 投标文件2.1 投标文件组成2.1.1 投标文件应包含下列内容(装订成一册):(1)企业营业执照,资质证书等证实材料;(2)法定代表人身份证实或附有法定代表人身份证实授权委托书;(3)已标价工程量清单;2.2 投标报价2.2.1 投标人应根据第五章“工程量清单”要求,认真填写对应表格。2.3 投标使用期2.3.1 在投标人须知前附表要求投标使用期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件。2.3.2 出现特殊情况需要延长投标使用期,招标人以书面形式通知全部投标人延长投标使用期。投标人同意延长,应对应延长其投标确保金使用期,但不得要求
10、或被许可修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长,其投标失效。2.4投标文件编制2.4.1 投标文件应根据第七章“投标文件格式”进行编写,如有必需能够增加附页,作为投标文件组成部分。2.4.2 投标文件应该对招标文件相关工期、投标使用期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。2.4.3 投标文件应用不褪色材料书写或打印,并由投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字,投标文件应附法定代表人签署授权委托书。投标文件中如有涂改、行间插字或删除,改动之处应加盖单位章或由投标人法定代表人或其授权代理人签字确定。2.4.4 投标文件正本一份,副本数量见投标人须知前附表。正
11、本和副本封面上应清楚地标识“正本”或“副本”字样。当副本和正本不一致时,以正本为准。2.4.5 投标文件正本和副本应分别装订成册,并编制目录。3 投标3.1 投标文件密封和标识3.1.1 投标文件密封包装,加贴封条,并在封套封口处加盖投标人单位章。3.2 投标文件递交3.2.1 投标人应按投标人须知前附表第2.2.2款要求投标截止时间前递交投标文件。3.3 投标文件修改和撤回3.3.1 在本章投标人须知前附表第2.2.2款要求投标截止时间前,投标人能够修改或撤回已递交投标文件,但应以书面形式通知招标人。3.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件书面通知应根据要求签字或盖章。招标人收到书面通知后
12、,向投标人出具签收凭证。3.3.3 修改内容为投标文件组成部分。修改投标文件应根据要求进行编制、密封、标识和递交,并标明“修改”字样。4 评标4.1 评标标准评标活动遵照公平、公正、科学和择优标准。4.2此次评标采取经评审最低投标价法,并对每个包件投标报价分别进行具体评审。评标委员会对满足招标文件实质要求投标文件,根据经评审投标价由低到高次序推荐中标候选人,或依据招标人授权直接确定中标人,但投标报价低于其成本除外。经评审投标价相等时,投标报价低优先;投标报价也相等,由招标人自行确定。5 协议授予5.1 定标方法 评标委员会评定后直接确定中标人。5.2 中标通知在要求投标使用期内,招标人以电话形
13、式通知中标人,同时将中标结果通知未中标投标人。5.3签署协议招标人和中标人应该自通知中标之日起3天内,依据招标文件和中标人投标文件签订书面协议。中标人无正当理由拒签协议,招标人取消其中标资格,招标人由此造成损失,中标人还应给予赔偿。第三章 协议条款及格式第一节 协议条款1 词语定义1.1 协议类词语1.1.1 协议文件(或称协议):指协议协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、协议条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单及其修正,和其它双方约定组成协议组成部分协议、往来信函、纪要、备忘等在内协议文件等总称。1.1.2 协议协议书:指第1.5款所指协议协议书。1.1.3 中标通知书:指发包人
14、对承包人投标文件接收函。1.1.4投标函及其附件:指承包人根据招标文件要求或格式,进行填制、递交且经过发包人评审投标文件,包含投标函及其多种附件。1.1.5 协议条款:指依据工程施工需要和工程实际情况,协商一致签订条款。1.1.6 技术标准和要求:指组成协议文件组成部分名为技术标准和要求文件,包含发包人依据收到业主单位、监理单位、设计单位指令进行修改或补充。1.1.7协议图纸:指招标文件中约定用于本工程施工图纸,和由发包人在工程实施阶段,依据业主单位、监理单位、设计单位指令向承包人发出任何补充图纸,包含配套说明。1.1.8 已标价工程量清单:指组成协议文件组成部分由承包人根据要求格式和要求填写
15、并标明价格且已为发包人接收工程量清单。1.2 人员类词语1.2.1 业主单位:指工程项目标投资方和其委托负责本项目建设管理单位。1.2.2 监理单位:指经业主单位委托对工程实施委托监理单位。1.2.3 设计单位: 指业主单位对工程实施委托设计单位。1.2.4 发包人:指协议协议书中约定并和承包人在协议协议书中签字当事人。1.2.5 承包人:和发包人签署协议协议书当事人。1.2.6 发包人代表:指由发包人任命正当代理人。1.2.7 承包人代表:指由承包人任命正当代理人。1.2.8 其它承包人:指由业主单位、发包人直接雇佣从事承包人协议承包范围之外,不过和本工程相关其它任何工作、任何承包人及其工人
16、,和发包人工人;包含但不限于为业主单位和发包人供给设备、材料供货单位,专业施工单位,线外工程施工单位等。1.3 工程和设备、材料类词语1.3.1 工程:指永久工程和(或)临时工程。1.3.2工程设备:指组成或计划组成永久工程一部分机电设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似设备和装置。1.3.3施工设备:指为完成协议约定各项工作所需设备、器具、机具和其它物品,不包含临时工程和材料。1.3.4临时设施:指为完成协议约定各项工作所服务临时性生产和生活设施。1.3.5施工场地(或称工地、现场):指用于协议工程施工场所,和在协议中指定作为施工场地组成部分其它场所,包含永久占地和临时占地。1.3.6 业主
17、供给设备:指业主单位采购并提供给发包人工程设备。1.3.7 业主供给材料:指业主单位采购,并提供给发包人用于组成本工程实体材料,以下简称“一类材料”。1.3.8 发包人供给材料:指发包人采购,并按约定限量提供给承包人用于本工程材料,以下简称“二类材料”。1.3.9 发包人委托承包人采购材料:指由发包人委托承包人负责采购除了一类材料、二类材料之外,其它用于本工程施工所需其它辅助材料和消耗性材料,以下简称“三类材料”。2 协议文件2.1 协议文件组成2.1.1 本协议文件组成包含:协议协议书、协议条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单及其修正和协议附件。2.1.2,在协议签订和推行过程中,发
18、包人和承包人双方签署和工程相关洽商、变更、协议、纪要、往来信函、备忘等亦组成协议文件组成部分。2.2协议文件优先次序组成协议各项文件应相互解释,互为说明。除另有约定外,解释协议文件优先次序以下:(1)协议协议书;(2)协议条款;(3)技术标准和要求;(4)图纸;(5)已标价工程量清单;(6)其它协议文件。2.3 协议文件优先解释次序深入要求以下:2.3.1 假如“关键技术标准及要求”和“图纸”之间出现歧义或矛盾时,数量以“协议图纸”为准,质量或工艺标准以“关键技术标准及要求”为准;2.4 协议工作内容2.4.1 第2.2.1款提及组成本协议全部协议文件所包含、包含一切内容和含义,只要适用,全部
19、应作为对承包人协议工作内容定义。2.4.2承包人协议工作内容包含以下:(1) 协议中明确约定工作;(2)业主单位、监理单位、设计单位对发包人指示所带来工作;(3)任何写明或隐含承包人义务所产生任何工作,和为了符合及实现协议目标所必需任何工作;(4)协议中虽未提及但可依据协议推论得到对工程完整、安全、稳定、可靠及有效运行所必需全部内容。2.5 承包人协议工作,具体而言包含并不限于以下内容:2.5.1 中标通知书和投标邀请书第4.2款“招标范围”相对应施工区段所含包件所指明专业中,全部工程设备、配件、管线安装,设备及管线调试、测试,预留孔洞重新凿除、扩孔、封堵,预埋管线开槽、敷设,设备基础混凝土浇
20、筑(含预埋件)。2.5.2 为工程设备、配件安装及管线安装而进行现场测量、放线。2.5.3 为满足施工需要进行现场临时设施搭建、移位、拆除、场地清理和恢复。2.5.4 在发包人指令下,和其它承包人之间施工协调、配合工作;本承包人本身所施工成品保护和在承包人施工活动所及区域范围内对其它承包人成品保护。2.5.5 在协议推行全过程中,任何包含承包人施工活动、施工场所、施工人员安全文明施工和环境保护工作。2.5.6 任何工程质量缺点修补、整改、更换、拆除重做。2.5.7 尽管承包人完成并经过发包人确定单机调试、单系统调试,但在在联合调试过程中和政府专题验收时,全部包含承包人工作内容中需要提供帮助、配
21、合或需要承包人重新调整、重新调试或测试任何工作。3 工程工期工程开工时间:6月1日工程完工时间:10月31日以上为暂定工期,最终工期以业主、监理确定工期为准。3.1 节点工期目标 详见第一章“投标邀请书”第2.3款之约定。4 质量标准4.1本工程质量等级为:合格。4.2 本工程质量标准不仅限于协议文件总“关键技术标准及要求”部分,组成本协议任何协议文件总任何相关约定或描述,只要适用,均是对工程质量标准定义。4.3 本工程质量标准必需符合中国国家标准。若本协议总约定任何工程质量标准低于国家标准,则按国家标准实施;若协议中约定任何工程质量标准高于国家标准,则按协议中约定实施。5、图纸5.1 发包人
22、负责在工程开工 3 天前,向承包人提供相关图纸 1 套,承包人如需要更多份数图纸时,应自费复制。5.2承包人应妥善保管发包人提供图纸,在完成承包工作后应将发包人提供全部图纸和资料完整交回。5.3承包人应在收到图纸后对其进行仔细评审,并将评审中发觉缺点、问题汇总成文,报送发包人。6 工程量清单6.1 工程量清单唯一性6.1.1 除协议约定变更、和依据其它条款承包人应得到或被扣除金额外,工程量清单是本协议下协议价格唯一和全部载体。6.1.2 承包人应依据图纸及其它协议文件要求对工程量清单进行检验和校核。除协议另有约定外,承包人无权对工程量清单中项目进行删减、增加、拆分、合并或重组等。6.2工程量估
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 广场 机电 安装 工程 劳务 分包 施工 招标 文件 模板
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【w****g】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【w****g】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。