北京市政府投资建设项目委托代建合同.doc

内容为网络收集 仅供参考
北京市政府投资建设工程
委托代建合同〔文本〕
编号：
工程名称： 门头沟区三家店铁路中学翻建工程
工程委托人：北京市门头沟区公共工程效劳中心
工程代建人： 北京维美工程设计
工程使用人： 北京市门头沟区教育委员会
签订日期： 2011年11月15日
委托代建合同书
委托人：北京市门头沟区公共工程效劳中心
代建人：北京维美工程设计
使用人：北京市门头沟区教育委员会
根据?中华人民共和国合同法?、?北京市政府投资建设工程代建制管理方法〔试行〕?，为保证政府投资建设代建工程的顺利实施，充分发挥政府职能，严格控制投资概算，经委托人、代建人与使用人三方协商同意，签订本合同。
一、工程概况
工程名称：门头沟区三家店铁路中学翻建工程
工程总投资：6776万元
建设地点：门头沟区龙泉镇三家店华新路30号，现三家店铁路中学内。
建设规模及内容： 撤除原有中学实验楼和小学教学楼以外全部建筑及校外厕所，建筑面积4110平方米。新建教学楼、风雨操场、食堂、配电室等，总建筑面积12425平方米。改造原中学实验楼、小学教学楼，建筑面积7454平方米。同步实施操场绿化、照明、道路和综合管网等室外工程建设。
二、代建工程管理范围和内容：
1、代建人负责完本钱工程从立项批复开始一直到工程竣工结算及工程保修等所有事宜的全过程管理；
2、负责编制提出工程建设总方案、年度方案〔含进度和投资〕；办理消防、园林绿化、供电、供热、上下水等市政工程竣工前的有关手续；
3、负责对施工和工程建设实行全过程管理；
4、负责工程的质量、进度、投资及平安控制，按期向委托人和使用人汇报施工进度、质量、资金的使用情况并随时接受监督审查；
5、负责本工程所涉及的合同变更以及预算、决算的审核；
6、按工程进度向委托人提出投资方案申请，报送工程进度用款报告。审查监理单位核查后上报的专业承包单位工程进度拨款申请，并签署意见盖章后报委托人批准；
7、负责本工程工程的信息管理以及平安文明施工管理；
8、负责协调工程建设各阶段的各种关系；
9、组织工程施工过程中各阶段的验收，会同委托人、使用人共同组织竣工验收，办理工程竣工前的有关手续；
10、编制工程竣工财务决算报告，报相关部门及委托人审批，负责将工程竣工及有关技术资料整理汇编移交，并按批准的资产价值向相关单位办理资产移交及交付使用手续；
11、负责工程保修效劳。
12、负责到城建档案馆办理工程竣工资料的归档手续；负责办理工程的竣工备案手续。
三、代建工程管理目标
工程质量标准：合格
代建管理期限：自合同签订之日至工程验收合格交付使用、竣工结算、竣工资料和资产移交。
投资目标: 总投资不超过该工程所批复的初步设计概算，工程各阶段、各单项工程费用支出与形象进度相协调。
平安目标:无重大平安责任事故。
文明施工目标:创北京市文明平安工地。
四、代建管理费
工程实施期代建管理费：人民币2032800元整〔大写玖拾壹万壹仟玖佰贰拾元整〕。〔本工程代建管理期限内代建管理费不另做调整〕
五、本合同由以下文件组成：
1.有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件
9.标准、标准及有关技术文件
构本钱合同的文件假设存在歧义或不一致时，那么按上述排列次序进行解释。
六、本合同中的有关词语含义与本合同[第一局部 通用合同条款]中赋予它们的定义相同。
七、委托人承诺，遵守本合同中的各项约定，为代建人提供工程建设的必要条件。
八、代建人承诺，遵守本合同中的各项约定，按照代建工作范围和内容，承当代建任务。
九、使用人承诺，遵守本合同中的各项约定，协助代建人完成代建工作。
十、本合同一式九份，具有同等法律效力，三方各执二份，其余三份为代建人办理各种手续使用。
委托人：〔签章〕
法定代表人或委托代理人：〔签字〕
地址：
邮政编码：
：
：
代建人：〔签章〕
法定代表人或委托代理人：〔签字〕
地址：
邮政编码：
：
：
使用人：〔签章〕
法定代表人或委托代理人：〔签字〕
地址：
邮政编码：
：
：
第一局部 通用合同条款
第一章 词语定义、适用的法律法规、语言
第一条词语定义
以下词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
〔1〕“工程〞是指委托人委托实施代建的工程。
〔2〕“委托人〞是指承当投资责任并委托代建任务的一方。
〔3〕“代建人〞是指按照代建合同约定承当代建工程组织管理工作的一方。
〔4〕“使用人〞是指对代建工程提出使用功能，协助代建人完成工程建设工作，并在工程建成后实际接收、使用、管理工程的一方。
〔5〕“工程经理部〞是指由代建人组建实施具体代建工作的机构。〔6〕“工程经理〞是指由代建人任命全面履行本合同的负责人。
〔7〕“正常工作〞是指三方在合同中约定，委托人委托的代建工作。
〔8〕“附加工作〞是指：①委托人委托代建范围以外，通过书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或使用人原因，使代建工作受到阻碍或延误而增加的工作。
〔9〕“额外工作〞是指正常工作和附加工作以外或由于委托人和使用人原因而暂停或终止代建业务，其善后工作及恢复代建业务的工作。
〔10〕“日〞是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
〔11〕“月〞是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段。
〔12〕“专业工作单位〞是指由代建人通过招标等方式选择承当本工程拆迁、勘察、设计、施工、监理、材料和设备供给及安装等工作，具备相应资质的单位。
第二条 建设工程委托代建合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用合同条款中约定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上〔含两种〕语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
第二章 各方的〔合同〕权利
委托人权利
第四条 委托人有权对代建工程进行监督、稽查，对违规行为予以纠正。
第五条 委托人有权监督、参与工程施工、监理及主要材料设备招标等工程建设的关键环节，对因技术、水文、地质、政策调整等原因造成的设计变更进行核准。
第六条 委托人有权要求代建人赔偿因擅自变更建设内容，扩大建设规模、提高建设标准，致使工期延长、投资增加或工程质量不合格所造成的损失。
第七条 委托人有权要求代建人更换不称职的工程部工作人员。
代建人权利
第八条 代建人根据委托人的授权以及有关法律、法规的规定，享有以下工程建设的组织、管理及协调权：
〔1〕根据初步设计的批复及有关规定选择专业工作单位，经委托人同意后主持委托人与其签订合同。
〔2〕管理各类承包合同，并核实准备向专业工作单位支付工程款项。
〔3〕对工程建设资金的使用进行控制管理。
〔4〕与有关单位商定处理保修、返修内容和费用。
〔5〕进行工程各参与方的协调工作。
〔6〕提请使用人安排管理人员参加工程运行、维护的技术培训和移交接收工作。
第九条 代建人对委托人提出的本合同约定之外的工作,有权要求委托人追加工程投资和支付附加工作费。
第十条 代建人有权取得代建报酬，并有权按专用合同条款约定从工程投资节余额中提取奖酬金。
使用人权利
第十一条 使用人有权对代建工程进行监督，并向委托人反映各种问题。
第十二条 使用人有权对工程变更内容提出意见。
第十三条 使用人有权对委托人核准的变更结果进行申诉上报。
第三章 各方的〔合同〕义务
委托人义务
第十四条 委托人应负责协调代建人、使用人及与代建工程有关的各政府行政主管部门的关系。
第十五条 委托人应监督和指导代建工程的建设实施，并组织代建工程的移交。
第十六条 委托人应按专用合同条款约定支付工程建设资金和向代建人核拨代建工程管理费；按照专用合同条款的约定为代建人提供必要的现场办公和生活条件。
第十七条委托人应在专用合同条款约定的时间内就代建人书面提交并要求做出决定的一切事宜给予答复。
第十八条 委托人应授权一名联系人负责本工程的联络工作。
第十九条 委托人应在代建工作完成后，组织对代建人进行客观、全面、公正的绩效评价。
代建人义务
第二十条 代建人在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护委托人和使用人的合法权益。
第二十一条 代建人在签订代建合同前，应按专用合同条款约定向委托人提交银行履约保函。
第二十二条 代建人应组建能够满足本工程代建管理效劳需要的工程管理部，按照代建工作范围和内容完成代建工作，并按专用合同条款约定向委托人汇报代建工作进展，将汇报材料抄送使用人。
第二十三条代建人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，严格控制工程投资，确保工程质量，按期交付使用。代建人不得在实施过程中利用洽商或者补签其他协议随意变更建设规模、建设标准、建设内容和投资额。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，应由设计单位填写设计变更单，并经监理单位、施工单位签署意见后，由代建人报委托人和使用人核准。
第二十四条 代建人应按有关规定选择专业工作单位，并接受委托人和使用人监督。
第二十五条 代建人应根据工程进度需要，向委托人提出投资方案申请。
第二十六条代建人应严格执行国家和北京市有关根本建设财务管理制度，并接受委托人和使用人监督。
第二十七条 代建人应在工程建成后，组织工程验收并将验收合格的工程在规定时间内向使用人办理移交手续。
第二十八条 代建人应在工程移交前，与使用人、承包方按照行业有关规定签订保修效劳协议。
第二十九条 代建人应根据使用人提出的工程运行管理方案，组织代建范围内的运行管理人员培训。
第三十条 代建人应建立完整的工程建设档案，在代建工程完成后将工程档案、财务档案及相关资料向使用人和有关部门移交。未征得有关方面书面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。
使用人义务
第三十一条 使用人应为代建工作提供必要条件
〔1〕根据工程初步设计批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资额，配合代建人完成代建工作。原那么上不得再增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准、追加投资额。
〔2〕积极配合代建人办理与代建工程有关的各种审批手续。
第三十二条使用人应对政府资金使用情况进行监督。
第三十三条 使用人应按代建人的要求,在规定的期限内对工程的相关技术文件进行审核及会签。
第三十四条 使用人应对代建工程的工程质量和施工进度进行监督，并配合完成工程验收，按有关规定办理工程接收手续；
第三十五条 在工程实施过程中,使用人不得随意提出工程变更要求,确需变更的应报请业主办公室批准后由代建人安排变更实施。
第三十六条 使用人应授权一名联系人负责本工程的联络工作。
第三十七条 使用人应向代建人提出工程运行管理方案，配合代建人组织运行管理人员培训。
第四章 责任
委托人责任
第三十八条 委托人应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务，任何未按合同的约定履行或未适当履行的行为，应视为违约，并承当相应的违约责任。
第三十九条 委托人有权就因其他方原因造成的损失提出索赔，如果该索赔要求未能成立，那么委托人应补偿由该索赔给他方造成的各项费用支出和损失。
第四十条 因不可抗力导致合同不能全部或局部履行，委托人同其他各方协商解决。不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非合同三方责任造成的爆炸、火灾，一定级别的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
代建人责任
第四十一条 代建人应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务，任何未按合同的约定履行或未适当履行的行为，应视为违约，并承当相应的违约责任。
因代建人责任造成工程建设内容、建设规模、建设标准发生变化，致使工期延长、投资增加或其它经济损失的，代建人应按专用合同条款约定承当相应赔偿责任。
第四十二条 代建人有权就因其他方原因造成的损失提出索赔，如果该索赔要求未能成立，那么代建人应补偿由该索赔给他方造成的各项费用支出和损失。
第四十三条 因不可抗力导致合同不能全部或局部履行，代建人同其他各方协商解决。不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非合同三方责任造成的爆炸、火灾，一定级别的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
使用人责任
第四十四条 使用人应全面实际地履行本合同约定的合同义务，任何未按合同的约定履行或未适当履行的行为，应视为违约，并承当相应的违约责任。使用人应严格根据工程初步设计批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资额，配合代建人完成代建工作。原那么上不得再增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准、追加投资额。
第四十五条 使用人有权就因其他方原因造成的损失提出索赔，如果该索赔要求未能成立，那么使用人应补偿由该索赔给他方造成的各项费用支出和损失。
第四十六条 因不可抗力导致合同不能全部或局部履行，使用人同其他各方协商解决。不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非合同三方责任造成的爆炸、火灾，一定级别的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
第五章 合同生效、变更与终止
第四十七条 本合同自签订之日起生效。
第四十八条 由于委托人或使用人的原因致使代建工作发生延误、暂停或终止，代建人应将此情况与可能产生的影响及时通知委托人、使用人。委托人、使用人应采取相应的措施。由于委托人、使用人未采取相应措施，代建人可继续暂停执行全部或局部代建业务，直至提出解除合同。委托人、使用人承当违约责任。
第四十九条 当代建人未履行全部或局部代建义务，而又无正当理由，委托人可发出警告直至解除合同，代建人承当违约责任。
第五十条 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30日前以书面形式通知其他各方。因解除合同使其他各方遭受损失的，除依法可以免除责任的情况外，应由责任方负责赔偿。
第五十一条 代建人办理完成工程相关移交手续，并经委托人审核通过工程决算，代建人收到代建报酬尾款后，本合同即终止。
第六章 争议的解决
第五十二条 在合同执行过程中引起的争议，应当协商解决，如未能达成一致，应按专用合同条款约定提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
第二局部 专用合同条款
第一条 合同适用的法律及代建依据：合同适用?中华人民共和国合同法?，代建依据?北京市政府投资建设工程代建制管理方法〔试行〕?，京发改[2004]298号。
第二条 代建管理费计算方法：代建管理费包括为完本钱效劳工作的相关费用。包括代建人员酬金〔人员工资，附加工资，津贴，管理费，保险费，其他等项费用在内〕；工程的办公及设备、交通、通讯，照相器材等方面的费用；企业利润、按国家有关规定计取管理费、税金等。
附加工作报酬计算方法：招标人同意按以下的计算方法、支付时间与金额支付附加工作报酬：报酬＝附加工作投资控制额×代建管理费合同额/代建工程投资控制额。
支付时间：随最后一笔代建管理费支付一并结清
额外工作报酬计算方法：招标人同意按以下的计算方法、支付时间与金额、支付额外工作报酬：报酬＝额外工作日数×代建管理费合同额/代建管理期限。
支付时间：随最后一笔代建管理费支付一并结清
代建人节约建设资金时，向委托人提出代建奖励报告，奖励金额按以下内容和方法计取：
节约资金奖励：
节约资金奖励金额=工程费用节省额×10%
工程费用节省额=〔代建合同约定投资控制工程总投资金额-相应局部工程决算金额〕
注：“工程费用节省额〞：指经过评估的，代建人全面履行合同约定的代建工程建设内容、质量标准等前提下的建设资金合理节省额。
第三条委托人、代建人、使用人三方同意按照国家有关法律法规和行业规定进行验收。验收合格后，委托人、使用人应按期组织接收。
第四条 委托人应按如下方式、时间、金额向代建人核拨代建工程管理费及核拨建设资金：
：代建人按有关合同约定，核准并提请委托人及时支付各项建设资金；建设资金由委托人按代建人核准意见直接拨付资金使用单位；未经代建人同意委托人不得擅自向资金使用单位拨款。
2.代建管理费支付方式：合同签订后14个工作日内支付代建工程管理费的30% ，主体结构完成支付30%，工程竣工验收后支付30%，10%尾款在完成所有合同约定代建工作后结清。
第五条 委托人应在7个工作日内就代建人书面提交并要求作出决定的事宜给予答复，委托人认为有必要的给予书面答复。
第六条委托方的联系人：王蕊
第七条代建人应向委托人提交批复的设计概算10% 银行履约保函。〔合同正式签订之日代建人向委托人提交银行履约保函〕
第八条代建人的工程经理：
代建人向委托人、使用人汇报代建工作进展的方式和时间：每月5日前，就上一月内代建工作情况以书面形式提交?代建管理工作月报?，并附?监理月报?，一式五份。另根据委托人的临时要求，在合理时间范围内提交与本工程有关的专项报告。
第九条 选择专业工作单位的监督管理措施：执行市建委有关规定，委托人、使用人有权监督、参与并提出质疑。
第十条代建工程建设资金专用账户管理方法：委托人应设立工程建设资金专用账户，严格执行国家和北京市建设单位财务会计制度，专款专用，严格资金管理。代建单位建立资金支付、使用台账，按月向委托人及使用人报送工程进度和资金使用情况。〔可并入?代建管理工作月报?〕
第十一条 按国家有关规定，使用人、代建人、施工承包人签订工程保修协议。
第十二条 代建人同意按以下方法承当责任，赔偿损失：
〔1〕工程实际建设投资金额超过合同约定投资控制金额的，按超出数额赔偿。
〔2〕由于代建人责任造成工程质量有问题的，按评估损失赔偿。
〔3〕由于代建人责任未按约定期限完成代建工作，对超出日期按代建管理费×1%/天进行赔偿，逾期超过30天的，委托人有权解除本合同。
〔4〕赔偿款从银行履约保函中扣除。履约保函中担保金缺乏的，相应扣减工程代建管理费。工程代建管理费缺乏的，由代建人用自有资金支付。
第十三条 争议的解决方式：双方协商解决，协商不成的，依法向门头沟区人民法院起诉。
附加协议条款：
1.代建人工程部主要人员〔工程经理、各专业技术负责人、造价工程师等〕不得兼职，如有变动，应事先征得委托人、使用人的同意。
2.代建人应严格按本工程?初步设计概算核定表?中的投资构成使用建设资金。代建人对投资构成分项相互调剂使用，需经委托人、使用人批准。
3.代建人动用?初步设计概算核定表?中的预备费，需由代建人提出申请，经业主办公室同意前方可使用。