![点击分享此内容可以赚币 分享](/master/images/share_but.png)
北京市建设工程施工劳务分包合同(范本).pdf
《北京市建设工程施工劳务分包合同(范本).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《北京市建设工程施工劳务分包合同(范本).pdf(18页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、北京市建设工程施工劳务分包合同(范本)合同编号:北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同第一部分协议书劳务作业发包人:_(以下简称发包人)劳务作业承包人:_(以下简称承包人)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律、法规,遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商达成一致,订立本合同。1 工程名称:_2、分包合同内容:2.1 本合同分包范围:_2.2 本合同劳务作业内容:_3、工程地点:一建筑面积:_4、合同价款总额一元(人民币),大写一元。5、分包工作期限开工日期:_年一月一日竣工日期:_年一月一口总日历天数为:_天6、劳务作业人数:一人。7、组成本合同的文件及优先
2、解释顺序如下:(1)本合同;(2)中标通知书(如有);(3)投标书及其附件(如有);(4)专用条款;(5)通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸及工程量清单;(8)合同履行过程中,发包人和承包人协商一致的其它书面文件;8、合同生效:本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。合同订立时间:_年_月一日 合同订立地点:发包人:(合同专用章)承包人:(合同专用章)地址:住址:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:联系电话:联系电话:第二部分通用条款9、发包人义务9.1 自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人;逾期不答复的,视为发包人同意承包人
3、提交的结算资料。9.2 结算程序完成后,发包人应当自结算完成之口起28日内支付全部结算价款。合同价 款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3 负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,编制施工计划、物资需用量计划 表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。9.4 统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及 施工场地。9.5 按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安 全设施保证施工需要。9.6 随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查,确保工程质量,对存在的质量隐患及 时提出整改要求。9
4、.7 及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。9.8 认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,制定安全防护措施,提供安全防护设 备,确保施工安全。9.9 不得允许承包人未获得相应资格证书的工人进入施工现场。9.10 在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时,应自发现之日起60 口内书面告 知承包人并提出明确要求,逾期不行使告知权利的,视为放弃此项权利。9.11 行使依照本合同约定的对承包人行使扣款权利时,应当采用书面方式并获得承包人 有相应委托权限的人员的书面认可。9.12 按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保险。9.13 承包人按约定完成劳务作业,必须由发包
5、人或施工场地内的第三方进行配合时,发 包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。9.14 其它发包人应当承担的义务。10、承包人义务10.1 组织具有相应资格证书的工人(持证上岗率100%)投入工作;自觉遵守法律法规 及有关规章制度。10.2 按照相关法律法规的要求,按时足额支付劳动者工资。10.3 按发包人要求提交施工计划,以及与完成施工计划相应的劳动力安排计划,经发包 人批准后实施。10.4 按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工;投入 足够的人力,确保工期;服从发包人安全施工管理,自备劳动保护用品,确保施工安全。10.5 承担由于自身责任造成的质量修
6、改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合 规定造成的损失及各种扣款。10.6 自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查;接受发包人随时检查其设备、材 料的保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。10.7 按发包人统一规划堆放材料、机具,按发包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活 区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。10.8 做好成品保护工作。10.9 妥善保管、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。10.10 收到分包合同价款后首先支付工人劳动报酬。10.11 承包人保证与施工管理、作业人员签订有书面劳动合同,并每月向发包人提供上 月本企业在本项目上所
7、有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核 算及支付情况的盖章书面记录。除此书面记录的用工行为外,承包人在本项目不存在其 他用工行为。10.12 配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工 场地的检查;配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。10.13 发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时,承包人应按发包人的指 令予以配合。10.14 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值 的物品时,承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。10.15 劳务作业全部内容经验收合格后,承包人应当按照劳务分包合同的约定及时
8、将该 劳务作业交付发包人,不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。10.16 在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时,应自发现之日起60 口内书面告 知发包人并提出明确要求,逾期不行使告知权利的,视为放弃此项权利。10.17 其它承包人应当承担的义务。11、对于以下原因造成完工日期推迟的,工期相应顺延。(1)不可抗力;(2)设计变更和工程量增加;(3)发包人未能按合同约定口期支付劳务费,致使施工不能正常进行;(4)承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工
9、、窝工累计超 过8小时。12、由于以下原因造成承包人发生窝工的,承包人应在上述情况发生后7 口内,就延误 内容和因此产生的经济支出向发包人提出书面报告,发包人应于7 口内就延长完工口期 和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。(1)发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;(2)承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;(3)一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超 过8小时;(4)发包人同意的其他情况
10、。13、不可抗力13.1 不可抗力事件发生后,承包人应立即通知发包人,并在力所能及的条件下迅速采取 措施,尽力减少损失,发包人应协助承包人采取措施。发包人认为承包人应当暂停工作 的,承包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内承包人应向发包人通报受害情 况和损失情况,及预计清理和修复的费用;不可抗力事件持续发生时,承包人应每隔7 天向发包人通报一次受害情况。13.2 不可抗力结束后14天内,承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有 关资料。13.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。13.4 承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。14、送达本
11、合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为:一方应当以书面方式将本方的明确要 求送达至对方本合同协议书中注明的地址,对方应当在收到之口起7 口内予以书面答复,逾期未答复或无人接收、拒收的,视为同意对方要求。一方本合同协议书中注明的地址发生变更时,应当在7口内书面告知对方,逾期告知或 不履行告知义务的,由过错方承担相应责任。15、事故处理15.1 发生重大伤亡及其他安全事故,发包人应按有关规定立即上报有关部门,同时按国 家有关法律、行政法规对事故进行处理。15.2 承包人要积极配合发包人做好事故处理工作,及伤亡人员家属的安抚工作,避免过 激行为的发生。16、施工变更16.1施工中如需对原工作内容进
12、行变更(工程发包人和工程承包人双方书面确认并经监 理签认的变更可作为劳务价款结算的依据),发包人应提前7天以书面形式向承包人发 出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关 要求,进行下列需要的变更:1611更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;16.1.2增减合同中约定的工程量;16.1.3改变有关的施工时间和顺序;16.1.4其他有关工程变更需要的附加工作。16.2 由非承包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失,由发包人承 担,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量,合同价款应相应减少,工期相应调整。16.3 由承包人原因造成的变更费用和由
13、此导致发包人的直接损失,由承包人承担(损失 补偿总额不能超出分包合同价款的5%),延误的工期不予顺延。17、发包合同价款支付的手续为:承包人应向发包人出据合法有效的收款发票,发包人 须将填写齐全的、收款人为承包人全称的支票或汇票交给承包人。承包人应指定专人负 责与发包人办理付款手续。发包人将合同价款支付给承包人在25.2款中指定的合同价款 收取负责人,并索要收款凭证18、由于发包人安全施工方案不完善、安全施工投入不足造成的安全事故,责任由发包 人承担。由于承包人不能落实安全施工方案或不服从发包人安全施工管理所造成的安全 事故责任山承包人承担。19、争议发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续
14、履行合同,保持工作连续,保护好已完 工作成果:单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;调解要求停止合同工作,且为双方接受;仲裁机构要求停止合同工作;法院要求停止合同工作。20、合同解除20.1 承包人和发包人协商一致的,可以解除劳务分包合同。20.2 发包人的承包合同解除的。20.3 发包人不按照本合同的约定支付合同价款,承包人可以停止工作。停止工作超过 28天,发包人仍不支付合同价款,承包人可以向发包人发出通知解除合同。20.4 承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的 其他义务,其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时,发包人可以书 面告知
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 北京市 建设 工程施工 劳务 分包 合同 范本
![提示](https://www.zixin.com.cn/images/bang_tan.gif)
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【曲****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【曲****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。