国投湄洲湾第二发电厂2×1000mw机组工程epc总承包取排水项目、灰渣场灰坝项目招标标书-—招投标书.doc

国投湄洲湾第二发电厂
2×1000MW机组工程EPC总承包取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目

招 标 文 件

招标编号： GXTC-1412512

招 标 人：国投（福建）湄洲湾发电有限公司
山东电力工程咨询院有限公司
招标代理：国信招标集团股份有限公司
二○一四年八月

国投湄洲湾第二发电厂2×1000MW机组工程EPC总承包取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目 招标文件
目 录
第一章 招标公告 1
第二章 投标人须知 5
1总 则 9
1.1适用范围 9
1.2定义 9
1.3合格的投标人 9
1.4投标费用承担 10
1.5现场踏勘 10
1.6保密 10
1.7 分包 10
1.8 偏离 10
2招标文件 10
2.1招标文件的构成 10
2.2招标文件的澄清 11
3投标文件的编制 11
3.1投标语言 11
3.2计量单位 11
3.3投标文件组成 11
3.4投标文件格式及组卷方式 12
3.5投标报价原则 12
3.6投标报价方式 14
3.7投标货币 14
3.8投标保证金 14
3.9投标的有效期限 15
3.10投标文件的签署及规定 16
4投标文件的递交 16
4.1投标文件的密封和标识 16
4.2投标截止时间 17
4.3迟交的投标文件 17
4.4投标的修改和撤回 17
5开标 17
5.1开标 17
6评标 18
6.1评标组织 18
6.2评标标准 18
6.3评标原则 18
7授予合同 18
7.1授予标准 18
7.2招标人接受和拒绝任何或所有投标的权利 19
7.3中标通知 19
7.4中标服务费 19
7.6合同协议书的签署 19
7.7履约担保 19
8 纪律与监督 19
第三章 评标办法 20
1 一般规定 20
1.1适用范围 20
1.2评标原则 20
1.3评标标准 20
1.4评标方法 20
2评标程序 20
2.1评标程序 20
2.2评标准备 21
2.3拆封唱标 21
2.4宣读评标纪律 21
2.5初审 21
2.6投标文件的澄清 22
2.7综合评标 23
3定标及授予合同 23
4评分细则 23
4.1技术评分细则 23
4.2商务评分细则 24
4.3投标报价评分 25
第四章 合同协议书格式及合同条款 27
合同协议书 29
合 同 通 用 条 款 33
一、一般规定 33
1.1 定义 33
1.2 解释 36
1.3 往来文书 36
1.4 法律、法规和语言 36
1.5 合同协议书 36
1.6 合同承包范围 36
1.7 合同文件的优先次序 36
1.8 合同的转让与分包 37
1.9 存放在现场的文件 37
1.10 文件的照管和提供 37
1.11 发包方使用承包方的文件 37
1.12 承包方使用发包方的文件 38
1.13 保密事项 38
1.14 遵守法律、法规、条例 38
1.15 可分割性 38
1.16 工程管理模式 38
二、发包方 38
2.1 基本义务 38
2.2 进入与占用现场 38
2.3 发包方的权利 39
2.4 发包方的义务 40
三、发包方代表 40
3.1 发包方代表的职责与权利 40
3.2 对发包方代表的要求 41
3.3 发包方代表权利的委托 41
3.4 书面指令 41
3.5 指令的执行 41
3.6 确定 42
四、业主及监理工程师 42
4.1 业主监督 42
4.2 监理工程师的作用 42
4.3 监理工程师的委派 42
4.4 监理工程师的职责和权利 42
五、承包方 43
5.1 基本义务 43
5.2 责任 44
5.3 承包方代表 44
5.4 合同文件中的差错 45
5.5 履约担保 45
5.6 履约担保的释放 45
5.7 参考资料 45
5.8 现场踏勘 45
5.10 可以预见的外界障碍或自然条件的影响 47
5.11 工作符合合同要求 47
5.12 工程协调 47
5.13 供货商及分包商的确定 47
5.14 供货商义务的转让 49
5.15 测量放线 49
5.16 质量保证 49
5.17 现场基础资料 51
5.18 合同价格的充分性 51
5.19 工程进度报告 51
5.20　道路通行权与设施 51
5.21　避免干扰和对毗邻的第三方设施的损害 51
5.22　进场道路 52
5.23　设备材料管理 52
5.24 工程的照管与维护 52
5.25 弥补损失或损害的责任 53
5.26 承包方设备 53
5.27 安全生产与文明施工责任 53
5.28 环境保护 54
5.29 电、水、汽 55
5.30发包方提供的机械 55
5.31 现场清理 55
5.32 治安保卫 56
5.33 承包方应在现场内作业 56
5.34 防止违法行为 56
5.35 劳动力及承包方设备的报表 56
5.36 安全员 56
5.37 事故报告 56
5.38 文物化石 56
5.39 地下设施保护、拆迁 57
5.40 承包方的权利 57
5.41 许可证、执照或批准书 57
5.42 安全、文明施工管理措施 57
5.43 项目信息化管理 58
六、文 件 58
6.1 承包方文件 58
6.2 设计文件的交付 58
6.3 施工组织设计 59
6.4 承包方的承诺 59
6.5 技术标准、规章、条件 59
6.6 技术文件与资料 60
6.7 承包方造成的错误 60
6.8 专利权（知识产权） 60
七、员 工 61
7.1 员工的雇用 61
7.2 工资标准与劳动条件 61
7.3 为发包方服务的人员 61
7.4 劳动法律、法规 61
7.5 供员工使用的生活设施 61
7.6 健康与安全 61
7.7 承包方负责监督 62
7.8 承包方雇用的人员 62
7.9 扰乱社会治安的行为 62
八、工程设备、材料、半成品和成品 62
8.1 采购一般要求 62
8.2 实施方法 62
8.3 厂内检验 63
8.4 催交、催运 63
8.5 运抵现场 63
8.6 现场检验及试验 63
8.7 隐蔽工程和中间验收 64
8.8 工程质量验收与评定 65
8.9 拒收 65
8.10 乙供工程设备与材料的所有权 65
九、开工、提前、延误和暂停 65
9.1 工程开工 65
9.2 竣工时间及进度控制 66
9.3 竣工时间的延长 66
9.4 公共机构造成的延误 66
9.5 进度计划 66
9.6 （删节） 67
9.7 工期延误赔偿 67
9.8 暂时停工 67
9.9 暂时停工的后果 67
9.10 暂停时对乙供生产设备与材料的付款 68
9.11 工程持续停工 68
9.12 复工 68
十、系统启动及竣工试验 68
10.1 承包方的义务（如适用） 68
10.2 竣工试验被延误 69
10.3 重新试验 69
10.4 竣工试验不合格 69
十一、发包方接收工程 70
11.1 接收证书 70
11.2 质量保证期的延长 70
十二、缺陷责任 70
12.1 完成未了工作并修补缺陷 70
12.2 修补缺陷的费用 71
12.3 未能修复缺陷 71
12.4 搬移有缺陷的工程 71
12.5 承包方调查缺陷原因 71
十三、性能试验（删节） 71
十四、竣工验收 71
14.1 单位工程质量验收 71
14.2 保修证书 72
14.3 保修 72
14.4 达标投产考核 73
14.5 合同工程竣工验收 73
14.6 最终竣工验收证书 73
14.7 未履行的义务 73
十五、合同价格与付款 74
15.1 合同价格 74
15.2 预付款 74
15.3 进度付款 74
15.4 推迟付款 74
15.5 保留金的扣留及支付 74
15.6 提前终止时的付款 75
15.7 依法扣留 75
15.8 付款不等于接受 75
15.9 付款 75
15.10 工程结算 76
15.11 工程资金监管制度 76
15.12 农民工工资保留金管理 76
十六、变更 76
16.1 变更权 76
16.2 变更执行 77
16.3 价值工程 77
十七、承包方违约 77
17.1 通知改正 77
17.2 发包方解除合同 77
17.3 解除合同时进行估价 77
17.4 解除合同后承包方应得付款 77
17.5 发包方终止的权利 78
17.6 质量管理违约金 78
17.7 达标投产违约金 78
17.8 管理责任违约金 78
17.9 拒绝、拖延撤离现场违约金 78
17.10 妨碍、干扰责任违约金 78
17.11 贿赂 78
十八、发包方违约 79
18.1 承包方暂时停工的权利 79
18.2 承包方解除合同 79
18.3 终止工作和撤走承包方设备 80
18.4 解除合同后的付款 80
十九、风险与责任 80
19.1 赔偿 80
19.2 承包方对工程的照管 80
19.3 发包方应承担的风险 80
19.4 发包方承担的风险所造成的后果 81
19.5 承包方应承担的风险 81
19.6 责任限度 81
二十、保险 82
20.1　有关发包方的保险 82
20.2　有关承包方的保险 82
二十一、不可抗力 82
21.1 不可抗力的定义 82
21.2 不可抗力的影响 82
21.3 承包方的责任 83
21.4 发包方的责任 83
21.5 避免和减少不可抗力损失 83
21.6 不可抗力影响承包方 83
21.7 选择性终止及免除履约义务 83
21.8 依法免除履约义务 84
二十二、索赔 84
22.1 承包方的索赔 84
22.2　发包方的索赔 85
22.3 承包方索赔款的支付 85
22.4 发包方索赔款的支付 85
二十三、争议 85
23.1 争议的解决 85
23.2 不得拒绝、拖延撤离现场 86
23.3 不得妨碍、干扰对工程及设备的使用 86
23.4 不得妨碍、干扰发包方的工作秩序、现场施工进程及经营秩序 86
二十四、税收 86
24.1 发包方税收 86
24.2 承包方税收 86
二十五、发票的开具与提交 86
25.1 发票的提供时间 86
25.2 发票的真实有效 86
25.3 发票开具前的沟通 86
25.4 发票的提交 86
合 同 专 用 条 款 88
一、一般规定 88
1.1 定义 88
五、承包方 88
5.3 承包方代表 88
5.6 履约担保的释放 88
5.27 安全生产与文明施工责任 88
5.28 环境保护 88
5.29 电、水、汽 88
5.31 现场清理 89
5.42 安全、文明施工管理措施 89
八、工程设备、材料、半成品和成品 90
8.1 采购一般要求 90
九、开工、提前、延误和暂停 90
9.2竣工时间及进度控制 90
9.5 进度计划 91
9.7 工期延误赔偿 91
9.13 里程碑点发生延误的赔偿 92
十五、合同价格与付款 92
15. 合同价格和付款 92
十六、变更 95
16.2 变更执行 95
十九、风险与责任 96
19.6 责任限度 96
二十、保险 96
20.2　有关承包方的保险 96
二十六 补充条款 96
附件一 合同范围划分 100
1 总体工作范围 100
1.1 总则 100
1.2具体工作范围 100
2接口界线划分 101
3施工临时用地、施工电源、施工水源、施工通讯及施工道路 102
1 总体技术方案 105
2 新建围堤 105
2.1水工结构的安全等级和设计标准 105
2.2结构方案 106
3 改造围堤 106
3.1水工结构的安全等级和设计标准 106
3.2结构方案 107
4 雨水排水导流堤 107
4.1水工结构的安全等级和设计标准 107
4.2结构方案 107
5 灰场内部防渗 108
6 排水工程 108
6.1水工结构的主要种类、安全等级和设计标准 108
6.2结构方案 109
6.3耐久性设计方案 110
7 取水工程 110
7.1水工结构的主要种类、安全等级和设计标准 110
7.2结构方案 111
7.3耐久性设计方案 112
8 循环水泵房及前池 112
附件三 项目管理要求 114
一、 项目管理总体要求 114
二、 进度管理要求 114
1.进度管理总的要求 114
2.进度计划的实施与控制 114
3.施工进度的考核 115
4.工程进度计划 115
三、施工资源管理 117
1 施工人力资源管理 117
1.1承包方管理人员的总体要求 117
1.2承包方现场管理和技术人员配备（根据承包方承诺在合同谈判时确定） 117
1.3施工人力资源进场计划（根据承包方承诺在合同谈判时确定） 117
1.4承包方现场管理和技术人员变更管理 117
1.5施工劳务分包管理 118
2 施工机械 118
2.1施工机械管理 118
2.2施工机械的进出场管理 119
2.3施工机械操作人员要求 119
2.4施工机械配备及进场计划（根据承包方承诺在合同谈判时确定） 119
3 材料采购 119
3.1分类 119
3.2检验 120
3.3质量问题处理 120
3.4保管 120
四、质量管理要求 121
1、质量保证 121
2、质量控制 121
3、创优及质量改进 124
五、 职业健康安全与环境管理要求 124
一、职业健康安全与环境管理目标 129
二、HSE管理依据 130
三、责任与义务 131
四、违约责任 134
五、附则 135
附件四 项目文件管理 136
4 竣工文件的整理移交 138
5  检查与考核 139
附件五 项目信息化管理 140
附件八 履约保函格式 150
第五章 招标人提供的文件 152
第六章 投标文件格式 153
1商务部分 153
1.1 投标书 153
1.2法定代表人授权委托书 155
1.3 投标保证金（电汇底单） 156
1.4企业简介 157
1.5投标人一般情况表 158
1.6企业法人营业执照及副本 159
1.7企业资质等级证书 160
1.8中华人民共和国组织机构代码证 161
1.9安全生产许可证 162
1.10 QHSE管理体系认证证书及复审报告 163
1.11税务登记证书（国税和地税） 164
1.12银行资信等级证书 165
1.13近三年财务审计报告及财务报表 166
1.14近三年工程营业额数据表 167
1.15投标人诉讼史 168
1.16公司组织机构 169
1.17公司主要人员资格表 170
1.18企业自有主要机械设备 171
1.19企业自有施工劳动力资源 172
1.20企业长期合作的施工分包队伍一览表 173
1.21投标人近十年已完工程及目前在建工程一览表 174
1.22类似工程经验 175
1.23投标人认为需要提供的其他商务资料 176
商务报价部分 177
1.24 投标书格式（报价部分） 177
1.25投标报价表 178
总报价表 178
分项工程量清单计价表 179
一般项目清单计价表 180
分项工程量清单综合单价汇总表 181
工程量清单报价表 184
综合单价分析表 185
投标人拟用于本项目的施工机械台班价格表 186
1.26投标人认为需要提供的其他商务报价资料 188
2.QHSE管理 189
2.1 管理体系认证证书及近三年复审报告 189
2.2 质量管理 190
2.3 HSE管理内容 191
2.3.3.1项目拟投入的环境监测设备配备清单 192
表1：项目拟投入的环境监测设备配备清单 193
3项目管理 194
3.1 项目经理委任书 194
3.2 投标人对其项目部授权范围的承诺 195
3.3 投标人对其项目部资源、技术支持的承诺 196
3.4 投标人对其项目部的监督管理机制 197
3.5项目管理机构配备情况表 198
3.6 项目经理简历表 199
3.7 项目技术负责人简历表 201
3.8项目经理、主要技术负责人员的身份证、资格证书（复印件） 202
4 施工组织实施方案 207
6对合同条款和合同附件的响应 218
6.1合同通用条款偏离表 218
6.2合同专用条款和合同附件偏离表 219

X
第一章 招标公告
1. 国投（福建）湄洲湾发电有限公司/山东电力工程咨询院有限公司（以下简称“招标人”）委托国信招标集团股份有限公司（以下简称“招标代理机构”），采用公开招标、资格后审方式邀请有兴趣的合格投标人（以下简称“投标人”）就国投湄洲湾第二发电厂2×1000MW机组工程取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目提交密封的有竞争性的投标文件。
项目名称：国投湄洲湾第二发电厂2×1000MW机组工程取排水项目（含循环水泵房土建）、灰渣场灰坝项目。
招标编号：GXTC-1412512
业主方：国投（福建）湄洲湾发电有限公司。
建设地点：福建莆田市忠门半岛西南岸塔林村。
招标范围：
本次招标范围为国投湄洲湾第二发电厂2×1000MW机组工程取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝施工，主要包括以下内容：
1）本期取排水工程，包括循泵房土建、取水管道及取水头、排水闸门井（含闸门井）至海域段排水箱涵及排水口；
2）新建灰场工程（包括新建灰场围堤及堤顶防浪墙、灰场底部及四周的防渗）、厂区南侧老灰场围堤加固工程；
3）湄洲湾电厂一期循环水排水管道改造工程，包括但不限于以下内容：湄洲湾电厂一期排水沟道改造井、为湄洲湾电厂一期新建的排水沟道及排水口等；
4）湄洲湾电厂一期西南侧雨水排水引接工程，包括但不限于以下内容：湄洲湾电厂一期雨水排水明渠、排水箱涵等；
5）上述项目的地基处理；
6）取水口防撞装置。
主体工程工期：23＋3个月（主厂房浇灌第一方混凝土至第一台机组投产23个月，再加3个月后第二台机组投产）。
本标段工期要求：
1）计划进场时间：2014年10月8日；
2）计划总工期：自接到招标人进场书面通知开工时间起18个月。
2. 合格投标人须满足以下要求：
投标人应同时满足下述通用资格条件：
（1）在中华人民共和国注册并具有独立法人资格；
（2）具有水利水电工程施工总承包一级及以上或港口与航道工程施工总承包一级及以上资质；
（3）已通过GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系认证、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系认证、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证或职业安全健康管理体系认证，具有安全生产许可证；
（4）具有以下施工业绩：有1个及以上单机600MW级及以上火电机组方涵沉管取水或排水工程并投运的业绩，或近十年濒海带止水措施的断面尺寸4×4米且单件长度15米及以上混凝土箱涵沉管工程投运业绩；
（5）具有良好的银行资信和商业信誉, 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产和重组状态；
（6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标；
（7）须具有有效的安全生产许可证；
（8）项目经理应具有注册的水利水电工程或港口与航道工程一级建造师注册证书、中级及以上职称、至少1个类似项目的工程业绩；
（9）本项目不接受联合体投标。
3. 购买招标文件时间：2014年8月12日至2014年8月18日，每天上午 9:00至11:30，下午13:00至16:30（北京时间）。招标文件售后不退。在购买招标文件期间，因潜在投标人公司内部人员没有沟通协调好，重复购买招标文件为同一个项目的，招标文件售后概不退还。同时提供招标文件的电子文档，如电子文档与纸质招标文件有差异，以纸质招标文件为准。
4.购买招标文件地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦10层（邮编：100044）国信招标集团股份有限公司招标业务十部
购买标书联系人：王浩、杨雪光
联系电话：[phone]（13720091545）、211
传 真：010-88420956
邮 箱：gxzb12@
（1）如需现场购买，请购买标书人员持法人代表授权书或单位介绍信、个人有效身份证件及相关资质复印件在指定的时间内到上述地点购买。
（2）如果需通过电汇方式购买招标文件，请投标人按如下地址和帐户汇款（购招标文件款3000元人民币），并将加盖公章后的招标文件购买登记表（如下）、汇款底单（标明GXTC-1412512）扫描邮件至招标代理机构，收到该邮件并确认后，招标代理机构将立即把招标文件电子版发送给投标人，如发送邮件当天未收到电子版的招标文件，请及时与招标代理机构人员取得联系（账号见本公告10.招标代理机构名称、地址、联系方式）。
（3）招标文件售价3000元人民币
（4）招标文件购买登记表
项目编号
GXTC-
项目名称

单位名称

单位地址

联系电话

手机

联系人

传真

邮政编码

E-mail

法人

招标文件价格
元
购买人（签字）
年月日

5. 投标截止时间：所有的投标文件须于2014年9月9日上午9:30（北京时间）之前交到北京市（具体地点待定）。逾期提交的投标文件将被拒绝。不接受邮寄方式提交投标文件。
6. 开标时间：开标时间2014年9月9日上午9:30（北京时间），在上述地点公开开标，届时请投标人代表出席开标仪式。
7. 所有投标都必须附有投标保证金，金额为壹佰万元整人民币，递交投标保证金请注意以下事项：
l 投标保证金须以投标单位名义递交，电汇递交投标保证金须注意：投标保证金交纳单位必须与投标单位名称保持一致，并注明“GXTC-1412512投标保证金”字样，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担：
l 请各投标单位在投标截止时间3日前，按招标文件的要求向国信招标集团股份有限公司财务部递交投标保证金,投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。
8. 有兴趣的合格投标人请按下述地址获得进一步的信息和查阅招标文件：如果已购买招标文件的潜在投标人对招标文件内容有疑异，请以传真并电子邮件的形式联系。招标代理机构名称、地址、联系方式：
9.此公告仅在中国采购与招标网（）上发布，对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，招标人及招标代理机构不予承担责任。
10.招标代理机构名称、地址、联系方式：
招标代理机构：国信招标集团股份有限公司
开户银行：中信银行首体南路支行
帐号：7112510182600083119
购买标书联系人：王浩、杨雪光
联系电话：[phone]（13720091545）、211
传 真：010-88420956
邮 箱：gxzb12@

注：投标单位以电汇形式购买招标文件或递交投标保证金（不接受个人汇款），电汇单必须注明“（GXTC-1412512）字样，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。

221
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
项号
项目名称
内容规定
1
工程名称
国投湄洲湾第二发电厂2×1000MW机组工程取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目
建设地点
福建莆田市忠门半岛西南岸塔林村
建设规模
本期工程属新建机组，建设规模为2×1000MW机组，并预留2×1000MW机组的扩建条件。
资金来源
企业自筹及银行贷款
招标范围
详细范围见本招标文件【第四章 附件一：合同范围划分】
工期要求
1.主体工程工期：23＋3个月（主厂房浇灌第一方混凝土至第一台机组投产23个月，再加3个月后第二台机组投产）。
2.本标段工期要求：
1）计划进场时间：2014年10月8日；
2）计划总工期：自接到招标人进场书面通知开工时间起18个月。
3.里程碑计划由投标人按本招标文件【第六章4 施工组织实施方案—4.5施工综合进度计划及其保证措施】的要求进行优化、细化，完成日期有明确要求的节点时间只能提前不能推迟，最终里程碑计划在合同谈判时经双方协商确定。
质量标准
施工质量满足国家及行业设计与施工验收规范、标准及质量检验评定标准要求。按照《火电工程达标投产验收规程》（DL5277－2012），实现达标投产平均得分92分及以上。
不发生较大及以上质量事故。
不发生违反国家“强条”造成一般及以上质量事故。
不发生导致合同内约定的里程碑调整大于30天的质量事故。
不发生被上级行政主管部门停工整顿大于30天的质量事件。
不发生被上级行政主管部门吊销或降低企业资质的质量事件。
项目质量管理体系有效运行。
设备材料采购合格率100%。
分部分项工程合格率100%。
建筑单位工程优良率95%。
安装单位工程优良率100%。
实现通水试验一次成功。
HSE及文明施工管理目标
不发生重伤及以上生产安全事故；
不发生一般及以上施工机械损坏事故；
不发生一般及以上设备损坏事故；
不发生一般及以上火灾事故；
不发生土方坍塌事故；
不发生海上安全生产事故；
不发生急性职业病事故；
不发生一般及以上海洋污染事故；
不发生负主要责任的一般及以上交通事故；
不发生违反《中华人民共和国劳动法》有关规定的事件，和因HSE事件导致政府部门要求停工、停产整顿及以上的行政处罚；
杜绝重复发生相同性质的事故；
保持职业健康安全、环境管理体系持续有效运行；
员工HSE培训覆盖率100%；
劳动防护用品配置符合国家标准；
安全管理人员及特殊工种持证上岗率100%；
施工用特种设备安全检验合格率100%。；
努力实现“零事故、零伤害、零污染”；
实现“施工总平面模块化、现场设施标准化、工程施工程序化、文明区域责任化、作业行为规范化、环境卫生经常化”文明施工目标，安全生产标准化建设达到一级达标标准。
确保与主体工程共同获得福建“省级文明工地”和“安全文明标准化示范工地”称号。
2
合同名称
国投湄洲湾第二发电厂2×1000MW机组工程取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目施工合同
3
投标人资格要求
1．投标人应同时满足下列全部要求：
（1）在中华人民共和国注册并具有独立法人资格；
（2）具有水利水电工程施工总承包一级及以上或港口与航道工程施工总承包一级及以上资质；
（3）已通过GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系认证、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系认证、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证或职业安全健康管理体系认证，具有安全生产许可证；
（4）具有以下施工业绩：有1个及以上单机600MW级及以上火电机组方涵沉管取水或排水工程并投运的业绩，或近十年濒海带止水措施的断面尺寸4×4米且单件长度15米及以上混凝土箱涵沉管工程业绩；
（5）具有良好的银行资信和商业信誉, 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产和重组状态；
（6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标；
（7）有效的安全生产许可证；
（8）项目经理应具有注册的水利水电工程或港口与航道工程一级建造师注册证书、中级及以上职称、至少1个类似项目工程业绩；
（9）本项目不接受联合体投标。
4
现场踏勘
招标人不集中组织，投标人可自行前往。
联系人：潘清波 联系电话：[phone]
5
澄清
投标人在购买招标文件后，若有问题需要澄清，应在书面疑问传真截止时间十六日前，将要求澄清和解答的问题以书面形式按招标公告中注明的联系方式以书面形式（含传真）通知招标代理机构，并同时发送电子版至联系人邮箱。。招标人将以书面或传真的方式在投标截止时间 15 天前向所有获得招标文件的投标人澄清(但不说明询问的来源)。
澄清联系人及联系方式详见招标公告。
6
投标保证金
1、投标保证金：壹佰万元人民币
2、投标保证金须以投标单位名义递交，电汇递交投标保证金须注意：投标保证金交纳单位必须与投标单位名称保持一致，并注明“GXTC-1412512投标保证金”字样，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担：
3、请各投标单位在投标截止时间3日前，按招标文件的要求向国信招标集团股份有限公司财务部递交投标保证金。
注：投标单位以电汇形式购买招标文件或递交投标保证金（不接受个人汇款），电汇单必须注明“GXTC-1412512”字样，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。本项目拒绝接收保函的投标保证金。
4、接收投标保证金银行及账号：
户 名：国信招标集团股份有限公司
开户银行：中信银行首体南路支行
帐 号：7112510182600083119
联 系 人：郑金建
联系电话：[phone]
7
投标货币
人民币元(CNY)
8
投标有效期
自投标截止之日起180个日历日
9
偏离
不允许偏离
10
投标文件份数
投标文件份数：正本1份，副本6份，电子文档1套（采用U盘形式，共2只U盘。U盘1中存放包封A内容，放入包封A中；U盘2中存放包封B内容，放入包封B中）。
11
投标文件递交及开标时间
投标文件递交日期及时间：2014年9月9日9:30时（北京时间）
投标截止和开标日期及时间：2014年9月9日9:30时（北京时间）
12
投标文件递交及开标地点
北京市（暂定，具体地点另行通知）
13
评标办法
综合评估法
14
履约担保
履约担保的形式：履约保函
履约担保的金额：合同价款的10%
15
中标服务费
中标人应在收到中标通知书后7个工作日内向招标代理机构（即：国信招标集团股份有限公司）支付招标代理服务费。
中标服务费按原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（发改价格[2002]1980号）规定（工程类）或国家发改委（发改价格[2011]534号）计取，以中标价格为基准，按差额定率累进法计算。
16
最高投标限价或其计算方法
本招标设置最高投标限价，最高投标限价将随最终工程量清单一并发送各投标单位。投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会将否决其投标。
1总 则
1.1适用范围
本招标文件仅适用于本招标公告中所叙述的工程项目。
1.2定义
1.2.1“招标人”系指依照《中华人民共和国招标投标法》规定提出项目、进行招标的法人或者其他组织，本项目的招标人为国投（福建）湄洲湾发电有限公司/山东电力工程咨询院有限公司。
1.2.2“投标人”系指响应招标文件要求，向招标人提交投标文件的单位（非联合体）。
1.2.3“工程项目”系指国投湄洲湾第二发电厂2×1000MW机组工程取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目。
1.3合格的投标人
1.3.1为履行本合同的目的，投标人至少须满足本须知前附表第3项所要求的资格和合格条件，且具备合格投标人资格的公司不能将其资格授予下属公司使用参与投标。
1.3.2投标人必须向招标代理机构购买招标文件并登记备案，未经向招标代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。
1.3.3投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规。
1.3.4在第1.3.1款所述的资质证书中法人单位名称必须和投标人名称相同。
1.3.5为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应至少包括下列资料：
1）投标人须知前附表第3项所要求的资格和合格条件证明资料。
2）“近3年财务状况”应附流动资金来源证明及经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。
3）企业信誉证明资料。
4）近3年发生的诉讼及仲裁情况应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。
5）企业资源情况。
6）近10年完成的类似项目情况应附中标通知书、合同协议书以及业主出具的合同工程完工证明复印件或合同工程完工证书复印件或工程竣工证书副本复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
7）按规定的格式填写公司的组织结构和计划在本工程担任项目经理、副经理、项目总工程师的简历及施工现场管理、主要施工人员的情况。
8）按规定格式提供完成本合同的施工劳动力计划。
9）按规定格式提供完成本合同拟采用的大型机具情况和主要施工机械设备情况。
10）工程项目管理软件P6软件、工程管理信息系统在以往工程中的使用情况。
11）拟进行劳务分包的，应提交分包的范围、分包商短名单及其简介、营业执照、资质等级证书等各种相关分包商能力证明资料。
12）招标文件要求的其他资料。
1.3.6 投标人不得存在下列情形之一：
1）被责令停业的；
2）被暂停或取消投标资格的；
3）财产被接管或冻结的；
4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
1.4投标费用承担
投标人应承担其准备投标文件和提交投标文件有关的费用，不论投标过程的进行或结果如何，招标人在任何情况下对这些费用都不承担任何责任和义务。
1.5现场踏勘
1.5.1投标人将按本须知前附表第4项所述时间和地点，自行安排对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料；投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。
1.5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
1.5.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失；投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
1.5.4投标人投标前应充分调研，充分考虑市场的变化，充分考虑调研现场的施工条件。
1.6保密
参与招标投标活动的各