国家森林公园旅游区建设项目施工招标文件.doc

*国家森林公园景区建设项目 施工招标文件某某国家森林公园景区建设项目施工招标文件建设项目名称：某某国家森林公园景区建设项目通 信 地 址：某某国家森林公园 目 录第一章 投标须知及投标须知前附表第二章 合同条款及合同文件格式第三章 工程建设标准第四章 图 纸第五章 评标办法第六章 投标文件商务部分格式第七章 投标文件技术部分格式第八章 工程量清单第一章 投标须知前附表、投标须知第一节 投标须知前附表项号内 容说明及要求备注 1名 称某某国家森林公园景区建设项目2工程地点某某国家森林公园内3通信地址某某国家森林公园4报 建 号*建报字（2013） 号5建设规模一标段：在上板寺景区建造观景平台一座；二标段：在世外桃源景区建造服务楼一座，框架结构，地上二层半，建筑面积941。6质量标准符合国家合格标准7招标范围施工图范围内的所有工程8工 期300日历天9资金来源自筹10投标人资质要求企业资质：建筑工程施工总承包二级及以上或钢结构总承包二级以上施工企业资质项目经理：具备相关专业贰级建造师资质11投标保证金人民币:20000元图纸押金人民币:1000元招标文件工本费人民币:800元12发 标 会时间：2013年 月 日 午 时地点：某某国家森林公园会议室13答 疑 会时间：2013年 月 日 午 时地点：某某国家森林公园会议室14投标文件份数商务标正副本各一份，电子标书一套(*招投标造价管理平台生成的电子评标统一数据（.DPB）)15投标时间时间：2013年 月 日 午 时前地点：某某国家森林公园会议室16开标时间时间：2013年 月 日 午 时地点：某某国家森林公园会议室17评标办法见评标定标办法18设计单位大连天工建筑设计有限公司*工程管理有限公司 2013年9月招标人意见 (公 章) 2013年 月 日代理机构意见(公 章) 2013年 月 日二、投标须知第一条 工程概况及说明：1 本建设工程说明见投标须知前附表（以下称“前附表”）所述。本次招标的主要项目为某某国家森林公园景区建设项目, 三通一平已完成,具备开工条件。1.1 上述工程按照*规划局建规建字（2003）7号文件*城乡建设规划局关于印发*省建设工程工程量清单计价规则实施方案的通知并得到招标管理机构批准，现通过公开招标方式择优选择施工单位。 2 投标费用 投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件发生的一切费用。 第二条 招标文件说明 3 招标文件的组成 3.1 本工程的招标文件及所有包括下列文件及所有按本须知前附表第7条发出的补充资料及答疑会纪要。 3.1.1 投标须知及合同附件；3.1.2 投标文件格式； 3.1.3 工程量清单、施工图纸、图纸答疑；3.1.4 评标定标办法；3.1.5 *招投标管理平台生成的招标标准格式数据(DZB)。3.2 投标人应充分考虑招标文件中所有投标须知、合同条件、规定格式和图纸。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求和不响应招标文件各项条款要求的将被拒绝。4 招标文件的修改与补充招标文件补充、图纸答疑均应形成书面报告，报招标管理部门备案后方能生效，与招标文件具同等效力。第三条 投标报价及招标标底编制说明 5 投标货币投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。 6 标底编制依据 6.1 工料消耗量定额参照2004年*省建筑装饰工程消耗量定额、2004年*省安装工程消耗量定额、2009年*省建设工程工程量清单计价规则及其相关配套文件。材料价格可参照*建筑动态与价格信息2013年第2期及市场价格。7 清单报价要求7.1各投标人按照市场材料价格和企业定额自主报价，报价书中应附有综合单价计价表、措施费计价表、主要材料单价表。7.2 本工程劳保统筹及规费计入投标总报价及最高限价中，为招标人费用，由招标人代交管理部门，签订合同时从中标价格内扣除；四项保险计入投标总价及最高限价中；安全文明工地计入投标总价及最高限价中；工程结算时按管理部门相关规定办理。7.3 余土外运、外购黄土暂不计入，发生时按实际签证结算。不考虑湿土及地下水位以下施工，结算时按实际签证计算。7.4除7.1-7.3条规定以外的清单中应报的所有费用，均由投标人需根据自身情况及市埸变化自主确定风险系数，自主报价。7.5投标人对招标文件理解、施工现埸、施工环境、市场行情了解不清造成的后果和风险，由投标人自负。7.6 投标报价所依据的预算均应具有初级及以上相应岗位证书的专业人员编制，并在总报价书的封面上签章。第四条 投标文件的说明8 投标文件的组成：投标单位的投标文件应包括下列内容:商务标:a清单报价书 b投标担保收据复印件 c电子标书9 投标文件格式9.1投标单位文字标书使用招标文件第六章提供的投标文件的格式。10 投标保证金10.1 投标单位应提供不少于前附表第11项规定数额的投标保证金、图纸押金。此投标保证金是投标文件的一个组成部分。10.2 投标保证金在开标前3天向招标代理机构交纳,由招标代理机构开具收据，方可视为投标保证金交纳。10.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标单位，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。10.4 未中标的投标单位的投标保证金,在中标通知书发出后3个工作日内退还，不计利息。10.5 中标单位的投标保证金,在招标人与中标人签署施工合同协议后5个工作日内予以退还，不计利息。10.6 如投标单位有下列情况之一者，将被没收投标担保：10.6.1 投标单位在投标有效期内撤回其投标文件;10.6.2 中标人接到中标通知后拒绝与招标人签定合同。11 招标答疑会和勘察现场11.1 投标单位派代表于前附表第13项所述时间和地点出席投标答疑会。11.2 招标答疑会的目的是澄清、解答投标单位提出的问题、工程量清单有争议等和组织投标单位考察现场，了解情况。11.3 答疑会议记录备案后,将以书面形式提供给所有获得招标文件的投标单位。第五条 投标文件签署和投递12 投标文件密封及标志12.1 投标单位按前附表第14项的规定，商务标编制一份正本、一份副本，电子标书一套，并加盖单位公章和法定代表人印鉴。12.2 投标文件均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标单位加盖单位公章和法定代表人印鉴。12.3 全套投标文件应无涂改和行间插字，修改处必须加盖法定代表人或委托代理人印鉴。12.4 投标单位应按招标文件第六章投标文件规定的格式逐项填写投标书，正、副本商务标投标文件密封在一个指定的商务标袋中，标袋密封后加盖单位公章和法定代表人印鉴, 投标电子标书1套,密封后装入商务标袋内,在前附表第14项规定的时间内，投送某某国家森林公园会议室，由招标人接收。逾期不收，邮寄无效。12.5文字标书正本与副本不符时以正本为评标定标依据；投标报价大写与小写不符时以大写为评标定标依据。13 投标截止日期投标截止时间与开标在同一时间内，具体时间见前附表第15项。在投标截止时间以后，招标人拒收投标文件。 第六条 开标、评标14 开标14.1 在所有投标单位法定代表人或授权代表人在场的情况下，将于前附表第16项规定的时间和地点举行开标会议。14.2 开标会议在招标管理部门监督下，由招标人或中介机构主持开标。14.3 投标文件有下列情况之一者将视为无效，不再进行下道评审程序；14.3.1 投标文件未按规定密封;14.3.2 投标文件未加盖投标人公章及法定代表人印鉴;14.3.3 投标人未按招标文件的要求按时交纳投标保证金;14.3.4 投标文件修改处未加盖法定代表人及委托代理人印鉴的;14.3.5建造师（法定代表人）本人未带本人身份证、法人委托书、建造师证件、造价员证原件准时参加开标会的；14.3.6 投标文件中的电子标书与文字标书不符的;14.3.7各种规费未按规定费用(率)计算者或计算不足额者;14.3.8各专业造价员证件不齐全、工程造价超过500万元，各专业造价员证件不是中级的或造价员2012年继续教育不合格者。14.3.9 出现*城乡建设规划局关于印发和中规定的废标及无效标书等情况。14.3.10 投标电子标书格式未按要求生成标准格式的，内容不全的，无法导入评标系统的或打不开的。14.4 招标人或中介机构当众宣布核查结果,并宣读有效投标人的单位名称、投标总价、工期、质量、投标保证金以及招标单位认为适当的其他内容。15 评标、定标：具体见本工程评标、定标办法（附件一）16 合同授予标准招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按投标须知第16条规定的评标、定标办法评选出中标人。17 中标通知书17.1 确定出中标单位后，招标人将以书面形式通知中标的投标单位其投标被接受。在该通知书（以下合同条件中称“中标通知书”）中给出招标人对中标单位按本合同实施、完成和保修工程的中标标价（合同条件中称为“合同价格”），以及工期、质量。17.2 中标通知书将成为合同的组成部分。18 其它说明18.1首先招标文件的组成部分: 添加*招投标造价管理平台生成的招标标准格式数据（.DZB）。18.2投标文件部分必须含有:投标电子版本文件,其中包含*招投标造价管理平台生成的电子评标统一数据（.DPB）和与其相对应的组价依据即项目管理文件。18.3投标标书的有效性，本工程采用*招投标办公室最新电子评标模式开标，所有投标单位必须投报有效的电子版本投标文件。18.4清单计价软件采用金建软件v5.6版本，平台采用宝鸡造价管理平台v5.5版本。18.5在存贮电子版投标数据文件前，必须确保所使用的计算机无病毒。无病毒的标准为：使用瑞星、诺顿、江民KV、金山毒霸等杀毒软件，并且是升级为最近三日内的病毒库检查无病毒。若在接收电子版投标数据文件时，按上述标准检查出有病毒且导致文件损坏的，或由于投标人的其他原因而使得电子版投标数据文件无法参与正常评标的，后果自负。18.6招标文件未提及的事宜，参照*招标管理文件执行。18.7 招标代理机构: 全 称: *工程管理有限公司地 址: *新建路39号院9号综合楼电 话：*-3232576第二章 合同条款及合同文件格式使用*省建设厅、*省工商商行政管理局2007年8月印发的*省建设工程施工合同（示范文本）第一部分 协议书发包人（全称）：_承包人（全称）：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_工程地点：_结构形式：_层数：_建筑面积：_群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项文号：_资金来源：_二、工程承包范围承包范围：_不包括的工程范围：_三、合同工期：总日历天数_天开工日期：_竣工日期：_四、质量标准工程质量标准：_五、合同价款1、合同总价（大写）：_（人民币）元（小写）￥：_元（其中：工程预留金_元，零星工作费_元，安全防护、文明施工措施费_元，工程分包和材料购置费_元，总承包服务费_元） 。2、综合单价：详见承包人的报价书。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、中标通知书5、投标书、工程报价单或预算书及其附件6、招标文件、答疑纪要及工程量清单7、图纸8、标准、规范及有关技术文件双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予的定义相同。八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：_本合同双方约定_后生效。发包人：（公章）_ 承包人：（公章）_地址：_ 地址：_邮政编码：_ 邮政编码：_法定代表人：_ 法定代表人：_委托代理人：_ 委托代理人：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_开户银行：_ 开户银行：_帐号：_ 帐号：_建设行政管理部门备案意见：第二部分 通用条款（见*建设网） 第三部分 专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：1、本合同协议书；2、本合同专用条款；3、本合同通用条款；4、中标通知书；5、投标书、工程报价单或预算书及其附件；6、招标文件、答疑纪要及工程量清单；7、图纸；8、标准、规范及有关技术文件3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用 无 语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）。发包人提供标准、规范的时间：无。国内没有相应标准、规范时的约定：执行通用条款及相关规定。4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数2013年 月 日，施工图 套。发包人对图纸的保密要求：无使用国外图纸的要求及费用承担：无二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名： 职务： 发包人委托的职权：工程质量、进度、造价三控制。7、项目经理姓名：_职务：_ _8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：2013年 月 日前。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：2013年 月 日前，其计量和计价方法为：双方协商。(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：2013年 月 日前。(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：2013年 月 日前。 (5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：2013年 月 日前。(6) 水准点与座标控制点交验要求：符合施工条件，方便施工。(7) 图纸会审和设计交底时间：2013年 月 日前。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人提供相关资料，由承包人实施保护，费用发包人承担；由承包人人为原因造成的损失由承包人负责费用。(9) 双方约定发包人应做的其他工作：无。 8.2 发包人委托承包人办理的工作：双方协商。9、承包人工作9.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：施工组织设计的实施、工程进度计划、材料供应计划等。 (1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。 (2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前提交下月工程进度计划、材料供应计划。 (3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 执行通用条件及相关规定，符合文明施工条件。 (4) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续： 执行通用条款规定，符合城管、环卫、环保部门规定，并办理相关手续。 (5) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 工程竣工验收前由承包人保护，工程竣工验收后由发包人保护，费用各自承担。 (6) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：发包人提供相关资料，由承包人实施保护，费用发包人承担；由承包人人为原因造成的损失由承包人负责费用。 (7) 施工场地清洁卫生的要求： 执行通用条款规定，符合环卫部门规定，文明施工。 (8) 双方约定承包人应做的其他工作：协调并处理好施工现场周边及邻里关系。三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：2013年 月 日前。监理工程师确认的时间： 2013年 月 日前10.2 群体工程中有关进度计划的要求：符合审定的施工组织设计规定。11、工期延误11.1 双方约定工期顺延的其他情况：因发包人或自然灾害原因致使工期延迟，工期按实际天数顺延；因承包人原因致使工期延误，按实际延误天数每天罚款 元人民币，最高不超过工程总造价的百分之伍（5%）。四、质量与检验12、 隐蔽工程和中间验收 12.1 双方约定中间验收部位：地基基础、主体工程及法律规定需验收的工程项目。 13、 工程试车13.1 试车费用的承担： 无。五、安全防护、文明施工执行通用条款全部条款和国家及省、市关于安全文明施工的相关规定。六、合同价款26、本合同价款采用固定单价方式确定中标总价。262工程结算造价由工程合同造价增、减设计变更、现场签证、认质认价价差组成。图纸答疑后确定的工程量清单在工程结算时不作调整。 27、合同价款调整27.1双方约定合同价款的其他调整因素：由工程中标合同价增、减设计变更、现场签证、认质认价价差组成。其它因素均不再调整工程价款。27.2外购黄土、土方外运暂不计入工程造价。实际发生时，按现场签证处理。27.3工程量变化在5%以内时，不再调整；工程量变化超过5%时，超过部分按工程施工合同通用条款约定调整。但措施项目费不再调整。27.4 双方应增强风险防范意识，充分考虑主要建筑材料价格涨落对工程造价、工程质量、施工安全和工期的影响，施工合同必须明确约定主要建筑材料价格风险控制条款，包括风险范围、风险幅度和超出风险范围和幅度的调整办法。27.5主要建筑材料的种类:钢材、水泥等。其中认质认价材料按实际采购价格结算价差；招标人只指定品牌或产地部分主要材料、半成品下浮5%或者上浮5%以内时，不予调整材料价格; 低于5%或高于5%时按市场实际认定价格与招标同期材料信息价据实补贴差价,以投标报价与标底价格之差率同比例优惠。27.6若承包人主要建筑材料报价明显低于市场价格的，其低报部分（以工程所在地当期综合信息价与报价的差额）由承包人承担。28、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无。扣回工程款的时间、比例：无。安全防护、文明施工措施费用的比例和时间：同工程进度款结算比例相同。若达不到相应文明工地标准时，文明施工措施费按1.3%扣回。29、工程量确认29.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月5日前提交上月完成工程量报告。30、工程进度款结算与支付双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是： (1)工程进度款到基础完成时支付工程合同造价的15%；主体封顶后付至工程合同造价的50%；竣工验收前付至工程合同造价的90%; (2)工程款付至工程造价的90%时（包括预付备料款及招标人供应的材料款）暂停支付，余款依照相关定额及取费标准，据实结算并依据投标人的承诺条件计算工程造价，待工程竣工验收达到规定的质量标准并移交全部资料后，再办理结算。结算后的工程款扣除保修金后支付。七、材料设备供应31、发包人供应材料设备：双方协商。31.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：双方协商解决。（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：执行合同条款规定。（3）承包人可代为调剂串换的材料：执行合同条款规定。（4）到货地点与一览表不符：执行合同条款规定。（5）供应数量与一览表不符：执行合同条款规定。（6）到货时间与一览表不符：双方协商解决。31.6发包人供应材料设备的结算方法：按招标文件规定价格从进度款中扣除。发包人采购的材料设备交由承包人保管时，承包人可按这部分材料价款的1%收取保管费，若丢失损坏，由承包人负责。32、承包人采购材料设备：承包人采供的主要材料,由发包人认质认价，作为工程结算的依据。32.1承包人采购材料设备的约定：承包人采购材料设备在采购前10日内向发包人提供材料设备样品，质量指标、各种相关技术参数、由发包人认质认价后批量采购。八、工程变更工程设计变更以设计院出具书面报告并由发包人认可为准。九、竣工验收与结算36、竣工验收36.1承包人提供竣工图的约定：提供工程竣工图及竣工资料叁套。36.6中间交工工程的范围和竣工时间：执行合同条款规定。37、竣工结算结算审查期限：全部资料提交后6个月内完成审计。十、违约、索赔和争议39、违约39.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第28.1条约定发包人违约应承担的违约责任：执行合同通用条款。本合同通用条款第30.5款约定发包人违约应承担的违约责任：执行合同通用条款。本合同通用条款第37.6款约定发包人违约应承担的违约责任：双方协商解决。双方约定的发包人其他违约责任：双方协商解决。39.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：因承包人原因致使工期延误，按实际延误天数每天罚款500元人民币，最高不超过工程总造价的百分之伍（5%）。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：竣工工程质量达不到“合格”标准时，由承包人返还发包人已支付的全部工程费用，并处工程合同造价30%的罚金作为补偿。双方约定的承包人其他违约责任：执行合同通用条款。41、争议41.1双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：（1）请所在地建设管理部门调解；（2）合同争议调解不成的，按下列第1种方式解决：1）提交宝鸡仲裁委员会申请仲裁；2）依法向_人民法院提起诉讼。十一、其他42、工程分包42.1本工程发包人同意承包人分包的专业工程：钢结构工程。分包施工单位为：具备钢结构专业施工资质。43、不可抗力43.1双方关于不可抗力的约定：按国家相关规定执行。44、保险44.6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：现场工程师意外伤害险。发包人委托承包人办理的保险事项：无。（2）承包人投保内容：施工现场一切险种。45、担保45.3本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 担保合同作为本合同附件。，担保有效期： 天。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 担保合同作为本合同附件，担保金额： ，担保有效期： 天。（3）双方约定的其他担保事项：无。50、合同份数50.2双方约定合同副本份数：正本 份，副本 份。51、补充条款51.1本工程保修金为工程结算总价的5。51.2 本工程竣工后,承包人应将建筑物、现场周围及承包人生活区范围内施工现场清除干净;无建筑材料、无建筑设备、无临时垃圾、无坑池渠沟、无掩埋的硬化道路和垃圾，场地整洁，达到合同规定工程标准。否则发包人不予支付工程款。51.3 对于新市民工资的支付,承包人在申请工程进度款的同时还应提供新市民工资的发放清单证明，若无新市民工资的发放清单证明，发包人将在支付工程进度款时扣除部分款项，直至新市民工资发放落到实处。51.4 施工过程中,承包人应将工程的资料和进度同时进行，每月由监理人员对施工进度和资料进行检查，出现问题限期整改。在工程竣工验收前，承包人应按规定将竣工资料交监理工程师验收，由监理工程师出具相应证明后，发包人方可组织工程竣工验收。51.5工程安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况，出现不安全事故，承包人负责。51.6承包人未经发包人同意，不得擅自更换发包人在招标时认定的本工程施工负责人（项目经理）及施工队伍。51.7承包人必须自行施工，不得将工程转包。工程项目确需分包时需征得发包人同意，并报建设行政主管部门备案。51.8承包人投标书中关于投标报价（包括材料用量及其差价）、投标工期，投标工程质量标准，对招标文件和合同主要条款的承诺及补充意见等内容，将作为承包条件列入合同。附件1：工程质量保修书附件1： 工程质量保修书发包人(全称)： _承包人(全称)： _为保证_（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：_二、质量保修期 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。 双方根据建设工程质量管理条例及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下： 1、土建工程为合理使用年限，屋面防水工程为5年； 2、电气管线、上下水管线安装工程为2年； 3、供热及供冷为2个采暖期及供冷期； 4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1年； 5、其他约定：_三、质量保修责任 1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。 2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。 3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。 四、质量保修金的支付 工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的5%。 本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为_（大写）。质量保修金银行利率为零。 五、质量保修金的返还 发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。 六、其他 双方约定的其他工程质量保修事项：_本工程质量保修作书为施工合同的附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签订。发 包 人（公章）：_ 承 包 人（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日 第三章 工程建设标准 工程建设标准1、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及*省或行业的工程建设标准、规范的要求。1.1建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）；1.2建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）；1.3砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002）；1.4混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）；1.5屋面工程施工质量验收规范（GB50207-2002）；1.6建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2002）；1.7建装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）；1.8钢结构工程施工质量验收规范（GB50205-2001）；1.9建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）;1.10建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）;1.11通风与空调工程施工质量验收规范（GB50243-2002）;1.12智能建筑工程质量验收规范（GB50339-2003）; 1.13电梯工程施工质量验收规范（GB50310-2002）;1.14 建设工程监理规范（GB50319-2000）;1.15建设工程项目管理规范（GBT50326-2001）。2、根据工程设计要求，该项目的材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足相应的钢结构工程施工工艺标准和要求。第四章 图纸（见设计图纸）第五章 评标办法某某国家森林公园景区建设项目合理低价评标办法一、评审原则： 1、公平、公正、科学、择优； 2、工期合理、施工方案先进可行； 3、价格合理； 4、禁止不正当竞争。 二、评审内容： 1、资格复核，即对投标人投标资格的确认。复核应在开标现场进行，并在监督机构的监督下由招标人完成。只对投标人法定代表人资格或其委托人的代理资格进行确认。 2、技术标的评审，本工程不评审技术标。3、商务标评审的主要内容：工程工期、工程质量、投标报价。三、具体评标细则：(一)投标人的有效报价:开标前公布最高限价,凡投标单位的投标报价小于或等于最高限价的均为有效投标报价。（二） 确定入评单位：凡投标单位的投标报价小于或等于最高限价的投标单位均作为入评单位。高于最高限价的投标报价不进行下道评审。（三）、评审商务标： 1、投标工程质量：投标工程质量标准要符合招标文件要求,低于招标文件要求, 不得成为中标候选人。 2、投标工期：投标工期要小于或符合招标文件要求; 大于招标文件要求, 不得成为中标侯选人。 3、投标报价： 投标人按照招标文件的要求应对工程所有项目进行报价。将投标报价由低到高排序，各投标人投标报价不得低于本企业成本；且投标报价最低与次低相差不得超过5%，超出5%的最低投标报价和高于招标标底投标报价的投标人不得成为中标侯选人。 四、其它：1、不评审技术标的项目，投标工期、质量必须响应招标文件的要求，否则不得成为中标候选人。2、评标委员会办公室组成中至少应有3名工程造价专业人员；3、技术标评审时，评标委员会办公室成员应独立评审并计算得分，集体打分无效。4、评标中计算采用插入法，数据汇总时保留小数点后两位，第三位四舍五入。 五、确定中标人1.汇总评分结果, 将投标人有效投标报价由低到高排序,写出评标报告，排序第1-3名推荐为中标