2013年一级建造师工程法规真题及解析.doc

(完整版)2013年一级建造师工程法规真题及解析
2013年一级建造师工程法规真题解析
1 ．下列己经颁布的规范性法律文件中,不属于宪法部门法范畴的是(）
A ．《全国人民代表大会组织法》 
B ．《 中华人民共和国国际法》 
C ．《 中华人民共和国反垄断法》 
D ．《 全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》 
答案：C 
233网校张绪能解析:《 反垄断法》 属干经济法。参见教材p2. 
2 ．根据《 中华人民共和国保险法》 ，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用.
A ．设计错误
B ．原材料缺陷
C ．不可预料的意外事故
D ．工艺不完善
答案：c 
233网校张绪能解析:建筑工程一切险是在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。参见教材p40 。 
3 ．下列法律责任中，属于刑事处罚的是（） 
A ．处分
B ．暂扣执照
C ．恢复原状
0 ．罚金
答案：D 
233网校张绪能解析:刑事处罚包括主刑和附加刑两部分。主刑有：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑.附加刑有：罚金、剥夺政治权利和没收财产．参见教材P46。 
4 ．根据《 建筑法》 ，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内,向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作．
A . 15 天
B 。 1 个月
C . 2 个月
D 。 3 个月
答案:B 
233网校张绪能解析：在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内，报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作．参见教材P54 。 
5 ．以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府（）领取建设用地规划许可证。
A ．土地主管部门
B ．建设行政主管部门
c ．城乡规划主管部门
D ．授权的镇人民政府
答案：c 
233网校张绪能解析：以出让方式取得国有土地使用权的建设项目,在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地出让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。参见教材P51 . 
6 ．关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（) 
A ．申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件
B ．保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成 C ．只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件
D ．消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证
答案:A 
233网校张绪能解析：只有取得规划许可证之后，方可申请办理施工许可。参见教材p5l . 
7 ．关干无资质的“实际施工人"利益受到侵害时处理的说法，正确的是（） 
A ．无资质承包主题签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护
B ．实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利
C ．实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关
D ．建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。
答案:D 
233网校张绪能解析:实际施工人的权益受到侵害时,其可以向合同相对方主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉时，人民法院应当依法受理，实际施工人以发包人为被告主张权利时，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程款的范围内对实际施工人承担责任。参见教材p65 . 
8 ．施工企业的施工现场消防安全责任人应是（） 
A ．施工企业负责人
B ．专职安全员
C 。 一专职消防安全员
D . 项目负责人
答案：D
233网校张绪能解析：施工单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人,项目负责人则应是本项目施工现场的消防安全责任人．参见教材p235 . 
9 ．施工企业拒不执行公安机关消防机构焦土的停止施工处罚诀定的,将由(）负责强制执行． A ．公安机关
B ．旗焦决定的公安机关消防机构
C ．人民法院
D 。 建设行政主管部门
答案：B
233网校张绪能解析：当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行．参见教材p239 · 
10 ．某工程事故造成3 人死亡，10人重伤，直接经济损失达2 000 万元．根据《 生产安全事故报告和调查处罚案例》 ，该事故等级为（） 
A .特别重大事故一夕
B ．较大事故
C ．重大事故
D 。 一般事故
答案：B
233网校张绪能解析：较大事故是指造成3人以上10 人以下死亡，或者10 人以上50 人以下重伤．参见教材p239 .
11 . 根据《 民法通则》 ，关于代理的说法，正确的是（） 
A . 代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担
B ．代理人可以超越代理权实施代理行为
C ．被代理人对代理人的一切行为承担民事责任
D ．代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为
答案：A 
233网校张绪能解析：代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施名师法律行为．被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任．参见教材p12 。 
12 ．在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由（）承担
A ．设备使用单位
B ．具有相应资质的单位
C ．设备出租单位
D ．检验检测机构
答案：B 
233网校张绪能解析：安装、拆卸施工起重机械和自升式架设设施必须具备相应的资质．参见教材P258 . 
13 ．关于发包人收到竣工结算文件后,，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法,正确的是（）尹
A ．必须在合同中有此约定，才可作为结算依据挤
B 。 这是法定的视为认可竣工结算文件的情形
c ．即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据
0 ．此约定即使写入合同中,也属无效合同条款
答案：些
233网校张绪能解析：教材没有直接的描述．参见教材p293 . 
14 ．根据《 仲裁法》 ，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（） 
A 。仲裁庭必须由3 名及3 名以上的单数仲裁员组成 
B 。仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成 
C .首席仲裁员可以由当事人双方共同选定
D．首席仲裁员由仲裁委员会任命产生
答案：C， 
233网校张绪能解析：仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭，仲裁员组成。参见教材p328 。 
15 ．建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场．
A . 12 
B 。 36 
C 。 45 
D 。 24 
答案:D 
233网校张绪能解析：文物行政部门应该在24 小时内赶赴现场，并在7 日内提出处理意见。 
1 6 ．下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（） 
A .电工
B .架子工
c .钢筋工
D ．起重信号工
答案：C
233网校张绪能解析:建筑行业哪些属于特种作业
垂直运输机械作业人员
安装拆卸工
爆破作业人员
起重信号工
登高架设作业人员
特种作业人员必须经过专、的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后，为可上岗 
17 ．根据《 建设工程质量管理条例》 ，下列分包情形中，不属于违法分包的是(）
A 。 施工总承包合同中朱有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成
B ．总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位
C ．施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位
D ．分包单位将其承包的专业工程进行专业分包
答案：A 
233网校张绪能解析：劳务分包无需经总包的认可． 
18 ．关于用单位加强能源计量管理的说法，错误的是（) 
A ．按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具
B ．建立能源消费统计和能源利用状况分析制度
C ．对各类能源消耗实行分类计量和统计
D ．对能源消费应实行包费制
［答案] D 
［解析］ :任何单位不得对能源消费实行包费制．
19 ．下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是（) 
A ．食品加工生产企业
B ．建筑施工企业
C 。 烟花爆竹生产企业
D ．矿业企业
答案:A 
20 ．施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样,并送县真相应资质等级的质量检测单位进行检测．
A ．施工企业质量管理部门
B ．设计单位或监理单位
C . 工程质量监督机构
D ．建设单位或监理单位
答案：D21 ．关于工程质量检测机构的说法，错误的是（) 
A .可以转包检测业务
B ．具有独立的法人资格
C ．是中介机构
D ．分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质 
答案：A 
233网校张绪能解析：检测机构不得转包业务． 
22 ,出卖人将标的物的权利凭证交给买受人,以替代标的物的现实交付,该种交付方式称为( ） 
A 。简易交付
B 。占有诀定 
C .指示交付 
D .拟制交付 
答案：D 解析：

现实交付
．直接交付标的物
简易交付
· 标的物食同订立前已为买受人占有，合同生效视为完成交付
占有改定
· 合同生效后振的物仍冉出卖人继续占有，但其所有权已转移给买受人
指示交付
．标的物为第三人合法占有，买受人取得了返还标的物请求权
拟制交付
．交付标的物的权利凭证（仓单、提前）给买受人
2 3 ．根据《 专利法》 ，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案成为（ ) 
A ．发明
B 。 实用新型
c 。外观设计
D 。设计方案
答案：B 
24 ．关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法,正确的是（）
A ．原判诀认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判诀
B . 原判诀适用法律错误的，裁定撤销原判诀,发回原审人民法院重审
C ．原判决认定事实不清的，裁定撒销原判诀，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判 
D ．原判诀违反法定程序的，依法改判
答案：C 参见教材p320 
25 ．根据《 建设工程质量管理条例》 ，工程质量必须实行（)监督管理． 
A ．企业
B ．政府
C ．社会
D ．行业
［答案] B 
26 ．项目负责人的安全生产责任不包括（） 
A ．对建设工程项目的安全施工负责
B ．确保安全生产费用的有效使用
c ．落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程
D ．签署危险性较大的工程安全专项施工方案
[答案]D 
【 解析】 ：应该在3 年内提出注册，逾期注册需要提供继续教育的证明。 
27 ．招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,关干公告的说法，正确的是（） 
A ．原则上不停止公告,但行政处理决定依法停止执行的除外
B .公告部门一律不停止对违法行为记录的公告
C ．依照当事人申请可停止公告
D ．公告部门可自行决定是否停止公告
[答案］ B 
28 ．建造师初始注册者，自旗格证书签发之日熊提患注册申请的最长期限为（) ，逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。
A . 3 年
B 。 6 个月
c . 1 年
D . 2 年．
［答案]A 
29 ．根据《 建设工程质量管理条例》 ，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（) A ．未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用.
B．未经监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款
C ．隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序
D．未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收
［答案］B
【 解析】 未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收.参见教材p285. 
30 ．某施工项目在施工过程中，施工单位与跳撒供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给圣供应商，针对该笔款项说法正确的是（） 
A ．乙供应商因无过错,无需返还。
B ．乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求
C . 施工单位因剥叛辆拒然返还，顾可暂不向里措应商支付货款.
D ．里供应商有权直接要求剥找应商给付该笔款项
［答案］B 
31 ．根据《 劳动合同法》 ，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（） 
A ．在试用期间被证明不符合录用条件的
B ．严重违反用人单位
C ．患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的
D ．被依法追究刑事责任的
［答案］C 
32 ．根据《 合同法》 ，关于定作人权利和义务的说法,正确的是（） 
A ．定作人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔偿
B ．没有约定报酬支付期限的，定作人应当先行预付
C ．报酬约定不清的，定作人有权拒付
D ．因定作人提供的图纸不合理导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任
［答案]A 
［233网校张绪能解析］：定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人的损失的，应当赔偿损失。33 ．安装、拆卸施工起重机械,应当编制拆装方案、制定安全施工措施,并由（）现场实施全过程监督．
A ．施工单位负责项目管理的技术负责人
B ．装、拆卸单位的专业技术人员
C ．监理单位负责安全的工程师
D ．出租单位生产管理人员
［答案］B 
【 233网校张绪能解析】 ：《 建设工程安全生产管理条例》 规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督．参见教材P258 . 
34 ．某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定（) 
A ．因显焦公平而无效
B ．由于分包单位自愿签署而有效
C 。 仅对总承包单位和分包单位有效
D ．因违反法律、法规强制性规定而无效
［答案］D 
［233网校张绪能解析］：按照《 建筑法》 规定,总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任，参见教材p101 。 
35 ．根据《 建设工程质量管理条例》 ，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政法为（） 
A ．终身不予注册
B ．帛销执业资格证书，5 年内不子注册
c ．责令停止执业3 年
D．责令停止执业1 年
【 答案】 A 
3 6 ．根据《 招标投标法》 ，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（) 
A ．评标截止时间前
B ．评标开始前
C ．提交投标文件的截止时间前
D ．投标有效期内
[答案］c 
［233网校张绪能解析]:《 招标投标法》 第二十九条规定,投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回己提交的投标文件，并书面通知招标人。 
37 对干达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（) A ．安全监督管理机构
B ．建设单位
C ．施工单位
D ．监理单位
［答案］c 
［233网校张绪能解析】 ：参见教材p229 ，施工单位应当组织专家讲行论证、审查。 
38 ．借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承担工程。
A ．营业执照
B ．技术人员
C ．资金
D ．高层管理人员
[答案]A 
39 ．公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益,可以单独申请行政复议的情形是（） 
A ．不服行政机关作出的行政处分
B ．不服行政机关作出的行政处罚诀定
C ．不服行政机关对民事纠纷作出的调解
D ．部分地方人民政府领布的规章
［答案]B 
【 233网校张绪能解析】 :参见教材P339 ,《 行政复议法》 规定的第1 条． 
40 ．根据《 建设工程质量管理条例》 ，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（） A ．完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B ．已签署的工程结算文件
C ．完整的技术档案盒施工管理资料
D ．勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件
[答案］B 
【 233网校张绪能解析】 ：参见教材P287 -288 ．建设工程竣工验收应当具备的5 个条件不包括已签署的工程结算文件。41 ．关于行政行为特征的说法，错误的是() 
A ．行政行为的主体是法定的
B ．实施行政行为具有单方意志性
C ．行政行为多属干无常行为
D ．行政行为具有不可熬晕性
[答案]D
【 233网校张绪能解析】 ：行政行为的特征是：
( 1 ）行政行为是执行法律的行为，任何行政行为均须有法律根据，具有从属法律性，没有法律的明确规定或授权,行政主体不得焦当任何行政行为。
（ 2 ）行政行为具有一定的裁量性，这是由立法技术本身的局限性和行政管理的广泛性、变动性、应变性所决定的。
（ 3 )行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，即可依法自主焦点.即使是在行政合同行为中，在行政合同的缔结、变更、解除与履行等诸方面,行政主体均具有与民事合同不同的单方意志性.
（ 4 )行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性，行政相对方必须服从并配合行政行为。杏则，行政主体将予以制裁或强制执行。这种强制性与单方意志性是紧密联系在一起的，没有行政行为的强制性,就无法实现行政行为的单方意志性。
( 5 ）效力先定性：行政行为一经焦姗就事先假定其符合法律规定。 
4 2 ．关于工程监理的说法，正确的是() 
A ．监理单位与建设单位之间是法定代理关系
B ．工程监理单位可以分包监理业务
c ．监理单位经建设单位同意可以转让监理业务
D ．监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系
［答案］D 
［233网校张绪能解析］：监理单位不得转让工程监理业务。监理不得与设备的供应单位有隶属关系，也没有分包这个说法.
43 ．甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行,期限20 年，甲一次性支付给乙50 万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2 年后,甲拟定了下列方案，其中符合《物权法》 规定的是（) 
A ．里拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权
B ．里拟单独将地役权转让给了丁物业公司
c ．甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙
D ．甲拟将房产所有权及土地适用权转让给丙，而将地役权转让给丁
[答案］C 
44 ．根据《 合同法》 ，允许单方解除合同的情形是（） 
A ．由于不可抗力致使合同不能履行
B ．法定代表人变更
C ．当事人一方发生合并、分立
D ．当事人一方违约
［答案］A 
45 ．依法实施强制监理的工程项目，对旅下组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是() 
A ．发包人驻工地代表
B ．工程监理单位
C ．设计单位
D ．项目技术负责人
［答案］B 
46 ．下列保险中，属于强制性保修的是（） 。 
A ．意外伤害保险
B ．建筑工程一切险
c ．安装工程一切险
D ．工伤保险
［答案] D 
【 233网校张绪能解析】 ：工伤保险是强制的，意外伤害保险是鼓励上的．参见教材P151 。 
47 ．根据《 公司法》，公司法人成立日期是（）之日．
A .公司营业执照签发
B ．申请公司设立
c ．工商管理机关批准
D ．组织机构代码证签发
【 答案】 A 
48 ．不良行为记录生活指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规童或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录．
A ．乡（镇）
B ．县
C ．市
0 ．省
［答案］B
［233网校张绪能解析］：参见教材p108 。 
49 ．根据《 建设工程质量管理条例),关于勘察设计单位质量责任和义务的说法,错误的是（) 。
A ．从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书
B ．勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确
c ．设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计
D 。 勘察、设计单位不得分包所承揽的工程
【 答案】 D
[233网校张绪能解析］：勘察、设计单位不得违法分包所承揽的工程.参见教材p281 .
5 0 ．根据《 环境噪声污染防治法》 ，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能再夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（)作业.
A ．抢修
B ．抢险
c ．抢工期
D ．生产工艺要求必须连续
【 答案】 c 
【 233网校张绪能解析】 在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外.
51 ．建设工程质量保修书的提交时间上()。
A ．自提交工程竣验收报告之日起15日内
B ．工程竣工验收合格之日
c ，自工程竣工验收合格之日起15日内
D ．提交工程竣工验收报告时
[答案］B 
[233网校张绪能解析］参见教材298. 
5 2 ．特征设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前()内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
A . 1 个月
5 . 10 夭
c 。 15 夭
0 . 2 个月
［答案]A 
5 3 ．根据《 招标投标实施条例》 ，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目,关于确定中标人的说法，正确的是（）。
A ．评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人
B ．评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人
C ．招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人
D ．招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人
［答案］ c 
【 233网校张绪能解析】 依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人.参见教材p95。 
54 ．根据《 合同法》 ，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的（) ， 出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。
A 。 1 / 3 
B 。 1 / 2 
C 。 1 / 5 
0 ．2 / 3 
［答案］c 
【 233网校张绪能解析」《 合同法》 第一百六十七条分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。 
55 ．关于投标联合体资格条件的说法，正确的是(） o 
A ．联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可
B ．联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可
c ．联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件
D ．由不同专业的单位组成联合体,按照资质等级，较低的单位确定其资质等级
【 答案」C 
【 233网校张绪能解析】 联合体各方均应当具备规定的相应资格条件. 
56 ．分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担方的说法，正确的是( ）.
A ．分包单位只对总承包单位负责
B ，建设单位只能向给其造成报失的分包单位主张权利
C ．总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿
D ．建设单位与分布单位无合同关系,无权向分包单位主张权利
[答案］C 
【 233网校张绪能解析】 分包单位就分包工程和总包单位向建设单位承担连带责任,由分包单位单位造成的质量、安全、进度等间题给建设单位造成损失,总包可以要求总包单位赔偿，超出总包承担份额的，有权向分包主张权利．
57 ．建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期．
A ．勘察、设计单位
B ．监理单位
c ．建筑安全监督管理机构
D．工程质量监督机构
[答案］A 
【 233网校张绪能解析】 《 建设工程质量管理条例》 规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。参见教材P298 
58 ．下列法律文书中,不具有强制执行效力的是（） 
A ．在仲栽程序中形成的仲栽调解书
B ．由行政主管部门主持达成的调解书
c ．人民法院在民事案件审理中制作的调解书 
D．司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议 
［答案］B 
59 ．在建设单位要求赶工的情形下,隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由（）承担．
A ．施工单位
B ．建设单位
C ．监理单位
D ．建设主管部门
［答案】 A 
【 233网校张绪能解析】 隐蔽工程需要经监理单位验收，所以该责任应当由施工单位承担．
60 ．根据《 生产安全事故报告和调查处理条例》 的有关规定，除到了变通事故、火灾事故外,自事故发生之日起(）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。 A . 15 
B 。 20 
C 。 30 
D 。 40 
【 答案」C 
【 233网校张绪能解析】 除交通事故、火灾事故是自事故发生之日起7 日内补报事故造成的人员伤亡情况变化，其他事故为30 日。 
61 ．负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是（） . 
A ．国务院质量监督行政主管部门
B ．国务院安全监督行政主管部门
c ．国务院建设行政主管部门
D ．国务院工商行政管理部门
［答案]c 
【 233网校张绪能解析】 国务院建设行政主管部门负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作.参见教材p266。 
62 ．建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的,应给予警告,并在（) 年内不得申请安全生产许可证．
A . 2 
B . 1 
C . 3 
D 。 5 
［答案］B
［233网校张绪能解析]建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，不予受理或者颁发安全生产许可证，并给予警告，1 年内不得申请安全生产许可证。参见教材p 215 . 63 ．甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工.关于该联合体承包行为的说法，正确的是(） . 
A ．乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责
B ．建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同
c ．甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任
D．该行为属于肢解工程发包的违法行为
［答案］C 
［233网校张绪能解析］ 联合体各方就中标项目向招标人燕担详带责任。参贝教材p94. 
64 ．关干建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（) . 
A ．发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持
B ．承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任
c ．凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人当应当承担责任
D ．承包人的保修责任可以免除
［答案］B 
【 233网校张绪能解析】 地基基础、主体结构不受发包人擅自使用的影响，都应在其合理的使用寿命内承担质量责任。 
65 ．监理单位的主要安全责任之一是（) 。 
A ．组织专家论证、审查深基坑专项施工方案
B．申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料
c ．在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议
D，发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位
［答案］D 
【 233网校张绪能解析」A 是施工单位的责任;日建设单位的责任；c 为设计单位的责任；0 为监理单位的责任。 
66 ．建筑市场不良行为信息公布期限一般上() . 
A . 1 个月至2 年
B ．2 个月至1 年
c . 3 个月至2 年
D ．6 个月至3 年
[答案］D 
【 233网校张绪能解析】 建筑市场不良行为记录信息公布期限一般为6 个月至3 年.参见教材p 110。 
67 ．劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（） 。 
A ．用人单位未按照劳动合同约定提供劳动包含或者劳动条件
B ．用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动
c ．用人单位未及时足额支付劳动报酬
D ．用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益
［答案]B 
【 233网校张绪能解析】 用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危机劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除合同，不需事先告知用人单位。参见教材p 141. 
68 ．《 工程建设项目招标范围和规模标准规定》 所属法的形式是（） 。 
A ．法律
B ．行政法规
c ．部门规章
D ．地方性法规
［答案］ C 
【 233网校张绪能解析】 《 工程项目招标范围和规模标准规定》 属于部门规章．参见教材P4 . 
69 ．乙旗工单位通过招标程序中标了里五薰公司的一个施工项目。签约前,里黑求让利5 % , 否则不签施工合同。后双方按中标旅纂众了备案合同，同时签订了让利5 %的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5 % ，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是(） 。 
A ．应以备案合同作为结算工程价款依据
B ．该补充协议属于可撤销合同
c ．应以补充协议作为结算工程价款依据
D ．乙方行为构成合同违约
【 答案」A 
【 233网校张绪能解析】 建设工程纠纷中，应以备案合同作为结算工程价款的依据。 
70 ．根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法,错误的是（） 。 
A ．债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿 
B．同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿 
C ．同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的,若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿
D ．抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿！ 
［答案］D
【 233网校张绪能解析］抵押物折价后,其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。参见教材p 37 。
二、多项选择题(共30 题，每题2 分，侮题的备选项中有2 个或以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分．少选，所选每个项目得0 . 5 分）
71 ．建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的话说法,正确的有（) 
A ．应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期
B ．应当以鉴定合格日期为竣工日期
C ．鉴定日期为顺延工期的期l 可
D ．应当以申请鉴定日期作为竣工日期
E ．应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
［答案］BC 
【 233网校张绪能解析］《 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 法释[2004 ] 14 号
第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理： （一）建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期；
（二）承包人己经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。 
72 ．关于借款合同权利和义务的说法，正确的有（) 
A ．贷款人不得预先在本金中扣除利息
B ．借款人应当按照约定的用途使用借款
D ．对于未定期限且无法确定期限的借款款合同，借款人可以随时偿还
D ．订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保
E ．贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产
［答案］ABD 
[233网校张绪能解析]参加教材168 。
73 ．下列责任形式中,当事人承担违约责任的形式有（） 
A ．赔礼道歉
B ．支付违约金
c ．赔偿损失
D ．采取补救措施
E ．罚金
［答案］BCD 
［233网校张绪能解析］参加教材134 。 
7 4．施工单位项目责任人的安全生产责任主要包括(） 
A ．组织制定安全施工措施
B ．消除安全事故隐患
c ．及时、如实上报安全事故
D ．编制安全生产规章制度和操作规程
E ．确保安全生产费用的投入
[答案]BCE
［233网校张绪能解析］参加教材P219 。 
7 5 ．根据事故具体情况。事故调查组成员由关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及（）派人参加。
A ．监察机关
B ．人民法院
C ．公安机关
D ．人民检察院
E ．工会
[答案］AcDE 
［233网校张绪能解析」《 生产安全事故报告和调查处理条例》 、第二十二条事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。
根据事故的具体情况,事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。 
76 ．下列情形导致要约失效的有（） 
A ．拒绝要约的通知到达要约人
B ．要约人依法撤销要约
C ．要约人依法撤回要约
D ．承诺期限届满，受要约人未焦宾承承诺
E ．受要约人对要约的内容住级实质性变更
［答案］ABDE 
［233网校张绪能解析】 《 合同法》 第20 条规定:有下列情形之一的，要约失效。1 ．拒绝要约的通知到达要约人；2 ．要约人依法撤销要约；3 ．承诺期限届满,受要约人未焦出承诺；4 ．受要约人对要约的内容焦止实质性变更. 
77 ．根据《 建设网工程质量管理条例》 ,关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法,正确的有（）。
A ．勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程
B ．勘察文件应注明工程使用年限
C ．勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计
D ．注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责 
E ．有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定
[答案］ACD 
【 233网校张绪能解析」《 建设工程质量管理条例》 第十八
从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。
禁止勘察、设计单位超越其资质等级许可的范围或者以其他勘察、设计单位的名义承揽工程.禁止勘察、设计单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。
勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程.
第十九
勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责。 
注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责。 
78 ．甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该爆证合同的说法，正确的有（) 
A ．保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
B ．