工程机械施工合同.doc

篇一：工程机械施工合同
工程机械施工合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平和诚信的原则，甲方世博园国际馆及后面空地改造，需要工程机械和车辆进场施工，双方就工程机械和车辆事项协商一致，达成如下协议：
一、由乙方提供车辆和工程机械进行施工，所产生费用按小时计算。
二、乙方服务时间：以甲方通知进出场时间为准。
三、乙方服务内容：在施工现场听从甲方管理人员指挥施工。
四、结算方式：按工程进度支付总款的60%，工程完工后28天内付清余款。
单价：
一、以下单价由甲方提供挖机进出场拖车费，大型挖机单次600元/次，中小型挖机单次400元/次。
二、乙方服务价格：50装载机250元/小时，320大型挖机（挖土）350元/小时（破碎）450元/小时，312中型挖机（挖土）250元/小时，（破碎）350元/小时，小挖机190元/小时，小装载机200元/小时，环卫车100元/小时，双桥车工地内倒短70元/车。
三、以上单价均为乙方提供燃油。
四、如甲方需要临时工配合施工，每人100元/工日。
双方责任：
一、工程机械和车辆在工程施工期间由乙方负责维护和保养，以保证甲方施工的要求。二、乙方必须听从甲方现场管理人员及技术人员的工作安排，以保证甲方的施工要求。
违约责任：
一、甲方不按约定支付款项，每逾期一天甲方应向乙方支付未付款0.3%的违约金，乙方有权利停工，造成所有损失由甲方负责。
二、乙方在甲方通知进场服务后2天内未进场服务，甲方有权解除合同，要求乙方支付5000元的违约金并赔偿损失。
三、一方擅自变更、解除合同应向另一方支付5000元的违约金，协商不成，一方可向合同履行地人民法院提起诉讼。
其他
一、未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。
二、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方：乙方：
电话：电话：
年月日 年月日篇二：机械施工合同()
合同编号：
机械施工合同
甲方： （以下简称甲方）
乙方：
为了优质、高效的完成 工程的建设任务，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》及项目的建设要求，明确双方的权利义务关系，甲乙双方本着平等、互利的原则，经过认真研究和协商签订本合同以便共同遵守。
一、 工作内容、工期、项目单价、质量标准
1、工程名称及工程内容：
2、工程位置：
3、施工工期： 日
4、工程细目及单价：
名称：改路挖运土方 单位： m3 （天然密实体积） 单价： 6.74元/m3（含税） 内容： 清表、开辟工作面、挖土、装车、运输、卸至指定工作面、整理边坡、整路槽、配合测量及便道养护等 名称：改路利用土方 单位： m3 （压实体积） 单价： 4.3元/m3（含税） 内容： 清表、开辟工作面、摊铺整平、洒水碾压、整理边坡、整路槽、配合测量及养护等 名称：改路回填砂砾（参照图纸）单位： m3 （压实体积）单价：45.35元/m3（含税）内容： 清表、修便道、开辟工作面、摊铺整平、洒水碾压、整理边坡、整路槽、配合测量及便道养护等
工程数量以实际完成、验收合格为准，甲方与乙方每月核算工程量，如有遗漏，无特殊情况不予补充。
双方签字认可的工程任务验收单和结算单是双方最终结算的依据，除此之外不得另行结算工程价款。乙方施工范围内所发生的一切劳务零星用工，已计入相应单价不再另外计量。
5、质量标准：
（1）
（2） 本合同的工程内容均要求达到优良工程，各项技术指标合格率100%。 检验方法：按照《质量检验评定标准》、施工规范及业主招标文件要求的技术规范
和本标段监理工程师认可等办法。（3） 施工工艺及方法：施工工艺和方法采用部颁规范和规程以及本标段监理工程师认可
的其他工艺和方法。
二、 材料机具的使用和机械调配
1、 施工中所需的机械设备由乙方自行配置，但必须满足甲方施工要求。
2、 施工中所需的油料、水、电等消耗费用均由乙方承担。
三、 结算及付款
1、 乙方全部工程完工并经甲方、监理、业主验收合格后，按实际完成数量予以结算。
2、 根据乙方每月所完工程量，经甲方、监理、业主验收合格后，甲方按业主拨款情况支付
乙方工程费。
3、 接到甲方计量通知后，乙方每期按甲方的工程验收办法填写申请验收单。经甲方工程验
收小组验收合格交由合同部给予计量，合同部根据实际计量工程量和合同单价扣除各项费用后出具工程任务结算单。甲方计量款到户后，乙方根据结算金额上报用款计划交由财务部审核，核查无误后3日内由甲方负责给乙方拨付。
4、 乙方负责施工过程中原材料税费（砂砾及油料）以及机械使用产生的税费，并提供相应
的足额税票；否则，项目部将按实际发生额的对应税率予以扣除。
5、 对于工程变更部分，经业主审核确认后，甲方根据实际情况对乙方进行结算。
6、 为保证农民工工资及当地欠款清还，每次拨款时，由乙方向甲方提供费用使用计划，经
甲方审核同意后，由甲方代付。
四、双方权利与义务：
甲方权利与义务：
1. 对乙方进行技术交底，提供施工图纸、相关的施工方案、施工技术规范、质量检验标准等。
2. 有权对乙方施工项目的质量、进度、安全等进行全方位的检查、验收和评定。
3. 甲方有权对乙方不符合规范要求的行为和项目进行处罚。技术质检部实行一票否决权，对
乙方有质量问题的工程有权勒令其返工，如返工不彻底停止当月计量支付，直到能达到质量要求，其间一切损失及工期延误由乙方负责。
4. 如因甲方或自然灾害原因，工期顺延；若乙方原因造成没有按规定的工期完工，甲方有权
按一定比例予以罚款，并就具体情况扣除乙方机械费重新安排其他机械进行施工，剩余部分工程量按其合同单价的110%予以扣除。
5. .对于乙方不听指挥的操作人员，甲方有权清除出工地。乙方权利与义务：
1. 服从甲方的领导，严格按照甲方提供的图纸、质量要求、安全要求等进行标准化、规范
化、程序化施工，所施工项目必须达优良工程。
2. 由于不按规范施工，造成质量不符合规定标准和设计要求的，其返工费用及延误工期损
失由乙方全部承担。
3. 施工中发生的工程变更，或重大地质变更乙方应在甲方确定施工方案和核实工程量后，
无条件服从施工，施工单价仍为原单价或以甲乙双方协商的单价为准。
4. 保证施工期间，参与本工程的机械设备能满足甲方工期要求，否则甲方有权中止合同，
并要求乙方赔偿损失。
5. 保证不雇用童工，不使用有犯罪嫌疑、传染病及其他危害公众利益的操作人员。
6. 甲乙双方在工程任务验收单和结算单上签字生效后，乙方保证不借任何理由要求甲方给
予增加费用。
7. 乙方必须保证机械的正常使用，设备的维修保养均由乙方自行承担。
8. 乙方同当地发生的一切经济往来（房租费、食宿费、施工过程中所消耗的费用等）由乙
方自行承担，若发生经济纠纷，甲方有权从给乙方拨付的工程款中扣除其所欠当地费用，代扣费为所欠费用的110%，10%作为代扣办公费。
9. 施工中乙方不得以任何理由、借口停工、罢工，如有发生，甲方有权解除合同或对乙方
降低10%单价进行经济处罚。
10. 乙方撤离工地前，必须清理完与当地的所有经济纠纷，以当地村委出具的证明为依据。
五、文明施工、安全生产
1. 甲乙双方都必须加强安全施工管理，增强安全意识，建立各种安全制度，危险作业区设
立安全防护措施，并设危险标志，乙方每个作业班组必须设置一名专职安全员，负责施工安全。
2. 乙方必须对所管理的材料、设备、车辆等做到有专人负责，在施工中，如因乙方违犯操
作规程造成人员伤亡事故或设施损坏、丢失等情况所造成的后果，一律由乙方负担，甲方概不负责。
3. 乙方使用的操作人员应主动到施工路段当地的派出所备案，所有人员应遵纪守法，如有
违法乱纪者或与当地群众发生的切纠纷，其后果均由乙方自负。
4. 乙方必须服从甲方正当的安全管理、指导、检查，如若违反安全规程，甲方有权对乙方
进行停工整顿。5. 乙方机械的操作员必须具有熟练的操作技能，有合法的驾驶执照及相关操作证，在施工
过程中，由此责任事故造成的损失由乙方自己负担。
六、环境保护
甲乙双方必须加强环境保护意识，严格执行国家、地方政府颁布的有关环境保护，水土保持的法律、法规，加强生态环境保护、水资源保护，大气环境保护。做到废弃杂物分类堆放，不随意污染水及空气，降低噪音，同时力行节约，严禁浪费。
七、争议的解决：
本合同再履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决，若协商不成，可在甲方注册地法院解决。
八、本合同一式三份，甲方二份乙方一份。
九、未经事宜，由甲乙双方另行协商签定补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。
十、合同经甲乙双方签字盖章后生效；合同自甲乙双方在工程数量验收单及结算单上签字生效认可后自行失效。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
年 月 日篇三：机械设备施工合同(装载机)
机械设备施工合同
甲方：
乙方：为完成工程任务，乙方向甲方提供工程机械配合施工，为明确双方权利、义务和经济责任，经甲、乙双方协商，根据合同法的有关规定，按照平等互利的原则，同意签订本合同。
一、 施工机械的名称及规格型号 装载机
二、 施工地点 王圪堵水库
三、 装载机施工价格如下：每贰佰叁拾（230）公升柴油为一桶，乙
方装载机每燃烧一桶油挣工资柒佰伍拾（￥750）元。
四、 施工期内装载机使用的燃油料由甲方供给。
五、 乙方必须提供完好的机械设备及熟练操作工一员。
六、 乙方的伙食费自理。
七、 每月施工费先做后付，每月工程计量款到位后，凭工地完工单
和符合国家税务规定的机械施工发票，支付施工费；如机械中途没有经过工地同意自行撤离，则所有款项一律拒付。
八、 机械操作及自身在作业过程中的安全由乙方自负，乙方擅离职
守所造成的任何安全问题与甲方无关，甲方概不负责。
以后乙方机械禁止乱停乱放，必须停放整齐。
十、 工地发现乙方驾驶员有偷油、卖油、漏油、修理用油、盗窃情
况、停放不熄火者罚当月施工费壹个月，严重者追究刑事责任。 本合同一式二份，双方各执一份，签字压手印后生效。
甲方： 乙方
年 月日 年 月日

Welcome To
Download !!!

　　欢迎您的下载，资料仅供参考！

______________________________________________________________________________________________________________

- 可编辑修改-

THANKS !!!

　　致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等
　　打造全网一站式需求

　　欢迎您的下载，资料仅供参考

。

- 可编辑修改-