电力工程施工承包合同模版.doc

协议编号:　 　 　

电力工程施工承包协议

甲方： 　　　 　 　 　
乙方:　 　 　 　　 　

20**年**月

6 / 6
电力工程施工承包协议

发包人:
承包人:
　 依照《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其他关于法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本协议，供各方遵守执行。
　 一、工程概况
1、工程名称：________________;
　 2、工程地点：__＿__＿___＿_____＿　；
３、工程范围：＿_______＿_＿__＿_＿ ；（详见施工图纸内容）；
　4、承包方式：_＿＿＿＿___＿＿__＿_＿_＿ .
5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）
二、协议工期及工期延误
　1、开工日期：________________年_＿＿__＿_＿＿＿＿_＿_＿_月_＿_＿＿__＿___＿____日 ,竣工日期__________＿_＿___年_____________＿__月_＿＿_＿_＿__＿____＿_日 ,协议工期总天数__＿_＿_＿_＿______＿天（以实际进场施工之日算起)；
　２、由于承包人的责任未按本协议规定的日期竣工,每逾期一日，承包人向发包人支付协议价款万分之_的违约金,算至验收合格之日;
　　3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延:
　 a发包人未能按商定提供(或确认）施工图纸及开工条件；
　　ｂ发包人未能按商定日期支付工程预付款、进度款；
ｃ发包人代表(或监理工程师）未按商定提供指令、批准等，致使施工未能正常进行;
　ｄ设计变更或工程量增加;
　 e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过__＿____＿＿＿______小时；
　ｆ不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累计超过_＿＿＿_______＿＿___小时。
　4、承包人在以上情形发生后 日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师）提出报告;发包人代表（或监理工程师）在收到报告后 日内予以确认，逾期不予确认提出修改建议或意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准
工程质量标准:合格、依照《钢结构施工质量验收规范》验收。
　四、协议价款
　　总计协议金额(大写)（人民币）_____________＿＿＿ ，小写￥____＿＿__________　.
　五、工程款结算及支付
　 1、主钢构进场之日起　日内，发包人向承包人支付工程协议总价款的 的进度款;
　２、钢结构主体完工之日起 日内,发包人向承包人支付工程协议总价款的 的进度款；
　　3、工程所有完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程协议总价款的 的进度款;承包人向发包人开具工程协议总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人;
　　六、施工筹备
　　1、承包人在协议签署后 日内免费履行图纸的设计和细化，履行后由发包人提交给设计院,承包人协同参加技术交底以便图纸通过。
　　2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电;
　３、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续,沟通协调好周边及关于部门关系;
4、承包人于接到审查合格图纸 日内履行主构件的加工并运抵工地现场
　　5、承包人严格依照施工图纸中的材料进行采购和加工,并提供主要钢材,彩板的质量保证书；
　 七、安全施工与检查
　１、承包人应遵守工程建设安全生产关于管理规定,严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患；
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工,因发包人原因致使的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用;
　 3、如发生安全事故，承包人应按关于规定立即上报关于部门并通知发包人,同时按政府关于部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用;
4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府关于部门的认定处理。
八、工程竣工验收及保修
　　1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人未能按时参加验收，须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;
２、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按时组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；
3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按时接管,致使工程发生损失，应由发包人承担;
　4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备各方均无法解决,致使该项工程未能所有按时竣工,可作减项竣工，并对已履行工程进行竣工验收和办理移交手续;
　　5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。
　 九、现场代表
　 发包人现场代表___＿＿，承包人现场代表___＿＿___＿___＿___，各方法定代表人或授权代理人的权利义务按本协议商定，解决工程中所遇问题的协商、及决策建议或意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
一方违约时，除前面条款另有商定外,违约方支付违约金____＿__＿________万元。
　 十一、争议解决
各方商定,在履行协议过程中造成或产生争议时,各方应及时协商，协商不成,任何一方应向 人民法院起诉。
　　十二、附则
本协议未尽事宜，各方可依据有关详细情形结合关于规定议定附则条款,作为本协议之附件,与本协议具备同等效力；本协议以各方签字盖章后生效，一式四份,发包人与承包人各执二份，具备同等法律效力。
　　组建本协议的资料文件包括:
　　1、本协议
　　２、标准、规范及关于技术资料文件
　　3、图纸
4、各方关于工程的洽商、变更等书面协议或资料文件
　　协议订立时间：＿＿_年＿_＿月__＿日
　协议订立地点:＿_＿＿_＿＿__＿_＿__＿__＿__
本协议共_ 页
发包人:_＿＿___＿__ 承包人:＿＿_＿＿＿＿_
　 住所:_＿_＿＿_＿_＿_ 住所：＿_＿__＿＿＿_
法定代表人:＿__＿__＿　法定代表人:_＿___＿
　 电话：__＿＿__＿__＿　电话:＿＿＿_＿＿＿__
　传真号码:__＿_＿__＿＿＿ 传真号码:＿＿_＿＿__＿＿
　　开户银行:_＿＿＿__＿_　开户银行:＿＿__＿__
　 账　号:_＿___＿_＿_　 账 号：___＿____＿
邮政号码：__＿_＿＿＿＿ 邮政号码：_＿＿__＿＿