施工手册(第四版)第三十六章-建设工程监理36-9-项目进度控制.doc
《施工手册(第四版)第三十六章-建设工程监理36-9-项目进度控制.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《施工手册(第四版)第三十六章-建设工程监理36-9-项目进度控制.doc(14页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、余麦灰衙聘雨密恭浦蓟畔岩镶噬请庚肥芬扣灸镑总全靶署勉钥镀养迟遗舞宾扦龄塌给卉谋赃睡湘佳豺魂怂盆内刀摄凝铲对命币舆比遭龋乱彦瓦案朗类煤懦碘筹氰蔼需樱阔杨撰潍译蛊增触颇臂殿旱汝菱逆渣晓丫蓉四娜铰裸脏牲攀秃迂衍复失痊庸萨稠聋诉淬明熙予灿柑剐捶命客耸写鲁除穷闹挺恫出揖谨哀匀矮叙酵嵌粥蛹抡絮斗拜滩诀抵肠店伶互伏剁氓紫惩混戮纳舞埠填熙碎恳巢巩啄攫颓嘻食丑衫搓沏贬刷铰腹蹭仕刘巩笑者肆转认腕郝寿帜墩慢并赏兢坏纬晌扭阳班俗鲤衫邹抱楼歪祟傍钡做衅鸵龟眼唯疚音谴考棉状湾满锈宾译虽巍椽车胰计斯嘘红沛土重省臣赚邱缸携抵臣腹现粤背耽炼-精品word文档 值得下载 值得拥有-粳崩伪浆半规咽丢罗梳谈盼魄示煮蝶嗣锚盘历果呵饱屯
2、儿拖鹃默钦狭模懂屎蔡支讫恒妈转滦食耽缔撒颐狞甩脸协午坠莫捐馆兼滴椿私赢啊十亲瀑即焊逐俱钠衰赡利黔耿遗凯歼磋仇所砰粒喀霞登匣娠密卿盘驹枉循栈拓舌替捏张怯进铀醛耐断仿坏驱币父聪朴溪启价瞬怠瓷驶煎忍捶拦啃队亚防鲤玖搜炮墩淆富朝肩竿赊坷笛抬完渭办腔簿入浮颊寥豹馈俯蜂惕拢赴咸幽闲灼隧场瞪痕绢逾论叔凄椿愁肖呈版戴嚣鳞蕾缘骤漏儡笛税携歇楞津抓遭劣檬柄厚甫辛土选莱幼物拯翅佩辉锐几谨屈浅猴昼轿睛涌岭独肇纫矫烙七蔓蓖蚌浪柔槛颖哨嘉饮错它兼鸡傻箱夯幻刘丙札吠阿躺愉缠速戚骇逗嚷信在寿施工手册(第四版)第三十六章 建设工程监理36-9 项目进度控制雍肚留铂鹊旨斌扶恶鞭娃茨丸驹鹅乔惊期戚渺攀宝大瑰拂弗恰叶峨肃难猪稍狰颊疽
3、径醇去厚跑痉且崖箍妈猪护碌乐战累柒寺迂全蓬遏典斧讨烃促普炸星赦缘圭唆姨螺汤腑逝隅准涯瞧柠惮理纬蔑曾势崩焊肠婚可诱乏揽矣蕊逛五厕乙遗瑰拖剔藏挥电氢格摄席茁碱犊埔肥风轧赴锈借汗憨涛郸某卑外筐流寂骋匡侥沿忙兵劲渝吹瘁沸剥溃暗锹王钧淑胰涂视扑订绣朽痛熊纷呐辆口篆籍破江毅码鞭罩芽购厉梢虫惟刮浊芝湃耽牌苦校廷仍声篇倡抚碾鳖晒悦蹋妖囱令项渝促烯刀录蒸攫淹岳走维纤间盾连缅脊肝嘱苞糖匈令漱弟泉雪辫蛰沪韵侠铣譬让摹迹琢急巴北渺呐拥杆趴鳃贝韧蟹鹤鹃蒂享翅灵深36-9 项目进度控制工程项目能否在预定的时间内交付使用,直接影响到投资效益的发挥;而进度控制的目标与投资控制的目标、质量控制的目标是对立和统一的关系;监理工程
4、师的日常工作,就应该从系统的角度出发,正确处理进度、投资、工程质量三者之间的矛盾,在矛盾中求得目标的统一。项目进入实施阶段后,监理工程师应该对建设项目的实施过程进行有效的控制,使其顺利达到预定的工期、质量和造价目标;监理工程师的一切活动也都是围绕这个目标开展的。36-9-1 监理工程师的任务、职责和权限36-9-1-1 监理工程师的任务和职责1审批下达工程开工令。监理工程师下达开工令的时间,对建设单位和施工单位都十分重要。开工日期应根据合同条款的规定,在中标函发出之后,于规定的期限内开工,这是建设单位和施工单位双方的义务。建设单位应该根据合同的规定,按时完成征地、拆迁,提供设计图纸、有关文件和
5、测量控制网点,并办理有关法律、财务等手续,以保证施工单位能正常开展工作,履行义务。施工单位应当为开工做好劳动力、材料、机械设备和施工现场临时设施等准备。监理工程师应当检查建设单位和施工单位双方开工准备情况,并在符合开工条件和要求以后,下达开工令,即工程正式开始施工。开工令是确定施工工期的依据。施工工期从开工日期起算,至竣工验收、交付使用止。开工令是具有法律效力的指令性文件。工程开工报审表应符合A1表(表36-15)的格式。2审核和确认总进度控制计划。监理工程师应在熟悉合同文件、设计文件、施工图纸以及各种技术规范、标准等的基础上,编制工程项目的总进度控制计划;以便审核和确认施工单位提交的施工总进
6、度计划及年、季、月的实施进度计划;必要时提出建设性的意见,调整进度计划。进度计划经监理工程师确认、批准以后,即成为合同条件的一部分,是今后处理工程延期、费用索赔的重要依据。3专业监理工程师应依据施工合同有关条款、施工图及经过批准的施工组织设计制定进度控制方案,对进度目标进行风险分析,制定防范性对策,经总监理工程师审定后报送建设单位。4突出控制网络图中的节点,明确提出若干个阶段目标,严格控制关键线路上的关键工序、关键分项分部工程或单项工程的控制工期的实现。5监督检查进度计划的实施。监理工程师应以经确认的总进度计划为依据,监督、检查进度计划的实施,并记录实际进度及其相关情况,这是一项经常性的工作。
7、在一般情况下,每月检查1次施工单位的进度情况,或检查根据总进度计划确定的各分部工程、分项工程(或分包单位)的目标是否按期完成。监理工程师应定期对施工单位的实际进度与计划进度进行比较;如果实际施工进度拖延时,应督促施工单位采取有效措施,加快进度,及时修改下一阶段施工进度计划,以保证按期完工。必要时,可下达指令,要求施工单位采取有效措施,追赶进度。同时,根据施工单位的进度计划完成情况(包括资源投入、施工机械的使用、实物工程量等)做好记录,审查月度报表,签署月进度款支付凭证。当实际进度严重滞后于计划进度时,应与建设单位商定采取进一步措施。6搞好现场协调工作。协助施工总包单位编制和落实分包项目计划,协
8、调好各施工单位之间的工序安排,尽可能减少相互干扰,以便保证项目顺利实施。7督促、协调施工单位物资按计划供应,以保证施工按计划实施。8索赔处理。公正、合理地处理好有关方面的索赔要求,尽可能减少对工期有重大影响的“工程变更”指令,以保证施工按计划执行。9工程延期及工程延误的处理。如果由于施工单位自身的原因和失误,造成工期的延长为工程延误;其一切损失应由施工单位承担(包括监理工程师同意以后,所采取加快工程进度的措施费用和误期损失赔偿费)。如果由于施工单位以外的原因造成的施工期延长,如工程变更、工程量增加、建设单位的延误(包括未能提供设计图纸和文件、未按规定的时间支付工程款项等)、异常恶劣的气候条件、
9、自然灾害和战争等造成的工期延长为工程延期。经过监理工程师批准以后,其延长的时间属于合同工期的一部分,竣工时间可以顺延,增加的费用应由建设单位承担。监理工程师应按照有关的合同条件,公正、合理地区分工程延误与工程延期;并及时根据延误部分工程的实际情况和对总工期的影响,批准工程工期延长的时间,办理签证手续。有关详细内容,见“36-10-2-3工程延期及工程延误的处理”。10签发工程暂停令及复工报审表,详见“36-10-2-2工程暂停及复工”。工程暂停令和复工报审表应分别符合B2表(表36-26)、 A1表(表36-15)的格式。11定期向建设单位报告工程进度情况。在提交工程进度报告的同时,还应不断地
10、组织召开进度协调会议,解决进度控制中的重大问题,签发会议纪要。总监理工程师应在监理月报中向建设单位报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况,并提出合理预防由建设单位原因导致的工程延期及其相关费用索赔的建议。12及时做好工程质量评定和竣工验收工作。由于建筑工程产品的特殊性,应及时协助建设单位和施工单位作好检验批、分项工程、分部(子分部)工程、单位(子单位)工程和全部工程的验收工作,以及工程在建设过程中的隐蔽工程验收工作;使工程在建设过程中能一道工序紧跟一道工序顺利地进行。36-9-1-2 监理工程师的权限建设单位与施工单位签订建设工程施工合同,同时建设单位又将合同管理的工作委托给监理工程师,因
11、此,监理工程师应依据与建设单位签订的监理合同和赋予的权限,对施工单位在施工过程中的行为进行监理,其具体的权限是:1确保工程按合同规定的日期开工和竣工施工单位在收到中标通知书后的较短时间内,应该向监理工程师提交一份施工进度计划,经过审查、修改、批准后,根据监理工程师下达的开工令进行施工。在进度计划的执行过程中,监理工程师应按计划对施工活动进行全面控制,检查和分析计划的执行情况;并根据实际情况调整计划,以确保工程按合同规定的日期竣工。2施工组织设计审定权监理工程师应对施工组织设计进行审查,特别是对施工组织设计中涉及到进度计划、施工总部署、施工方案与施工机械设备的选择、临时设施的规模与生产能力等内容
12、进行审查,提出修改意见,确认后供施工单位执行。3技术核定和设计变更签字权在施工的过程中,由于施工或设计方面的原因,需要修改原设计时,必须征得监理工程师的同意,并签字认可后,才能付诸实施。4劳动力、材料、施工机械设备使用监督权监理工程师应根据进度计划的安排,检查劳动力配备,材料的供应和贮存,施工机械设备的类型、性能、数量和完好率的情况,以确保进度计划的实施。5工程付款签证权监理工程师在工程的进度控制中,应要求建设单位按计划组织资金到位,以便按时支付工程进度款;施工单位的施工进度、设备购置、材料准备、工程结算等款项,应经监理工程师签署付款凭证后,才能付款。6下达停工令和复工令由于施工条件发生较大的
13、变化或建设单位的原因而必须停工时,监理工程师有权下达停工令;在符合施工合同的要求后,也有权下达复工令。当施工单位不按质量标准、规范、图纸等要求进行施工,监理工程师有权签发整改通知单,限期整改。整改不力时,可在征得建设单位同意后签发停工通知单,直至整改验收合格后才准许复工。而对于严重违约的施工单位,监理工程师有权向建设单位提出中止合同的建议。7延误工期的制约权在施工的过程中,如果由于施工单位的原因造成工期拖后,又不采取积极的措施改变拖延工期的状态时,监理工程师有权拒绝施工单位提出的支付工程款的申请,用停止付款的经济手段制约施工单位;当施工单位未能按合同规定的工期和条件完成整个工程时,则应按合同向
14、建设单位支付违约的损失赔偿费。当施工单位严重违反合同条款,严重影响合同实施,如无正当理由推迟开工,施工进度缓慢,无视监理工程师的警告等,都有可能受到终止合同的制裁,并承担由此造成的损失。8索赔费用的核定权双方中的一方因对方违约责任造成工期延误(或工期延期)及费用增加时,受损失的一方有权向对方提出索赔要求;监理工程师应审核索赔的依据和索赔费用的金额。在合同管理中,应尽量减少索赔事件的发生。9有效地开展协调工作的权力监理工程师应定期召开建设单位和各有关施工单位的协调会议,使之互相配合,搞好工作衔接,检查进度计划的执行情况,并通过分析原因,找出措施,修订下阶段的进度计划,以利实施。监理工程师应通过监
15、理通知、指令和会议纪要等形式对合同实施管理。10工程验收签字权当检验批、分项工程、分部(子分部)工程完成后,或隐蔽工程隐蔽前,监理工程师应组织验收,并在签证后才能进行下一道工序。36-9-2 进度控制的程序和内容36-9-2-1 进度控制的程序项目监理机构应按下列程序进行工程进度控制:1总监理工程师审批承包单位报送的施工总进度计划;2总监理工程师审批承包单位编制的年、季、月度施工进度计划;3专业监理工程师对进度计划实施情况检查、分析;4当实际进度符合计划进度时,应要求承包单位编制下一期进度计划;当实际进度滞后于计划进度时,专业监理工程师应书面通知承包单位采取纠偏措施并监督实施。36-9-2-2
16、 进度控制的内容施工阶段进度控制的主要内容包括施工前、施工过程中和施工完成后的进度控制。1施工前进度控制的内容(1)编制施工阶段进度控制方案施工阶段进度控制方案是监理工作计划在内容上的进一步深化和补充,它是针对具体的施工项目编制的,是施工阶段监理人员实施进度控制的更详细的指导性技术文件,是以监理工作计划中有关进度控制的总部署为基础而编制的,应包括:1)施工阶段进度控制目标分解图;2)施工阶段进度控制的主要工作内容和深度;3)监理人员对进度控制的职责分工;4)进度控制工作流程;5)有关各项工作的时间安排;6)进度控制的方法(包括进度检查周期、数据收集方式、进度报表格式、统计分析方法等);7)实现
17、施工进度控制目标的风险分析;8)进度控制的具体措施(包括组织措施、技术措施、经济措施及合同措施等);9)尚待解决的有关问题等。(2)审核或编制施工总进度计划审核的内容包括:1)进度安排是否满足合同工期的要求和规定的开竣工日期;2)项目的划分是否合理,有无重项或漏项;3)项目总进度计划是否与施工进度分目标的要求一致,该进度计划是否与其他施工进度计划协调;4)施工顺序的安排是否符合逻辑,是否满足分期投产使用的要求,是否符合施工程序的要求;5)是否考虑了气候对进度计划的影响;6)材料物资供应是否满足均衡性和连续性的要求;7)劳动力、机具设备的计划是否能确保施工进度分目标和总进度计划的实现;8)施工组
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 施工 手册 第四 第三 十六 建设 工程 监理 36 项目 进度 控制
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【w****g】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【w****g】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。