公路工程里检验试验合同范本[范文].doc

公路工程里检验试验合同范本
发包人：*****置业有限公司
承包人：
经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目
工程名称：*****道路工程
工程地点：位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块
承包范围围：总平面图中标段所示道道路路基工程(包括素土夯夯实、碎石压实、路基排水水沟)
承包方式：包工包包料、包质量、包工期、包包安全、包文明施工及验收收通过。
合同价款：合同同总价(暂定)元单价(综综合单价包干)
大写元
质量标准：合格。
工期：：
工程总日历工期天。具具体开工日期以招标单位书书面通知为准。
二.技术术标准及图纸
图纸
发包包人提供：
技术标准：

执行《工程施工质量验收收规范》及现行国家、上海海市相关技术标准、规范;;
质量评定执行相关质量量检验评定标准。
所有材材料必须有出厂证明质量保保证书、合格证及检验报告告。
三.双方权利和义务务
发包人的权利和义务
发包人委派的业主代表：

姓名：职务：
监理单位位及委派的工程师：
监理理单位：
姓名：职务：
职权：对施工阶段质量、进进度以及现场工程量签证进进行监理与控制、参与工程程竣工验收以及保修阶段的的相关工作。
发包人主要要工作：
负责场地三通一一平;
确定水准点与坐标标控制点，以书面形式交给给承包人并进行现场交验;;
提供地下管线布置图、、有关隐蔽障碍物资料;

负责组织承包人和设计单单位及有关部门参加施工图图纸会审工作，并作好各方方签署的交底会审纪要;
进行工程协调、管理、验收收与及时安排下道工序;

按合同约定支付工程款。。
承包人的权利和义务
项目经理
姓名：职务：
项目经理代表承包人就此工工程项目全权对发包人负责责。
承包人主要工作：
本合同签订后收到发包方通通知2天内，承包人进场完完成施工准备。
严格按照照发包人提供的施工图进行行施工，不得擅自更改设计计要求及工程内容。
负责责编制施工组织计划、工程程进度计划、用电计划，并并报送发包人及监理单位审审核批准;
负责本工程施施工范围内的施工安全工作作。承包人应按有关规定严严格实施安全防护措施，承承担由于自身安全措施不当当造成事故的责任和因此发发生的费用;
做好现场设设备、材料的照管工作。做做好现场施工记录，配合发发包人和监理单位进行质量量检查;
工程竣工验收后后2周内向工程施工总承包包单位提供肆套竣工图及竣竣工资料;
发包人在招标标文件中提出的，承包人在在投标文件中认可且与本合合同不矛盾的其他工作。
负责所施工工程的验收通过过，并保证相关部门的开通通。
四、工程价款
a、、本工程采用综合单价方式式，此价格涵盖了完成该工工程项目所需的包括所有土土建安装费用、质检费用、、水电费、管理费、利润、、税金、劳务、监督、赶工工措施费、开办费、机械进进出场费、安全文明施工以以及为完成合同约定工作的的其他一切费用。该单价在在合同实施期间保持不变，，不受市场价格及政策性价价格的调整而增减。
b..设计变更所增加的费用，，有合同单价的按合同单价价，没有合同单价的根据上上海市93土建定额再结合合上海市有关文件进行编制制，如93土建定额中没有有的子项，可套用市政定额额中相应的子项，费率按993土建定额四类下浮计取取.设计变更中所增加的材材料：报价书中有的按报价价书，报价书中没有的承包包人应报所需材料的名称、、品牌、规格型号、等级、、产地、价格，经发包人审审定后方可使用，并作为结结算依据。
d.工程报价价单详附件，工程量按实结结算
e.结算审计承包人人付费执行采用沪建建(XXX)641号，沪价费((XX)054号文《工程程造价审核收费标准》，由由发包人代扣代付
五、工工程价款的支付
工程完工工经甲方、监理验收合格后后，甲方向乙方支付至合同同总价的75%;
工程结结算后，支付至工程结算总总价的95%，其余5%的的质量保证金，待质量保期期满一年后支付，如保修期期内由于承包单位原因产生生的质量问题，由承包单位位免费维修，如承包单位22天内不到，由发包人处理理，所发生费用加10%的的管理费由承包人承担;

六.安全文明施工
承包包人应按建设总承包单位工工程施工现场管理规定及发发包人统一管理制度的规定定，精心组织、文明安全施施工;发包人、总承包单位位对承包人任何违反现场管管理制度的行为均有权予以以制止，直至罚款和解除合合同。
承包人在施工过程程中发生的一切安全事故、、质量事故均由承包人自行行负责并承担相应的经济责责任、法律责任及相应的一一切经济赔偿。
七.竣工工验收
承包人在工程具备备竣工验收条件前24小时时通知发包人组织竣工验收收。发包人在收到通知后及及时组织有关单位进行验收收，并在验收后2天内给予予认可或提出整改意见。承承包人按要求整改，并承担担自身原因造成整改的费用用。
承包人在通过竣工验验收合格后7天内向发包人人提供符合上海市城市建设设档案管理要求的竣工资料料肆套。竣工资料包括文字字资料、竣工图、工程照片片，并提供相应的电子文档档资料。
八.违约责任
发包人违约：
因发包人原原因和不可抗拒原因造成工工期延误，工期顺延，费用用不计。
承包人违约：
因承包人原因，未按本合同同第条所示工期按时竣工，，每延误一天，承包人按33000元/天向发包人支支付逾期违约金，并承担由由此给发包人带来的全部损损失。
因承包人原因工程程质量达不到本合同约定的的质量标准，由承包人无条条件进行返工、整改、修复复或采取其它补救措施达到到合同质量标准，所产生的的费用包括重新检测所需费费用均由承包人自行负责，，并且向发包人赔偿本工程程项目总造价的5%的违约约金。如因承包人工程质量量不符合要求，发包人、总总承包单位提出整改要求后后7天内承包人仍未予以完完善的，发包人、总承包单单位有权另行安排单位完成成相应整改工作，由此发生生的费用及损失均由承包人人承担。
承包人在施工过过程中弄虚作假，采用不合合格工程材料的，除责令返返工并赔偿损失外，每发现现一次罚款5000元。
如施工完毕后，未能通过相相关部门的验收及开通，招招标方将不予以支付剩余的的工程款，直到验收合格并并开通后，发包人无息支付付。
九、争议
在履行合合同过程中产生争议时，双双方首先本着友好态度协商商解决;若协商不成，可向向上海仲裁委员会仲裁。
十、合同生效与终止
本合合同经双方法定代表人或其其委托代理人签字且加盖法法人公章后生效;
合同订订立时间：XX年月日;
合同订立地点：上海市。
发包人、承包人履行合同全全部义务，承包人向发包人人交付竣工工程后，竣工结结算价款支付完毕，本合同同即告终止。
十一、合同同附件
投标文件
招标文文件
道路平面图及标段划划分图
报价书
十三、合合同份数
本合同正本贰份份，双方各执壹份，具有同同等法律效力;
副本陆份份，双方各执叁份。
本合合同其它未尽事宜双方可另另行签订补充协议明确。

发包人：(公章)承包人人：(公章)
委托代理人人：委托代理人：
电话：：电话：
传真：传真：
签订地点：
签订时间：

公路工程里检验试验合同同范本相关内容:最新有关关车辆运输合同的范本 甲方(托运人)：乙乙方(承运人)：甲、乙双双方经过协商，根据合同法法有关规定，订立货物运输输合同，条款如下：一、合合同期为一年，从年月日起起到年月日为止。...
铁路包裹托运单 注注意事项1.除包裹票票号号及实际重量栏由车站填写写外，其他各栏均由发货人人填写清楚。2.每件包裹裹最大重量不得超过60公公斤，最小体积不得小于立立方米。3.危险品(爆炸炸、易燃、自燃、有毒、腐腐蚀性物品等)和限制运输输物品。均不得按包裹托运运。
公路收费权质押合同同 合同编号：____________________出质人：_______________________________住所(地址)：：________________________法定代表人：__________________________质权人人：______________________________住所(地地址)：________________________法定代表人：_____...
物流运输合合同纠纷案例 原告告重庆美心麦森门业有限公公司诉被告华宇物流集团重重庆市华宇恒有限公司南坪坪分公司运输合同纠纷一案案,本院受理后依法由审判判员唐明成适用简易程序公公开开庭进行了审理。原、、被告委托代理人到庭参加加诉讼。本案现已审理终结结。
货物配送合同 甲方：___________________________地址：____________________________乙方：___________________________地址：：___________________________根据《中华人民共共和国合同法》，本着互利利互惠的原则，就甲方委托托乙方配送货物事宜，为了了明确双方的责任...
文昌仁昌木业胶合板厂有限限公司诉海南福鼎物流有限限公司水路运输合同纠纷 上诉人文昌仁昌木木业胶合板厂有限公司(以以下称仁昌公司)因与被上上诉人海南福鼎物流有限公公司(以下称福鼎公司)水水路货物运输合同纠纷一案案，不服海口海事法院(XXX)海商初字第9号民事事判决，向本院提起上诉。。
运输合同（海洋） 订立合同双方：_____(简称甲方)委托_____交通厅海运局(简简称乙方)计划外托运_____(货物)，乙方同意意承运。根据《经济合同法法》和____海上运输管管理规定的要求，经双方协协商，特订立本合同，以便便双方共同遵守。
最新有有关水路的运输合同范本 甲方：________乙方：________双方经充分协商，达成成如下协议。1.运输货物物：2.运输方法：乙方调调派____吨位船舶一艘艘(船舶___吊货设备))，应甲方要求由_____港运至___港，按现行行包船运输规定办理。

10 / 10