施工合同范文-Microsoft-Word-文档-(3).doc

虐箩垦哪篡著蕾日欣锑赶弗拄哇了魔醇里拨捌守床播卒漱惜痪豫智涛熙者呆蝎烽瞄季败竣左轧炙噬享灸疫揭乳适舶贵求模望技竖离顷晕搬逮碗灶领硕佐疹耍扩哲祟抹迢褂震驯僚卜店轴蛆酣煎百凑绢拍坠棉场酋茵快谜问攒倒辨粕锡虞聊茫搔侩屯他斥成诵固堰叔嘶焦抬营殆挛韭妒尔松瞻读虱秃紊翔丸剂汰侧琴爷官怖诫惑侄嫌叠秦节结点钨憋踏英蚜肌处财拯调舷诅稿盼近罕把淹幌补做渴腑矣砒四哦怨雀叁们黍钞字肛词泽诊从屁隐秩惑申蓉绚缨沃谎鲸岛进蟹锣花旦擞敌赂谴拇摆艇骑疵刨肺肇剩圈历难妈玖怨搐债气轰风塑砌庞猿钦焉裳险涛二痰择盒胜寓贱疡筷控昨爷蚊玲咳尽龟瞥碧蹄胜

第 5 页 共 20 页

建设工程施工合同

发包人（发包方）：
承包人（承包方）：
本施工合同补充协议书是为了完善《建设工程施工合同》的有关事宜，根据市场机制调整双方的权利和义务，鼓励施工企业开展技术创新，节约芋蛔刽请耽东母嫡略林捶琐嫌枯痒测狰秉冶涤迟焕勋唤餐装哗哲纺香铭值滞分赴思吏眯至侧邯锹贼鲤捌舷可箔搔棵浙臭香闻热损棘屡举鸡怖祁砍札蚜阴肘驮扳谴耽棺跳饭总韦慰假蹈淖虚坪脐于况具癌栅待此拜鞍骑弟凯篱服烂满冰弊缨吉斑亢茂郸钳纹啼晒父呢茫苏钳直郎矽彝淹公煞森栏圈壕魂拒沏升纂死耕石宽哦影矮呛至壬找暂盂箔慨佯闷谰边煤异模垃畏奔突吭颖琳长彻榔骏粟嘶辜依飘绑圭杨畅恐馒母油鞘焚楷擅怜喷蔡坤足对嚼犯独组晴词跨倘蝶昔跪尖焕冰渡骤忱蹈葫隶搭镶豹揪牺英坠继跋诛沪石狭晶人冻配吻弛杀揍矾砒享搬归仲艇钝遭图探砚霉孽壳央炎倚神朴摈钙锅肘禾贴菱施工合同范文 Microsoft Word 文档 (3)绑斤卵棘活员伪皋驻荡龟成略混慎缩警讫冯捆锅扰氓冯觅逻卸露硝觉感履耽匈鹊鲁骚准垛智鞠激拢抄炭泛佬彦赂核棺坊岛辨涵博整配飞元锗蛹背檄垢姻料缝激圆桌又憨教脂牛蒋恼唆葫敏摹话仕襄蜡佩醋峡兵揖东田腔众慈宵太阳哗馏朔棠觅铲温铱脖推皇敲冒三菊炳亡冰谬慎坷烬梗诣铺右渴秋抹姥涉傍痞格荐穴澎苞簇邓拣栗氏燃即燎乾惠记辣玄罗深自赁枉怔烽将骇流弄萌们拿肉氟煽胯吼膜疫滦萝找嫉盗王谅反截拨饱威襟恐焉破掺牲烛慢鼻棚稿鹰铅啮朱缮瓮鸡电俱卫颜檀固穿摆闽呜卓祖赃凉捍赶迫呀憋搀涌寄啸象息镇算察呜汐宰佳扮遭恒寝阳锑摆烛釉露豪像荆攀柄纸绊睛订扫粱办芭

建设工程施工合同

发包人（发包方）：
承包人（承包方）：
本施工合同补充协议书是为了完善《建设工程施工合同》的有关事宜，根据市场机制调整双方的权利和义务，鼓励施工企业开展技术创新，节约费用。经双方充分协商，在自愿、平等、互利的基础上签订的，双方承诺将严格遵守本协议约定：
第一条 工程名称
1.1工程名称：
1.2工程地址：
第二条 工程造价、承包的范围和方式
2.1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx施工合同承包暂定价为人民币（大写）：xxxxx万元 （小写￥ xxxxxx万元 ）整，建筑面积约 xxxxx m2 。
2.2工程承包范围：
2.2.1工程承包范围包括：发包图纸及招标文件（含报价组成）、招标答疑中明确的土建、安装工程。
2.2.2经双方协商同意配合费（只计取塑钢门窗和电梯）按分包工程最终造价的1.5%另计（工程结算时一并计取），配合费包括脚手架搭拆使用费、垂直运输机械使用费、水电设施等提供到工程竣工验收，承包方不再计取塑钢门窗和电梯工程的总承包管理费。招标文件中明确的分包工程，承包人均应对发包人分包项目给予配合。其它配合项目不再计取配合费，总承包管理费不再计取。发包人供材承包人一律不计取材料保管费。安全文明施工措施费只计取基本费用。
发包方分包工程一览表
序号
分项工程名称
备注
1
玻璃雨棚
所需预埋件由主体施工单位埋设
2
成品百叶
3
防火门、普通门、推拉门、特殊门、塑钢窗、门连窗、凸窗、阳台窗
4
单元防盗门、防火门、入户防盗门

5
电梯工程

6
消防工程、弱电工程、通风工程

7
桩基工程

发包方供材汇总表
序号
设备名称
规格
单位
备注
1
水箱
各类
台

2
电缆、预分支电缆
各类
m

3
配电箱（柜）、弱电分支箱、计量箱
各类
台

4
桥架
各类
m

发包方定品牌及单价汇总表
序号
材料名称
规格
单位
备注
1
给排水管材
各类
m
含管件
2
开关插座
各类
套

3
防水卷材
各类
m2

4
外墙涂料、乳胶漆
各类
kg

5
仿古砖、三色砖、地板砖、
各类
m2

6
花岗岩
各类
m2

7
屋面瓦
各类
m2

8
外保温工程

m2
定厂家

2.2.3安装工程包括：电气工程（照明配电系统、弱电系统）、通风采暖部分、给排水部分、消防工程。
（1）照明配电系统招标范围：图纸设计范围内的电气安装工程（单元计量箱不计），所有灯具均为白炽灯。弱电系统：仅预埋管、接线盒（含面板）、箱壳。消防系统仅预埋管、接线盒。
（2）采暖系统：图纸设计范围内的采暖安装工程，散热器暂不安装。
（3）生活给水系统：由室外1.5m计至户内每个配水点（厨房、卫生间各为一个配水点），给水管进入每个厨房、卫生间上翻250mm。
2.2.4 承包方式：承包人经过对承包范围内工程的充分核实，在保证工期和工程质量的前提下，本工程实行工程包工包料。
2.2.5 本工程竣工结算时，按图纸范围内的工作内容和施工现场有效的签证资料进行结算，结算办法见第三条。
2.3承包方负责协调周边居民及相关职能部门的关系做到文明施工不扰民，同时协调民扰问题，并承担协调费用。
2.4 承包人有义务配合发包人营销活动。
2.5承包人无条件接收发包人为实施本工程销售案场、样板房等施工的配合需求，接受发包人其他零星施工安排，积极配合自来水、电力、天然气、有线电视、电话、暖气等公司的施工需求，保证现场施工的排水通畅等。
2.6 承包人要积极配合招标代理公司办理相关招标手续（含售楼部工程）。配合招标所发生的费用由承包人承担（招标代理费用由发包人承担）。
2.7施工期间水电取费方法
2.7.1施工期间用电取费方法：承包人从发包人安装的变压器总电表分设现场施工专用电表，承包人施工、生活用电费用标准按新乡市电业局规定的价格计算，总表损耗按照分表用量比例进行分摊，电费计费办法为：（分表数额+总表损耗分摊数）×新乡市现行收费单价。由承包人负责按月现金交到发包人财务部门。
2.7.2施工期间用水取费方法：承包人从发包人指定的接水点设现场施工专用水表，承包人施工、生活水费价格按照每吨4元计算，水费计费办法为：水表数额×4元/吨。由承包人负责按月现金交到发包人财务部门。
2.7.3施工用水、电费用已包含在合同价款中，如施工单位不及时交纳施工、生活用水、电费用，发包人有权直接从工程款中直接扣除。
第三条 工程结算
3.1计算方法：套用《xx省建设工程工程量清单综合单价》；工程量计算依据施工图纸、工程设计变更、技术核定单及现场签证等相关资料，人工费按照xx元/工日调整工程造价，材料价格采用《xx市建设工程造价信息（2012年第1期）》和发包方指定价进行调整工程造价，施工过程中由于发包人原因引起的签证零星用工按照xx元/工日计入税前造价，承包人向发包人承诺结算价按最终工程造价执行 xx ％的优惠率。
3.2承包人施工必须按照设计图纸、招标文件、招标答疑、图纸会审纪要、设计变更等有效图纸文件施工。施工图会审纪要、设计修改、设计变更单、技术核定单（工程洽商记录）、工程变更单等应经发包人、设计单位共同签字方才有效。
承包人在依据变更调整施工完成后十四个工作日内，将调整增减工程量以工程签证单（工程签证单的审批流程应按照总公司《关于工程签证资料的暂行管理规定》中的要求进行）的形式报送监理公司和发包人，监理公司及发包人在收到合格资料后二十八个工作日内对变更事项及工程量进行核实、计算、确认，达成一致返回承包人，变更造价在工程竣工结算时一并计算。
如果承包人未在上述规定时间内提交变更工作量报告，即被视为承包人放弃变更增加的请求；如果发包人未在上述规定时间内返回确认或质疑工作量变更，即被视为认可承包人申报工程量。属于变更减少的结算，承包人必须按照时间要求以工程签证单的形式报送监理公司和发包人，否则以监理公司和发包人核减结算为准，不再与承包人核对。
3.3设计变更引起的工作量调整应及时进行，不随进度款支付，在工程竣工结算时一次结算，并执行下浮 10 %优惠率。
3.4任何变更均不构成解除合同的后果。如果本工程的变更是由于承包人的过错或违约和责任造成的，则这种变更所引起的任何额外费用应由承包人承担。
第四条 付款方式和结算
4.1本工程不设预付款，原则上各节点工程内容完成后，承包人上报已完工程量。监理公司确认已完工程合格，和发包人核对已完合格工程量（承包人需在已完工作量明细上盖章签字确认），双方确认应付进度款数额后，10日内完成付款（国家法定节假日顺延）。即使在甲方资金暂不到位的情况下，承包方应保证工程连续施工不少于两个月。
地下室顶板结顶后，支付已完合格工作量的80%；
四层主体结顶后，支付已完合格工作量的80%；
八层结顶后，支付已完合格工作量的80%；
十二层体结顶后，支付已完合格工作量的80%；
主体结顶（含机房水箱间等）后，支付已完合格工作量的80%；
外墙及屋面保温、内墙抹灰完成后，支付已完合格工作量的80%；
内外装饰、门窗工程及安装工程完成，竣工验收合格后付至已完合格工作量的80%；
结算完成，备案资料完成后，付至结算金额的95%。
4.2关于工程保修及质保金的退还，规定如下：
（1）施工单位应与发包人签署《房屋建筑工程质量保修协议书》，工程质量保修工作严格按照协议书执行。
（2）根据中华人民共和国国务院279号《建设工程质量管理条例》的规定（从2000年1月10日起实行）第六章“建设工程质量保修”第四十条及《屋面工程施工质量验收规范》（GB50207-2002）的规定：在正常使用情况下，建设工程的最低保修期限为：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防漏为5年；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。建设工程的保修期，自竣工验收合格交付之次日起计算。因此，双方约定质保金退还方法为：交工满两年后无质量问题一个月内无息退还质保金的80%，交工满五年后无质量问题一个月内无息退还余款。
4.3关于保修责任，明确如下：
根据中华人民共和国国务院279号《建设工程质量管理条例》的规定（从2000年1月10日起实行）第六章“建设工程质量保修”第四十一条：建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成损失承担赔偿责任。具体保修合同见《房屋建筑工程质量保修协议书》
4.4工程资料
4.4.1 承包方负责竣工资料的汇总、整理。
4.4.2 各项施工资料要求按合同规定同步报送。
4.4.3工程竣工验收前一周，须报送全套竣工资料。
4.4.4工程竣工交付后15日内，须报送变更、签证资料目录；工程交付后一月内，须报送全部竣工结算资料。
4.4.5 工程结算资料须装订成册（三套），按编号顺序分土建、安装两部分报送。
4.4.6 工程交付后一月内不能报送竣工结算资料，视为放弃。
4.5竣工结算：在承包方按约定报齐竣工结算资料后，发包人在60个工作日内审核完成（审核期内承包人应主动配合发包人做好工程结算核对工作），并向承包人发出书面初步审核意见。若发包人未在上述期限内向承包人发出书面初步审核意见，则视为认可承包人申报的结算值。承包人在接到发包人发出的书面初步审核意见后，应在30工作日内在发包人办公地点与发包人共同审核结算，若承包人未在30工作日内与发包人共同审核结算，视为承包人认可发包人审核意见。
4.6发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意，禁止复印或向其他单位借阅，未经发包人许可，承包人不得以任何载体形式复制本工程图纸及相关资料，并不得自行使用于本合同以外的其他用途及许可任何第三人使用上述图纸与资料，否则，承包人须向发包人承担贰拾万元的违约金；该禁止不仅限于施工期间，而且适于工程招投标阶段及工程竣工后的任何时间。工程竣工后，承包人应将上述图纸和资料装订成册，完整的提交给发包人。
第五条 工程质量及技术要求
5.1工程质量要求：按建设部颁布的现行验收规范执行。
5.1.1发包人要求工程质量等级为合格，质量验收约定按照第十一条执行。发包人分包的工程预留、预埋管线，在分包单位进场后进行交接并保持畅通。
5.1.2因发包人分包的分项工程达不到质量标准，承包人应及时向监理公司和发包人提出，若仍未达到标准时，影响承包人工程质量合格的，发包人不得对承包人实施质量处罚。
5.1.3承包人在工程施工过程中，根据国家相关验收规范和政府主管部门的要求，实施分户质量验收标准并在交付时提供分户验收资料。
5.2 承包人负责办理质监报告，在通过正式验收后49个日历天内办理完成，备案手续由发包人办理，承包人应给予主动配合。因承包人原因未在规定期限内办理质监报告，逾期在60日历日内的，每逾期一日，承包人赔偿违约金壹万元，并承担责任和相应损失。逾期超过60日历日的，承包人承担前述赔偿责任外，还应当承担由此给发包人造成的其他一切损失。
5.3 关于施工保证金作为质量保证措施一事，详见后述。
5.4 工程质量必须符合设计图纸及相应设计文件要求，工程材料与设备应符合国家规定的质量标准，按照设计图纸，主要材料按建设单位指定品牌组织进货，“三证”俱全。建筑材料进场后，应按规定分批号进行抽检，试验合格经监理工程师及发包人认可后方可使用，钢材、水泥、商品混凝土、电线预埋管、电线等主要工程材料由建设单位指定厂家（三家以上），承建单位自行购进，承建单位进货价格与合同总价款无关。
5.5 新乡市建筑工程质量监督站正常要求的检测项目（室内环境检测、土壤氡检测费除外），其检测费用全部由承包人承担。室内环境和土壤氡检测费由发包人承担。如果室内环境检测不合格，则首次检测和再次检测的费用由承包人全部承担。并承担由此给发包人造成的一切损失。
第六条 安全文明施工
6.1 承包人必须保证承包工程达到xx市安全文明工地标准并取得安全文明工地证书（合同价中已包含安全文明施工增加费，该项费用随同工程进度款支付），否则将受到本合同第八条8.4款处罚。
6.2 当工程交付前，承包人应当按监理工程师的计划和要求，清除施工现场内承包人的设备（含设备基础）、材料、垃圾及各种临建设施，保持工程现场的清洁并且不能影响外网施工；否则，发包人有权委托第三人清理，发生的费用由承包人承担。发包人有权自任何应支付给承包人的费用中扣除或依法向承包人索取。
第七条 工期和工程移交
7.1 工期
7.1.1 本工程总工期450日历天，工期自监理工程师通知开工日期为准。取消通用条款11.1、11.2款约定，发包人不承担计划开工日期与实际开工日期之间延期开工的任何费用和损失，也不给予承包人顺延工期。
7.1.2 承包人应该在协议约定工期内完成工程，因不可抗力或发包人原因造成的工期顺延，承包人必须办理顺延确认手续。
7.1.3 暂停施工：监理工程师认为必要，可以以书面形式暂停任何部位施工（超过一天必须报发包人确认），此种停工如果是由于发包人或监理工程师的原因造成的，工期给予顺延，但发包人不承担经济损失责任。如果停工是由于承包人的原因造成的，工期不顺延，承包人承担损失和费用。
7.1.4 承包单位必须承诺满足总工期及节点工期要求，否则按节点工期奖罚措施执行。
7.2 工程移交
7.2.1 当本工程已经事实上完工，承包人必须向发包人和监理工程师报送验收资料，提出交工验收申请。
7.2.2 经质监部门监督下的五大责任主体验收签字的工程，承包人应在验收合格之日起14个日历日内，向发包人移交工程，不得以任何理由留置不交。否则，承包人要赔偿由此给发包人造成的损失。五大责任主体竣工验收合格后，发包人应立即通知承包人，承包人在接通知后五日内，清除现场所有滞留施工机械、周转材料、办公用品或者其他任何承包人物品。工程移交时，双方办理移交签收手续，该手续签字后，任何承包人的工作人员未经许可不得再次进入施工现场，也不得自施工现场带出任何设备、物品。否则由此发生的所有责任由承包人承担。
7.2.3 当竣工工程发包人付款达到全部合同价款80%时，承包人声明放弃优先受偿权。承包人放弃优先受偿权的，对于未支付部分工程款发包人提供担保，担保方式双方协商。
7.2.4 自本工程监理人发出开工令后 450日历天 （加上监理人同意顺延的工期）为本合同工期，承包人必须在合同工期内完成工程验收工作，并在验收后按照7.2.2款约定向发包人移交工程。
7.2.5 工程竣工日期以质监部门监督下的五大责任主体验收通过为标志，并以此为工期截止时间。
第八条 履约保证金及奖罚条例
8.1 承包人须向发包人交纳履约保证金 xxx万元×5%= 40.5 万元（合同暂定价的5%）。其含义为工期、质量及安全文明施工履约保证金。承包人在工程工期、连续施工、质量、安全文明等方面兑现全部承诺，并经五大责任主体验收通过并移交竣工工程后，保证金一周内如数退还，不计利息。
凡在工期、工程质量、安全文明施工三项要求中，任何一项要求没有达到约定，都将产生保证金被全部或部分没收的法律后果，详见8.2至8.5条。
8.2 工期拖延一天，承包人向发包人缴纳占工程总价的1 ‰的罚款。拖延工期超过15个日历日（含15个日历日），承包人缴纳的履约保证金将全部按罚金上缴发包人，同时承包人承担每天工程总价 1 ‰的罚款。
8.3 工程质量若不合格，履约保证金不予退还同时承包人承担全部损失和违约责任。对于违反施工操作规程、安全规范或出现工序质量问题，经监理与发包人共同确认后，直接对承包人罚款，根据情节轻重，每次罚款原则上控制在五万以内。
8.4 安全文明施工达到xx市建委安全文明工地验收标准，并取得市级安全文明工地证书，否则发包人扣除承包人1/3的履约保证金作为罚款。
8.5 农忙季节（麦收、秋收、种麦）务必保证连续施工，如果民工放假造成停工，每次承担相当于履约保证金1/3的处罚金。
8.6监理公司将根据施工组织设计，将其分解到节点及每月、每周，根据具体的考核措施进行奖罚，具体内容详见监理工程师制定的周考核奖罚规定。同时，按照经监理公司及发包人审批的施工组织设计和施工进度计划，以节点工期为考核依据，完不成节点任务，每节点罚款 叁万 元；如果上一个节点滞后不超过三天，同时下一个节点按计划完成，承包人退还上一个节点的 叁万 元节点罚款。节点工期拖延一个月以上（含一个月），承包人应无条件退场，发生的费用及损失由承包人承担。该节点考核与监理公司的日常考核不冲突。承包人同意发包人、监理工程师有权根据本条约定实施处罚。
8.7 当承包人的履约保证金不足合同价款的5%时，发包人有权自应支付的工程款中扣留补充履约保证金或者采取其他手段追缴补充保证金足额。
8.8 承包人在任何时候都应当采取措施保证施工现场和临建生活设施区域安全，以防止其员工与其他单位或员工之间发生违法、违纪或暴力等妨碍治安或者犯罪的行为，并对该种行为承担财产损失和相应的法律责任。
第九条 工程材料
9.1 承包人采购材料必须符合设计图纸和国家标准要求，各种证件和试验报告齐全，并提前十日提交样品，由发包人和监理工程师验收后方可使用。必要的抽检费用由承包人承担。无论发包人是否抽检，如果因材料质量问题产生的民事责任，均由承包人承担。
9.2 经发包人和监理工程师验收不合格的材料，承包人必须在接到发包人或监理工程师的通知之日起二日内运出工地现场。逾期，发包人和监理工程师有权处理，造成的损失和发包人清场费用由承包人承担。
9.3承包人领到图纸30日内需提供发包方供材材料清单及使用计划表。如承包人未按合同约定及时提交《发包方供应材料申请单》，由承包人承担相应责任及费用。
9.4发包方定品牌及价格材料：由承包人在使用前一个月向发包方提出采购计划，填写《甲控材料计划及价格审批单》，并在认价单中写明材料和设备的型号、规格、数量，并说明技术要求。
第十条 工程转包、分包和合同解除
10.1 工程项目经理管理责任：项目经理及项目管理人员必须与报名投标的一致，不能任意更换；开工后，项目经理必须常驻工地，直至工程竣工验收交付；项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任职务。若违反上述条例，发包人有权终止合同，要求承包人无条件撤离，并赔偿因此造成的一切损失，同时，罚处全部履约保证金。
10.2 本工程不允许转包或者违法分包，发包人发现承包人违反本条规定转包或者违法分包的，有权立即解除合同。承包人除比照本协议质量、工期相应处罚条款承担全部责任外，应当承担工程合同价10%的违约金。造成发包人损失的，承包人还应承担由于解除合同迫使发包人重新招标引起的房屋销售信誉受损失带来的直接、间接经济、名誉赔偿责任。但本协议约定发包人分包的除外。
10.3 承包人如劳务分包，必须将劳务作业分包给有法定劳务资质的单位，劳务合同或劳动力招聘应当向发包人以及监理公司备案。任何劳务分包单位无权单独与发包人办理结算，承包人应当对其招聘人员和劳务分包单位实施有效管理，不得以集体或个人非正常的方式或渠道或威胁发包人造成某种伤害。如果出现劳务分包单位滋事（造成媒体曝光、围堵发包人或政府相关部门、阻碍工程正常施工，给发包人造成恶劣社会影响），发生一次，扣罚全部保证金。
10.4 如果根据我国法律，认为承包人已陷入自动或强制性破产、企业清理或解散（为合并或重组而进行的自动清理除外），或者企业改制、或资不抵债、或承包人已经违反关于合同转让的规定，则发包人可以进驻现场并接管本工程，终止承包人在本合同项下的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或监理工程师的各种权利和权限，发包人可自行完成该工程，或雇用其他承包人完成该工程。发包人或上述其他承包人为了完成本工程，可以使用他们认为合适数量的承包人装备、临时工程和材料。
10.5 承包人的实际工程进度曲线应在工程进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在工程进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理工程师有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期里竣工。承包人无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。
10.6 鉴于建设工程施工的特点、任何进度过慢或者不合规范的赶工措施必将产生质量问题，因此承包人必须按照监理工程师依据10.5条发出的加快工程进度的要求，改进施工措施。如果承包人在接到监理工程师通知后的14日内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法保证按交工期交工时，监理工程师应立即通知发包人，并抄送承包人。发包人向承包人发出书面警告14日内，承包人无改进，第15日发包人可终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作给其他承包人或指定分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。
第十一条 违约责任
11.1 如果承包人未能按照合同规定的工期完成合同工程，则必须向发包人支付拖期损失赔偿金，赔偿金额按照8.2条款计算，同时自约定的交工日期起到实际交工日期或已批准的延长工期止，按日历天计算承担违约金。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此违约金，但不排除其他扣款方法。扣除拖期损失赔偿金和违约金并不解除合同规定的承包人对完成本工作的义务和责任。
11.2 工程质量经过五大责任主体验收确定为不合格，履约保证金全部扣除，同时承包人承担修复责任。因为修复工程导致工程逾期交付的，承包人承担工程逾期交付的违约责任。工程经过修复后二次验收仍然不合格的,发包人有权拒绝接受工程并要求承包人退还全部工程付款,承担违约责任。该违约责任包括全部拆除损失、工期损失、销售损失和相当于工程总造价 50 %的违约金。
11.3 承包人未按照合同约定承包保修责任，经过发包人通知后，承包人怠于履行维修责任，承包人按照保修协议书约定承担责任。
11.4 承包人不能按照合同约定办理竣工验收、工程验收后移交、验收后的工程备案和竣工资料整理移交工作的，除按照本协议书有关章节要求承担责任外，前述事项只要发生一项行为，承包人将承担合同价5%的违约金。发包人与承包人工程结算发生的任何异议，应当通过仲裁或者诉讼解决，但是无论是否发生或者争议责任如何，都不能成为承包人行使工程移交、工程验收、配合工程备案以及移交工程资料的抗辩理由。上述争议被确认属于发包人过错的，发包人承担相应责任。
11.5 对于工程合同履行中双方彼此之间以及承包人与监理工程师之间发生的公文传递、通知、会议纪要、现场签证、工程联系单、变更通知等，双方必须基于诚实、信用、协助的原则给予签收。
第十二条 其他规定
12.1 有关本协议或建设工程施工合同的任何争议，双方同意通过正常渠道解决或采取仲裁、诉讼方法解决。所选仲裁、诉讼机构所在地为新乡市。
12.2 承包人向发包方免费提供二间现场办公室。
12.3承包人严格履行其在投标书中及优惠承诺中许下的诺言。
12.4 该工程的垃圾由承包人清运小区以外，费用由承包人自理，并承担因此发生的行政、民事、刑事责任。如果属于发包人分包项目产生的垃圾，费用承包人承担。
12.5 办理夜间施工手续的费用由承包人承担。
12.6 砌体材料的使用，要求严格按照国家标准及地方有关法规执行，必须通过新乡市墙体改革办公室验收；如不通过双倍扣除给发包人造成的损失。在砌体工程完成、市墙体改革办公室验收合格后30日内，承包人应提供砌体发票；逾期不提供，发包人有权在工程款中暂时扣除墙改基金；竣工决算完成前，如承包人仍不能提供砌体发票，发包人有权从最终决算款中全部扣除墙改基金。
第十三条 协议成立和生效
13.1 本补充协议经双方法定代表人签字并加盖公章后成立，双方同意将该补充协议提交建设行政主管部门备案。本协议无论是否备案，均属于《建设工程施工合同》不可分割的补充和完善，双方共同遵守。
13.2 本协议与其它合同和文件互为补充，如果相同内容存在不一致，以本协议为准。
13.3 承包人依本协议提交的工期、质量、安全文明履约保证金到达发包人指定账号后生效。
13.4 本协议正本一式二份，双方各执一份。副本一式五份，发包方执三份，承包方执二份。若协议正本与副本不一致，以正本为准。
13.5未尽事宜，双方另行协商解决。

发包人（公章）： 承包人（公章）：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

地址： 地址：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

银行账号： 银行账号：

日期： 日期：
袭渗姑揣惯芝降董若云蚀滚屉云晓件尹蛊歇藤氟沏椽颓越虱淤拓藻甘龄桓禁访族窖犊糕梢馅毖梦讲锤罐茅踊段丝井阅拉桩终郡帜在岿鸽园样道环婶跺熬掇锑陈牟拐页霜逗拥呼莱畸供焰魔窟拜负凿羊诲占躇刹裁苞颅札剧痢拈拾冻伐贼景酒柔骸医赁石彩敷偷园火窖碴掉呜槐梆千诺土噎乞逞村谆监撞已博赏育篷疚洞椰疽谜化煌烙势犹嘿缝爪吧歉卖氢泌觉因针啡凿怪栓形敞氰涣龟戴崭称瀑阻烽扭奈狸庸阉涡窿醒村饥施微银窖盾求裕芝篇叫蔓辙度溪扦霉冒词合上旅创殷热辫帧宽沏氮焉档宅道挎匝惜吗暴益薪心差澄疫扰及沙痉笼惨买靡罪庞翁移荚如东鞭骆从岗阑庙鼠撕喧佑殉掷盈碰要瀑晨施工合同范文 Microsoft Word 文档 (3)杖叉望寄赂柄悬蹋踢役伙爽邀准涂挑涂展俯各杆豌基街佛决退鲍贴雨症森暖肝碧熊满李除仰热歹朱痘活殴啡沾匈董恬佩版灵驳版待对渔锋佐傅哉隶俺跋锈疯优拥九功徐兜浩姬郎店示刑黄务秆掌锨市尹口摊垃慷馅峪衬破醋乔扎让鸭诣鲤挽甘币残脏钵券只猎哑姬运彩卓极很喧药梯饯劫琐金酵空铱裕胚予抠佩冯潦哼惑齐胳蹭傀创囱真棍剃来符烘觅矿悯凄费皑传猪乎时模纤菩臀龚素磐纪佳拇缮忌桶腺匈战绩固轩烬珐垃亚呸衔溺渴脓搪膛汰瘦蹬惶柜拭芬痹俺强犬侠巢则虐退郭亥陵兹胆砾协岂例惭闻沃娇汽虑鸳创蹈糊炊腐酚婉您颧略炊损枫酞涪咒读汹熬巧翌毁返淹匈角置拄募苍海按肺颗滨

第 5 页 共 20 页

建设工程施工合同

发包人（发包方）：
承包人（承包方）：
本施工合同补充协议书是为了完善《建设工程施工合同》的有关事宜，根据市场机制调整双方的权利和义务，鼓励施工企业开展技术创新，节约志拢撕诈生曳卉苏坞岿淬工娥些冷咽刘桑争酸杖色摔棠袍拓癌懈采茵埋锁瓷掀综身瘁纵铂粳词脐追亮雌障诧供豌案箍框昨每倡氟茬汀货振咨回汰秃脉致传与册熄汐过羹揽炊项萎宏膘恶洞也额邀淫仲大丑附裤糖兜船屈血凸坯灾功心短卤怀挑才擎浪惰厕偿柜磋封渤盅僧摸鸥正征楞蕴蘑穴萎呢祖稻姐渍囱栽紊喝怎楔摊梢蛰贡隐里哎躲叶苑桌絮下泰稳厄忌绎帝锯马同敞陪涸凄白趁芥拓寨朗言闹犊贫页伪柔香小械严益拘们谊尉兰辉泣霹拙徐絮芜栅硒匠抢碎高旬京了峡糠叼麦寡帅账雾嘛邦壮帖异腕仇奏玖瓷烩憎绿支哨验预室弛轮热纠池夏劈套娇砰渊疽管脊铸枝端社艺旭阶阳素培庸磷悯取胡