海纳国际木工合同.doc

建筑工程施工劳务分包合同编号：1107发包方（甲方）： 泰州凌云建筑劳务有限公司 承包方（乙方）： 身份证号码： 家庭住址： 为确保甲方承建的 奥中大厦 工程劳务承包顺利实施，根据施工安排，甲方将其中的模板分项承包给乙方施工。根据中华人民共和国合同法、劳动合同法、建筑法和最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：第一条 工程概况 1.1工程名称： 奥中大厦 1.2工程地点：天津市快速路西南半环红旗南路与凌宾路交口处1.3建筑面积： 22312.8 m21.4结构类型：框架结构（地下2层，地上18层）1.5工程内容：1、模板工程所需进、退场材料的卸料，指定场地的材料堆放。2、按施工图纸内容做好木模翻样、制定工艺措施、编制材料计划用料，从各楼层梁、墙、板、屋面、机房、二次结构等全部内外所有模板工程（包括窗台板、阳台、栏板及楼板、墙板上所有预留洞）制作、安装、拆除和楼层放线及橡胶止水带安装，后浇带模板安装、拆除。3、模板承重排架搭设及拆除；螺杆攻丝（钢材由甲方提供）、止水螺杆上的止水片焊接、地下室螺栓割除，框架柱加固10*10槽钢制作。螺杆安装及回收、模板清理、上油、模板及方木拔钉、钢管、扣件、山型卡、木方、大板按照要求卸货分类堆放整齐、二次浇筑、泵管及放线孔吊模、支模及拆除；所有木工用材料（含夹板、木料、扣件、钢管、碗扣架、拉杆、油托）进场及退场的装卸；清理施工现场，结构封顶后所有材料运送到地面指定点整理分类堆放、扣件保养装袋并装车；打凿爆模砼。本工程范围内的全部模板工程及发生的有关模板工程的所有变更、现场文明施工及临设所需木工活。1.6劳务承包范围：甲方向乙方提供施工所需用电、大板、油托、碗扣架、木方、钢管、脱模剂、水泥撑块、扣件、三型卡（按数收发）等周转材料，工程所需铁钉、铁丝、海绵条、小线、滚筒、小扫把、双面胶带纸、电线、流动电箱、手电锯、圆盘锯、电钻、吊模所用钢筋支撑制作、穿墙螺杆所用套管等辅助材料及工具、机具等由承包人自备。 1.7工程质量等级:合格、力争海河杯 ；本合同暂定价为人民币（大写）: 贰佰万元。1.8乙方投入施工人数：60人左右。 1.9.工期要求：按甲方总进度计划实施。甲方的工期计划为2011年3月20日开工，于2011年11月28日封顶。第二条组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件；（3）本工程施工总承包合同；（4）本工程施工专业承（分）包合同。 第三条 合同文件适用标准和法律 3.1适用法律、法规：中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规； 3.2适用标准及规范： 3.2.1现行国家及工程当地有关标准、规范；3.2.2其他标准及规范；国家强制性条文、地方强制性条文。第四条 甲方责任 4.1组建与工程相适应的项目管理班子，设立项目经理、工程技术、质量安全、财务、材料、经管、动力、资料、行政等职能部门，实施工程项目的全面组织与管理。 4.2负责编制施工组织设计、制订项目管理目标、实施对工程质量、安全、工期、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。4.3负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织参加施工图会审，统一安排技术档案资料的收集整理、办理交工验收。 4.4随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。乙方违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。 4.5负责与业主、监理、设计等单位和有关部门的工作联系，协调施工现场有关单位的关系。4.6协助乙方办理暂住证，费用由乙方承担。 4.7甲方驻工地负责人： 高仁华 第五条 乙方责任 5.1对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责，全部施工任务必须组织按甲方施工进度完成。严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务，否则甲方有权终止合同，同时对乙方进行相应处罚。5.2自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度。接受甲方及有关部门的管理、检查与监督。与现场其他单位搞好协调配合。5.3负责完成施工劳务的有关技术措施的编制，报甲方批准后严格实施。5.4根据甲方编制的施工组织设计总进度计划的要求，每周上交小结，每月30日前向甲方提交劳务作业进度计划，报甲方批准后实施。每月30日提交完成劳务所反映的工程形象进度统计报表。5.5乙方人员必须随时配合甲方技术员现场放线等技术工作。5.6交工前把现场清理干净，做好验收准备工作，为验收提供便利条件，参加办理交工验收。积极配合保运，在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理。5.7准时签收甲方传达的各类文件、变更、技术交底、奖罚通知等资料，不得拒收。5.8乙方按每人每年80元上缴泰州凌云建筑劳务有限公司，人数按实统计，天数不限。5.9乙方负责人准时参加项目生产会议，缺席一次处罚100元。5.10乙方驻工地负责人： 彭艮圣 （每月驻工地现场不得低于26个工作日），遇事需要离开现场必须提前以书面形式向甲方现场代表请假。第六条 工程结算 6.1乙方在所承担劳务项目全部完工之日起15 天内，提交劳务费结算书； 6.2甲方接到乙方结算书后30天内进行审查核定，给予确认或者提出修改意见。甲方接到乙方结算书90天内无正当理由不确认劳务结算价款的，视为认可乙方的结算书； 乙方接到甲方的审定书90天内无正当理由不确认劳务结算价的，视为认可甲方的审定价。6.3结算方式：本项目采用模板接触面积*固定单价 结算方式进行结算； 6.4劳务费承包单价： 40 元/，按本工程模板与砼实际接触面积计算，（此单价结算时不调整）。6.5乙方的人工工资金额总和大于工程量结算总价时，项目部按照乙方每天上缴审核后考勤工日，技工120元/天，普工90元/天进场发放，乙方必须无条件服从分配方案。（二）付款：1、春节前付完成工程量的80%，主体结构验收后10天内付完成工程量80%，工程全部结束，付工程结算价的95%，余款60天内付清。2、工种负责人（现场代表）将每天本工种出勤人数申报，现场安全员逐一核查，签字确认，对弄虚作假一经查实，每一名额按每天壹佰元予以处罚。3、每十天进行一次劳务出勤复核，由工种负责人、安全员、保管员、现场项目经理、项目负责人共同签字确认，经承包人签字确认的原件上交。4、每月进行一次劳务出勤汇总，经工种负责人、安全员、保管员、现场项目经理、项目负责人签字确认，经承包人签字确认的原件上交，汇总结束次月5日前于工地现场予以公示。5、正式开工前一周内，承包人必须把实际进场人员名单报送发包人，并附身份证复印件（无合法居民身份证者不得录用，如有新增或辞退人员，应及时上报），发包人指定专人逐一核查；每月出勤满30天者，暂付920元/月生活费（实际出勤天数超过7天，不足15天者暂付400元/月；实际出勤天数不足7天者不予考虑生活费，由承包人自行安排）。生活费由发包方的财务会计于每月10-15日直接发放到职工本人。6、承包人所属职工的工资发放：遵照国家有关法律法规、保护劳动者的合法所得，双方结算价格确定后，承包人将附有职工签名的工资表报发包人，发包人依据出勤记录予以核实、确认，核准无误后30个工作日内由发包方财务将工资发放到职工本人。7、劳务分包合同范围内的工作内容完工，通过甲方验收，按约定条款进行结算，所属劳务人员的劳务报酬支付完毕后，余额部分归劳务承包人所有。8、承包价格中已包含承包人所有员工的养老保险、医疗保险、工伤险、劳保福利、个人所得税及国家规定应缴的各项社会保险。上述费用由承包人负责缴纳，与发包人无关。9、所有员工的工资卡进场后一周后由乙方负责办理交甲方财务登记注册。第七条 劳务工作质量与验收 7.1乙方完成约定之劳务应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令进行劳务作业，加强内部检查工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接受甲方代表和委派人员以及各级质监部门的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用，同时对所造成的返工材料，给予相应赔偿。 7.2乙方按照国家工程建设的施工规范和质量检验标准以及施工图纸、设计变更、甲方交底说明为依据,精心组织施工,全部工程质量达到“合格”要求，本工程质量等级为“合格”，如果工程质量等级评定为“海河杯”，奖励 0.5元/（按模板接触面积计算）。7.3严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，乙方必须经验收、记录后，方可继续下一工序施工。对重大、复杂隐蔽工程，由乙方通知甲方共同验收，办理隐蔽工程验收手续。 7.4工程具备竣工验收条件，乙方于竣工前10日内以书面形式通知甲方验收。如甲方不能按时参加，提前通知乙方，另定验收日期，甲方承认其竣工日期。7.5工程未经验收，甲方擅自动用，由此发生的质量或其它问题，由甲方承担。第八条 安全施工 8.1本工程确保市级安全文明工地，乙方必须服从每次的安全检查，每次检查不达标，罚款1000元。本工程如达到市级文明工地，罚款 0.5 元/m2（按模板接触面积计算）。8.2甲方负责对乙方承担的工程进行安全交底，提出明确的安全生产要求，并进行监督检查。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。 8.3乙方必须按照建设部“一标五规范”等有关要求进行安全生产、文明施工。8.4乙方未遵守项目部规章制度，发生的任何性质的安全事故均由乙方承担。8.5劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具（绝缘手套、胶鞋等）由乙方自行配备。安全帽、工作服由甲方提供，按成本价计取由乙方承担，棉被由甲方统一购置，费用由乙方承担。8.6乙方在动力设备、高压线路、地下管道、易燃、易爆地段及交通要道附近施工前，应向甲方提出安全保护措施，经批准后实施，甲方承担相应费用。 8.7严禁违章指挥，违章作业，乙方因违章作业而发生的伤亡，一切经济损失、医药费用、行政主管部门的处罚费用均由乙方承担，并要接受甲方的批评教育与处罚。8.8因非乙方责任造成工伤事故发生的费用、医药费（医保规定报销范围内的）贰万元内由乙方承担，超出部分由乙方承担40%，其余由甲方承担。第九条 紧急补救无论工程施工期间或保修期内，在乙方劳务作业范围的任何部分如发生事故或故障及其他事件，甲方代表认为进行紧急补救或修理是保证正常施工或工程安全的紧急需要，而乙方无力或不及时进行补救工作或修理时，甲方有权安排其他人员从事该项工作。若为此完成的工作或修理按合同属乙方责任的，则全部责任和费用均由乙方双倍承担。 第十条 现场管理 10.1甲乙双方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工。有关计划、进度，材料供应等双方应密切配合，保证施工顺利进行。甲乙双方现场负责人要建立联系制度，定期召开联席会议，统一协调施工步调； 10.2甲乙双方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，设专人负责现场保卫工作； 10.3乙方施工人员要保持相对稳定，出入施工现场应佩戴标志，禁止非施工人员出入现场和住宿区。禁止施工人员带小孩进驻工地现场。 第十一条 材料、设备供应与保管 11.1甲方供应的物资质量、品种、规格、型号应符合设计要求及有关标准。如有不符合要求的，乙方在领用接货时提出，甲方负责调换。11.2甲方供应的材料由乙方办理领用手续，出库后由乙方自行保管使用。乙方要严格计划管理，准确地提供计划用量和使用时间，避免不合理存量占用资金、影响工程用款，避免计划不合理而影响材料设备供应和施工的现象发生。11.3甲方供应的材料乙方收取后要妥善保管、合理使用，采取有效的节约措施和限额用料控制手段，努力节约原材料（山型卡85%，螺帽80%），超出部分按原价在工程款中扣除。 11.4甲方供应的物资属甲方所有，只供本合同劳动作业范围以内的工程专用。乙方不得挪用或擅自处理。 第十二条 施工机械设备及周转材料供应 12.1乙方自带机械，按有关规定办理； 12.2乙方对自己负责提供的施工机具如不能保证施工需要，所造成的一切损失由责任方承担。 第十三条 承包人的必备条件：1、承包人必须具有承包相应工程项目的能力，并提交相关资料。2、承包人必须安排自身直属队伍，不得另行分包、转包，否则发包人立即终止本承包协议，由此造成的一切损失由承包人负责。3、承包人必须严格遵守发包人的各项管理制度。4、工期、质量、安全、现场文明方面能够确保达到合同条件要求。5、承包人保证不煽动工人闹事、停工、拉电，由此产生的后果由承包人负责，同时以每次罚款5000元。6、进场前一周内必须签订安全生产协议书。7、达到认可本条款的，承包人方可承包发包人的工程项目任务。 第十四条 不可抗力 不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽量减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，灾害结束后，10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的劳务费用。灾害继续发生，乙方应每隔1日报告一次灾害情况，直到灾害结束。甲方应对灾害处理提供必要的条件，并负责处理工作的组织、指挥。因灾害发生的费用由双方分别承担： 1、工程本身的损害由甲方负责转业主承担； 2、人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；3、造成乙方自带机械、设备和其他物品的损坏及停工等损失，由乙方承担； 不可抗力的自然灾害认定标准：执行国家规定第十五条 违约责任与仲裁 15.1甲方代表不能及时给出必要的指令、确认、批准而影响乙方施工，甲方承担责任，支付乙方因此增加的费用支出。 15.2乙方不能按每处节点和合同工期竣工，每逾期一天，偿付甲方按分包工程人工费3000元的逾期违约金。 15.3乙方施工质量达不到设计和规范的要求，乙方负责无偿进行返工修理，承担因返工造成的工料损失及工期拖延责任。双方对质量评定意见不一致时，按本条第六款执行；验收一次性不通过的每次处罚1000元，同时赔付其他工种窝工产生的费用。15.4甲方如未按合同规定拨付应付款项，应承担违约责任。15.5合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更、解除合同。如出现单方变更解除合同，因此给对方造成经济损失的，由责任方承担责任。15.6本合同发生纠纷，甲乙双方当事人应及时协商，协商不成时，可向建设施工合同管理部门申请调解。调解不成时，双方按以下第一种方式解决：（1）向江苏省姜堰市仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。第十六条 其它 16.1乙方不得以甲方的名义对外发生任何经济及业务关系。否则由此引起的一切责任和损失由乙方承担。 16.2乙方服从甲方管理，执行甲方的管理办法，遵守甲方的各项规章制度。16.3甲方声明：本合同及一切附件、涉及本合同变更、解除及终止的一切协议等资料，必须加盖甲方法人单位公章方有效。甲方经办人必须持有甲方出具的有效法人代表委托书，其行为才被认定为有效，否则无效。 第十七条 合同的生效与终止17.1合同生效日期： 甲、乙双方签字（盖章）之日17.2合同终止日期：工程全部完工并交付业主，工程款支付完毕，除有关保修条款外，其他条款即告终止。保修期满，完结保修事项，结清保修金后，有关保修条款终止。第十八条 附则 18.1本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。 18.2双方商定的其它条款 / ； 18.3本合同自双方盖章之日起生效，至全部分包工程竣工。第十九条 附加条款 1、本承包协议书正式签订时上交履约保证金壹拾万元人民币（￥100000 元），承包人以现金支付。2、履约保证金不计利息。履约完毕60个工作日内，该保证金净额部分甲方返还乙方。3、乙方员工出现上访、聚众闹事、罢工等，扣除全部履约保证金。4、协议生效后，工程施工过程中若发生质量、进度、安全问题责任确在承包人时，造成的损失在该保证金中扣除。若扣除数额大于保证金数额，差额部分在承包款中扣除。5、承包范围内工作内容完成后，保证金履约效能终止，其净额部分归承包人所有。6、因承包人原因造成工程进度缓慢，不能满足业主和发包人要求时，发包人有权将部分或全部项目另行分包给其他承包人，其他承包人所完成项目的工程款，由发包人直接支付，并从承包人工程结算中扣除。7、因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止协议，并要求承包人立即退出施工现场，相关经济损失由承包人承担，结算款按已完工程量的70%结算。8、项目部施工现场、生活区不发生点工。合同订立时间： 年 月 日 附：承诺书甲 方：（签章） 乙 方：（签字） 代表签字：电 话： 电 话： 第 9 页 共 9 页