合同管理复习资料(选择答案).doc

一、单项选择题
1.法律关系的实质是法律关系主体之间存在的特定的（ ）关系。B
A.道德 B.权利义务 C.人际 D.民事
2.合同法律关系包括（ ）三要素A
A.主体、客体和内容 B.当事人、经济行为、经济利益
C.法人、经济合同、经济权利 D.经济管理、经济协作、法律责任
3.下列各项中，属于法律事实中事件的是（ ）。C
A.开始施工 B.签订合同 C.发生地震 D.业主违约
4.根据代理权的来源不同，下列不属于代理分类的是（ ）。D
A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.复代理
5.业主委托监理单位进行招标的行为属于（ ）。A
A.委托代理 B.委托监理 C.指定代理 D.复代理
6.无权代理行为属于（ ）C
A.无效行为 B.不可撤销的行为
C.效力待定的行为 D.可变更的行为
7.对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果。对自己有利或者不利的原则，行使（ ）。A
A.追认权或者拒绝权 B.催告权或者撤销权
C.追认权或者撤销权 D.同意权或者拒绝权
8.代理是代理人在代理权限内，以（ ）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。B
A.代理人和被代理人 B.被代理人
C.第三人 D.自己
9.招标代理行为属于（ ）。A
A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.复代理
10.委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（ ）。C
A.以代理人的名义与对方弯头
B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款
C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求
D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行
11.在下列各种合同中，一般情况下（ ）订立的合同有效。C
A.限制民事行为能力人
B.无代理权人
C.法定代表人越权
D.无处分权处分他人财产
二、多项选择题
1.以代理权产的依据不同，可将代理分为（ ）。ACE
A.委托代理 B.间接代理 C.法定代理 D.直接代理
E.指定代理
2.下列属于无权代理的情形有（ ）。ABC
A.没有代理权而为的代理 B.超越代理权而为的代理
C.代理权终止而为的代理 D.自己代理
E.与第三人恶意串通的代理
5.下列选项中（ ）属于委托代理终止的原因。ACDE
A代理期限届满 B.被代理人取得民事行为能力
C.代理人辞去委托 D.代理人死亡
E.代理事务完成
6.建筑工程一切险的保险期限到（ ）终止。ABCD
A.工程所有人对全部工程签发完工验收证书时
B.工程所有人对全部工程验收合格时
C.工程所有人实际占用全部工程时
D.工程所有人实际占用部分工程时
E.全部工程实际竣工时
12.在建筑工程一切险中，保险人对（ ）等原因造成的损失负责赔偿AC
A.自然事件 B.设计错误 C.意外事件 D.自然磨损
E.维修养护
13.法人应当具备的条件包括（ ）等。ACDE
A.依法成立 B.经核准登记
C.有必要的财产或者经费 D.有自己的组织机构
E.能够独立承担民事责任
15.《合同法》规定合同应具备的条款中，（ ）属于合同法律系三个构成要素中“内容”的范畴。CDE
A.当事人 B.标的 C.数量 D.违约责任
E.解决合同争议的方法
19.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（ ）。ACD
A.被代理人的法人终止 B.被代理人取得民事行为能力
C.被代理人取消委托 D.代理事项完成
E.代理期限届满
23.下列行为中属于委托代理的法律行为有（ ）。ABDE
A.施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人。
B.监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人
C.施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人
D.建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜
E.总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作

一、单项选择题
2.要求在当事人意思表示一致的基础上，还需交付标的物或者其他给付义务的合同是（ ）。C
A.诺成合同 B.人偿合同 C.实践合同 D.单务合同
3.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（ ）。D
A.同时履行抗辩权 B.后履行抗辩权
C.撤销权 D.履行合同
4.订立合同时，当事人对价款约定不明确，合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照（ ）的市场价格履行。A
A.订立合同时履行地 B.订立合同时订立地
C.履行合同时订立地 D.履行合同时履行地
6.因订立合同时明显违反公平原则，则当事人有权请求（）撤销该合同C
A.人民法院 B.仲裁机构
C.乙向甲承担违约责任 D.丙向甲承担违约责任
7.因订立合同时明显违反公平原则，则原法定代表人签订的合同将（ ）B
A.自行终止 B.仍然有效
C.归于消灭 D.双方重新协商另签合同
8.合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方受到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（ ）。A
A.1万元 B.2万元 C.3万元 D.4万元
9.合同转让属于（ ）。B
A.标的变更 B.主体变更 C.权利变更 D.义务变更
10.虽然合同当事人约定了违约金数额，但是该数额过分高于因违约行为造成的损失时，违约方（ ）.C
A.可以拒绝赔偿
B.不得提出异议
C.可以要求仲裁机构裁定予以适当减少
D.不予执行
11.《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当违约事件发生时，（ ）。B
A.违约方可以选择适用违约金或者定金
B.守约方可以选择适用违约金或者定金
C.双方可以协商选择适用违约金或者定金
D.由仲裁机构裁定适用违约金或者定金
12.合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，（ ）。D
A.另一方可要求仲裁庭重新仲裁 B.仲裁机构可强制执行
C.必须按合同条款继续履行合同 D.可拒绝继续履行合同
13.违反合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方要求继续履行合同时，违约方（ ）。C
A.要求对方退还违约金或赔偿金
B.在继续发行过程中可更换标的
C.必须按合同条款继续履行合同
D.可拒绝继续履行合同
15.《合同法》规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在（ ）到达受要约人。C
A.要约到达对方之前 B.受要约人发出承诺之后
C.受要约人发出承诺之前 D.承诺到达对方之前
16.施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2.2万元，施工企业应要求供应商支付（ ）。B
A.4.2万元 B.2.2万元 C.2.0万元 D.0.2万元
17.撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（ ）撤销。D
A.建设行政主管部门 B.设计单位
C.监理单位 D.人民法院
18.在下列几种情形中，（ ）合同是可变更的合同。D
A.损害公共利益的
B.以合法活动掩盖非法目的的
C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的
D.以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的
19.在下列解决合同纠纷的方式中，（ ）是不以双方自愿为前提的。D
A.协商 B.调解 C.仲裁 D.诉讼
20.在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以（ ）。A
A.视为撤回仲裁申请 B.视为无仲裁协议
C.缺席裁决 D.移交人民法院判决
21.某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定（C）。
A.尚无合同关系
B.合同没有成立
C.合同已经成立
D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任
22.一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖，施工合同发生纠纷后，施工企业应当向（ ）人民法院提出诉讼申请。B
A.施工企业所在地 B.工程所在地
C.合同签订地 D.监督机构所在地
23.在下列合同中，（ ）合同是可撤销的合同。C
A.造成对方人身伤害而免责的
B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的
C.在订立时显失公平的
D.违反法律强制规定的
24.工程建设合同纠纷的仲裁由（ ）的仲裁委员会仲裁。D
A.工程所在地 B.建设单位所在地
C.施工单位所在地 D.双方选定
25.根据我国合同法的有关规定，下列（ ）情形的要约可以撤销。A
A.要约已经到达受要约人
B.要约人确定了承诺期限
C.要约人明示要约不可撤销
D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作
26.合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，也无法通过其他方法确定，可以按照（ ）价格履行。B
A.订立合同时订立地的市场 B.订立合同时履行地的市场
C.履行合同时订立地的市场 D.履行合同时履行地的市场
27.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，（ ）承担赔偿责任。B
A.未违约方只能依据定金条款要求对方
B.违约方有权选择适用的违约金或定金条款
C.未违约方有权选择适用的违约金或定金条款要求对方
D.未违约方采用违约金条款加定金条款计算之各要求对方
28.当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的，可以向（ ）申请撤销裁决。D
A.该仲裁委员会 B.仲裁委员会所在地的行政机关
C.仲裁委员会所在地的基层人民法院 D仲裁委员会所在地的中级人民法院
29.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（）内提出。C
A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.12个月
30.具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起（ ）内没有行使撤销权，撤销权消失。D
A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.12个月
31.合同生效应当具备的条件不包括（ ）。A
A.合同形式符合要求
B.意思表示真实
C.不违反社会公共利益
D.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力
32.表见代理的法律后果由（ ）承担。B
A.无权代理人 B.被代理人 C.善意第三人 D.保险公司
33.依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是（C）。
A.传真 B.电子邮件 C.登记 D.信件
34.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力。则撤回承诺的通知应当在（ ）到达要约人。B
A.要约到达受要约人之前 B.承诺通知到达要约人之前
C.承诺通知发出之前 D.承诺通知到达要约人之后
35.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关（ ）的规定C
A.债权转让 B.债务承担
C.由第三人向债权人履行债务 D.债务人向第三人履行债务
36.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当（ ）确定费用负担的责任。C
A.按交易习惯 B.依据合同的相关条款
C.签订补充协议 D.按履行义务一方承担的原则
37.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按（ ）的市场价履行。B
A.订立合同时订立地 B.订立合同时履行地
C.履行合同时订立地 D.履行合同时履行地
39.合同解除后，合同中的（ ）条款仍然有效。A
A.结算和清理 B.仲裁和诉讼
C.结算、清理、违约 D.结算、仲裁、违约
41.依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是（C）
A.约定违约低于造成的损失时，应当相应增加违约金
B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金
C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用
D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿
42.依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，说错的是（C）。
A.赔偿损失是承担违约责任的主要开工
B.违约金和定金不能同时选用
C.违约金是承担违约责任的必备形式
D.违约金和赔偿损失不能同时使用
43.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交（ ）。B
A.合同公证书 B.仲裁协议书 C.履约保函 D.合同担保书
44.合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应（ ）的市场价格履行。C
A.订立合同时订立地 B.订立合同时履行地
C.履行合同时订立地 D.履行合同时履行地
45.某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货2台空调，其余8台交会承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的（ ）。A
A.债权转让 B.合同变更 C.债务转移 D.合同转让
46.某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方（ ）。C
A.必须适用违约金条款 B.必须适用定金条款
C.可以选择适用违约金或定金条款 D.两者都不能适用，因约定无效
二、多项选择题
1.合同的形式可以分为（ ）形式。ABE
A.口头 B.书面 C.承诺 D.要约 E.其他
2.《合同法》规定，合同一般应当包括（ ）条款。ABCE
A.标的 B.价款 C.质量 D.监理条款 E.违约责任
3.若要约的相对人收到要约后，下列哪种行为不是合法承诺（ ）。BCDE
A.在规定期限内作出承诺 B.超过规定期限后作出承诺
C.第三人在规定期限内作出答复 D.第三人超过规定期限后作出答复
4.要约与要约邀请的主要区别在于（ ）。BCD
A.是否采用书面形式 B.在法律上是否需承担责任
C.内容是否确定 D.是否明示希望与他人订立合同
E.是否有他人承诺
5.应当依法承担缔约过失责任的情形有（ ）ABCD
A.假借订立合同，恶意进行磋商 B.故意提供虚假情况
C.违反缔约中的通知义务 D.违反缔约中的保密义务
E.违反公平原则，损害对方利益
6.对格式条款的理解发生争议时，（ ）BDE
A.有两种以上的解释的，应当按照公平公正的原则进行解释
B.有两种以上的解释的，应当作出不利于提供格式条款的一方的解释
C.在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用格式条款
D.在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款
7.《合同法》规定，（ ）属于无效合同。BCD
A.一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同
B.以合法形式掩盖非法目的的合同
C.损害集体利益的合同
D.违反行政法规强制性规定的合同
E.乘人之危，违背对方真实意思的合同
8.当事人可以请求人民法院撤销的合同有（ ）。AC
A.在订立合同时显失公司
B.一方以欺诈手段订立损害国家利益的合同
C.因重大误解而订立的合同
D.违反法律的强制性规定的合同
E.恶意串通，损害第三人利益的合同
9.对于因重大误解而订立的合同，受损害的合同撤销权因（ CD）而消灭。
A.得利方自订立合同之日起1年内没有行使撤销权
B.受损害方自应当知道撤销事由之日起2年内没有行使撤销权
C.受损害方自知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权
D.受损害方自知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权
E.得利方以自己的行为放弃撤销权
10.根据合同法的规定发生下列哪些情况可以解除合同（ ）ACD
A.因不可抗力致使不能实现合同目的
B.当事人一方要求解除合同
C.当事人一方迟延履行债务，经催告后在合理期限内仍未履行
D.当事人一方迟延履行债务，致使不能实现合同目的
E.当事人一方发生分立
11.承担违约责任的方式有（ ）ABC
A.支付违约金 B.采取补救措施
C.继续履行 D.支付保证金
E.强制执行
12.解决合同争议的方式有（ ）。ABCE
A.监督 B.和解 C.仲裁 D.诉讼
E.调解
14.所有的合同的订立都必须经过（ ）。BC
A.要约邀请 B.要约 C.承诺 D.批准 E.公证
15.在合同履行中，应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有（ ）情形之一时，可以行使抗辩权。BCE
A.定单太多 B.经营状况严重恶化
C.为逃避债务转移财产、抽逃资金 D.合同履行的准备不充分
E.丧失商业信誉
16.下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是（ ）。BE
A.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力
B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人
C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人
D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人
E.撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人
18.受要约人对要约内容的实质性变更包括（ ）等。ABE
A.违约责任的变更 B.数量的变更
C.增加建议性条款 D.增加说明性条款
E.履行地点的变更
19.违约责任，是指当事人任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而应当承担的法律责任。下列属于承担违约责任的形式的有（ ）。BCDE
A.暂停履行 B.采取补救措施
C.赔偿损失 D.支付违约金
E.继续履行
20.在施工合同中，不论任何形式的仲裁协议，都应包括（ ）。BCE
A.仲裁地点 B.请求仲裁的意思表示
C.仲裁事项 D.选定的仲裁员
E.选定的仲裁委员会
21.依据《合同法》规定，（ ）的合同属于无效合同。ADE
A.恶意串通损害第三人利益
B.以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立
C.订立合同时显失公平
D.以合法形式掩盖非法目的
E.损害公共利益订立
22.下列情况中，（ ）的合同属于效力待定合同。ADE
A.无处分权人处分他人财产 B.以胁迫手段订立
C.因重大误解订立 D.限制民事行为能力人订立
E.表见代理人订立
25.根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（ ）。ACDE
A.要约撤回和要约撤销所处法律效力状态不同
B.撤回和撤销的目的不同
C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同
D.受理约人对要约知晓的情况不同
E.对要约人的约束条件不同
27.《合同法》中，有关承担违约责任的规定，采用的原则包括（ ）。AB
A.补偿性原则 B.严格责任原则
C.惩罚性原则 D.有限责任原则
E.连带责任原则
28.某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是（ ）AC
A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构
B.通过有关调解仍未解决合同纠纷
C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议
D.和解无效
E.人民法院没有管辖权
一、单项选择题
3．在建设工程施工合同法律关系中，客体就是( )。D
A．建筑安装工程项目 B．物
C．财 D．行为
4．若承包商负责设计的图纸经过监理工程师的批准，则( )承包商的设计责任。D
A．减轻 B．不减轻
C．解除 D．不解除
5．施工合同示范文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，( )后可推迟开工日期。B
A．承包人以书面形式通知工程师 B．工程师以书面形式通知承包人
C．承包人征得工程师同意 D．工程师征得承包人同意
6．《建设工程施工合同》示范文本中规定，未经发包人同意，承包人不能将承包工程的( D )。
A．主体部分分包 B．关键部分分包
C．非主体非关键部分分包 D．任何部分分包
9．按照施工合同示范文本的规定，施工合同履行时，属于承包人的义务是( )。C
A．清理施工场地，具备施工条件
B．开通施工道路
C．竣工后清理施工现场
D．水、电、电信线路接到协议约定的地点
10．按照施工合同示范文本的规定，发包人的主要工作有( )。C
A．保证施工噪声符合环保规定
B．提供进度统计报表
C．开通专用条款约定的施工场地内的交通干道
D．做好施工现场地下管线的保护 ，
11．已竣工工程交付使用之前应由( )负责成品保护工作。B
A．发包人 B．承包人 C．监理人 D．工程师
12．合同的计价方式不包括( )。D
A．固定价格合同 B．可调价格合同
C．成本加酬金合同 D.单价合同
13．当施工合同文件中出现不一致时，以( )为优先解释的依据。C
A．合同条件 B．专用条款 C．纪要、协议 D．通用条款
14．工程师接到承包人提交的进度计划后，如果工程师逾期不确认也不提出书面意见，则( )。A
A．视为已经同意 B．视为不同意
C．承包人需进一步向发包人提交 D．承包人应催告工程师
16．对承包人负责采购的材料和设备，在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷应由( )。B
A．发包人承担费用和工期损失
B．承包人承担费用和工期损失
C．承包人承担费用，但工期给予顺延
D．发包人承担费用，但工期不予顺延
19．投料试车属于竣工验收后的带负荷试车，一般情况下( )。A
A．承包人不参与此项试车 B．承包人应参与此项试车
C．属于承包人的工作范围 D．试车组织和试车工作由承包人负责
22．施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为( )。B
A．送交竣工验收报告日 B．修改后提请发包人验收日
C.修改后验收合格日 D．办理竣工移交手续日
23．发包人收到竣工结算报告及结算资料后不支付竣工结算价款，承包人可以( )。A
A．催告发包人支付结算价款
B．承包人可以与发包人协议将该工程折价
C．申请人民法院将该工程依法拍卖
D．将该工程直接折抵工程款
24．建设工程经过工程师检查检验合格后，又发现因承包人原因出现的质量问题，
( )。A
A．仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期不应顺延
B．应由工程师承担责任
C．应由发包人承担责任
D．仍由承包人承担责往，赔偿发包人的直接损失，但工期可以顺延
26．工程施工完毕，经验收检验后确认达到竣工标准，应以( B )日确认为承包人的竣工日。
A．承包人自检合格
B．承包人递交竣工验收报告
C．竣工检验开始
D．竣工检验完毕，有关各方在竣工检验报告签字
28．施工合同示范文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，( )后可推迟开工日期。C
A．承包人以书面形式通知工程师 B．发包人以书面形式通知承包人
C．承包人征得工程师同意 D．工程师征得承包人同意
29．施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由( )承担责任。B
A．发包人 B．承包人
C．工程师 D．承包人和工程师
30．按照施工合同的规定，从开工之日起至( )止的日历天数为承包人施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。B
A．承包人提请竣工验收前自检合格日
B．承包人提供竣工资料和竣工验收报告日
C．开始竣工检验日
D．竣工验收合格工程师在检验记录签字日
34．承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。A
A．发包人承担
B．承包人承担
C．发包人和承包人共同分担
D．承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付
35．施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为( )。C
A．工程师已拒绝索赔要求
B．承包人需提交现场记录和补充证据资料
C．承包人的索赔要求已成立
D．需等待发包人批准
37．按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。B
A．工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任
B．工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任
C．工程师未确认，承包人应修改进度计划
D．工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示
38．某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人( )。A
A．应赔偿承包人的损失，相应顺延工期
B．应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延
C．不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期
D．不赔偿承包人的损失，工期不予顺延
39．某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则( )。D
A．承包人承担返工费用，工期不予顺延
B．承包人承担返工费用，工期给予顺延
C．发包人承担追加合同价款，工期不予顺延
D．发包人承担追加合同价款，工期给予顺延
40．施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则( )。A
A．发包人承担全部费用，工期相应顺延
B．发包人承担全部费用，工期不予顺延
C．承包人承担全部费用，工期不予顺延
D．承包人承担全部费用，工期相应顺延
41．某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由(C)。
A．工程师负责检验，发包人承担检验费用
B．工程师负责检验，承包人承担检验费用
C．承包人负责检验，发包人承担检验费用
D．承包人负责检验，承包人承担检验费用
42．在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由( )承担。B
A．发包人 B．承包人
C．工程师 D．发包人和承包人共同
44．按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是( )。C
A．工程验收通过 B．承包人送交了竣工验收报告
C．办理完移交工程手续 D．发包人支付了竣工结算款
45．依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是( )。C
A．材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点
B．到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换
C．供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失
D．到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地
46．某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由( )。A
A．承包人承担相关费用，工期不予顺延
B．承包人承担相关费用，工期相应顺延
C．设备制造商承担相应费用，工期不予顺延
D．设备制造商承担相应费用，工期相应顺延
二、多项选择题
2．施工合同范本由( )组成。ACE
A．协议书 B．附件
C．通用条款 D．承包人承揽工程项目一览表
E．专用条款
3．施工合同示范文本规定，对业主与承包商有约束力的合同包括( )等文件。ABE
A．施工合同条件
B．施工合同协议条款
C．发包人与监理单位签订的监理委托合同
D．发包人上级主管部门的书面指示
E．通过洽商变更业主与承包商原定权利义务的补充协议
4．施工合同示范文本定义的工程师包括( )。AC
A．监理单位委派的总监理工程师 B．监理单位委派的专业工程师
C发包人指定的履行合同的负责人 D．发包人委托的代理人
E．监理单位的法定代表人
5．在施工合同中，( )等工作应由发包人完成。ABC
A．土地使用和拆迁
B．临时用地、占道申报批准手续
C．提供工程地质报告
D．保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物
E．提供相应的工程进度计划及进度统计
6．在施工合同中，下列( )工作应由承包人完成。DE
A．土地征用和拆迁 。
B．临时用地、占道申报批准手续
C．提供工程地质报告
D．保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物
E．提供相应的工程进度计划及进度统计报表
7．对于工程分包，叙述错误的有( )。ABC
A．发包人向分包人支付各种工程款项
B．工程分包可解除承包人的责任和义务
C承包人选择的分包人不需要提请工程师同意
D．主体工程的施工任务不允许分包
E．主要工程量必须由承包人完成
8．发包人供应的材料设备，叙述正确的有( )。ACE
A．与承包人共同进行到货清点
B．承包人与监理人共同进行到货清点
C．材料设备接收后移交承包人保管
D．发包人委托监理人保管
E．发包人支付相应的保管费用
9．对承包人采购的材料设备，叙述错误的有( )。BCE
A．通知工程师共同进行到货清点
B．通知发包人共同进行到货清点
C．通知设计人共同进行到货清点
D．不符合要求时，重新采购工期不予顺延
E．不符合要求时，重新采购工期顺延
15．竣工验收需满足的条件( )。ABDE
A．完成工程设计和合同约定的各项内容
B．监理单位对工程进行了质量评价，具有完整的监理资料，并提出工程质量评价报告
C．有建设行政主管部门对工程质量监督情况的认可
D．有完整的技术档案和施工管理资料
E．有施工单位签署的工程质量保修书
16．下列关于工程保修期的叙述，正确的是( )。ABDE