2016招标师合同管理模拟题(单选题).doc

2016招标师合同管理模拟题
单项选择题
1下列选项中，对调解的理解错误的是()。
A.当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书
B.仲裁调解生效后产生执行效力
C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解
D.法院在强制执行时不能制作调解书
参考答案：C
参考解析：仲裁庭在作出裁决前进行调解的解决纠纷的方式。仲裁庭在作出裁决前，可以根据当事人的请求或者在征得当事人同意的情况下按照其认为适当的方式主持调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。仲裁的调解达成协议，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力，调解书经当事人签收后即发生法律效力。
2建设工程项目总承包模式下，承包人要完成的工作是()。
A.办理项目规定许可证
B.编制项目的可行性研究报告
C.负责项目的征地拆迁
D.进行并负责工程设计
参考答案：D
参考解析：在项目总承包合同中需要明确，承包商应进行并负责工程的设计。
3关于发包人与勘察人的违约责任，以下说法错误的是()。
A.由于发包人提供资料错误，造成工程返工时，发包人向勘察人支付返工费，工期不予顺延
B.由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，其返工勘察费用由勘察人承担
C.在合同履行期间，由于工程停建而终止合同的，勘察人未开始工作的，不退还发包人已付的定金
D.由于勘察人原因而延误工期，每延迟一天，勘察人应偿付以勘察费为基数计算的1%的违约金
参考答案：A
参考解析：A选项错误，由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向勘察人支付停工费或返工费。
4以下关于工程总包说法错误的是()。
A.我国工程总承包模式产生于20世纪80年代
B.工程总承包模式是指设计一建造
C.DB模式是合同当事人以契约或者合同形式，承担建设项目的设计和施工活动的工程承包模式
D.设计一建造总称模式是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。
参考答案：B
参考解析：B选项错误，工程总承包模式主要包括设计—建造、设计—采购—施工等方式。
5我国《担保法》规定的担保方式包括保证、抵押、质押、留置和定金五种，其中()属于法定担保，无须签订合同。
A.抵押
B.质押
C.留置
D.定金
参考答案：C
参考解析：我国《担保法》规定的担保方式包括保证、抵押、质押、留置和定金五种，其中留置属于法定担保，无须签订合同。
6王某在施工现场工作时不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某两万元作为补偿，王某放弃诉讼权利。这种调解方式属于()。
A.行政调解
B.法院调解
C.仲裁调解
D.人民调解
参考答案：D
参考解析：《人民调解法》规定，人民调解是指人民调解委员会通过说服、疏导等方式，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。
7根据法律规定，国有土地使用权的出让方式有()。
A.划拨和出让
B.拍卖和招标
C.挂牌和协议
D.招标和协议
参考答案：A
参考解析：根据法律规定，国有土地使用权的出让方式有划拨和出让两种，其中以出让方式出让土地使用权的，可以采取拍卖、招标或者协议的方式。
8当事人约定违约金超过造成损失的()的，一般可以认定为合同法规定的“过分高于造成的损失”。
A.百分之二十
B.百分之三十
C.百分之四十
D.百分之五十
参考答案：B
参考解析：《最高人民法院关于使用<中华人民共和国合同>若干问题的技术(二)》第29条进而规定：“当事人约定违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法规定的“过分高于造成的损失”。
9根据《合同法》，下列合同既属于单务合同，又属于无偿合同的是()。
A.居间合同
B.未约定利息的借款合同
C.仓储合同
D.赠与合同
参考答案：D
参考解析：单务合同是指只有一方当事人负担义务的合同。无偿合同是指一方当事人享有合同约定的权益，但无须向另一方付出相应对价的合同。题中符合这两个要求的只有D选项。
10依据《工程造价咨询企业管理办法》规定，乙级造价咨询企业可以从事工程造价()万元人民币以下的各类建设项目以及竣工阶段的竣工结算等。
A.5000
B.6000
C.7000
D.8000
参考答案：A
参考解析：依据《工程造价咨询企业管理办法》规定，乙级造价咨询企业可以从事工程造价5000万元人民币以下的各类建设项目以及竣工阶段的竣工结算等。
11下列不属于根据合同性质不得转让的情形的是()。
A.因雇佣合同而产生债权
B.演员的表演合同
C.不可移动文物
D.出版合同
参考答案：C
参考解析：根据合同性质不得转让：①根据个人信任关系而必须由特定人受领的债务，比如因雇佣合同而产生的债权;②以特定的债权人为基础而发生的合同权利，比如演员的表演权利;③从权利。C选项属于依照法律规定不得转让的权力。
12对附生效期限的合同而言，在期限到来之前()。
A.合同成立，但暂未生效
B.合同未成立
C.合同成立且生效
D.合同效力待定
参考答案：A
参考解析：附期限合同，是指当事人在合同中设定一定的期限，并把未来期限的到来作为合同效力发生或者效力消灭的根据的合同。根据期限对合同效力的影响，可将所附期限分为生效期限和终止期限。对附生效期限的合同而言，在期限到来之前，合同虽然已经成立，但暂时未发生效力。
13按照合同之间的从属关系为标准，合同可以分为()。
A.主合同和从合同
B.有名合同和无名合同
C.诺诚合用和实践合同
D.双务合同和单务合同
参考答案：A
参考解析：以合同之间的从属关系为标准，合同可以分为主合同和从合同。
14《招标投标法》由全国人大常委会于()日审议通过。
A.1997年8月30日
B.1998年7月1日
C.1999年8月30
D.2000年1月1日
参考答案：C
参考解析：《招标投标法》由全国人大常委会于1999年8月30日审议通过，并与2000年1月1日起正式施行。
15以下关于可撤销合同说法错误的是()。
A.可撤销的合同在未被撤前，也是无效的
B.可撤销的合同一般是意思表示不真实的合同
C.可撤销合同的撤销要由撤销权人通过行使撤销权来实现
D.因重大误解订立的合同，有权一方可以请求法院或者仲裁机构变更或撤销
参考答案：A
参考解析：A选项错误，可撤销的合同在未被撤销前，是有效合同。
16关于铁路运输的特点，下列说法不正确的是()。
A.运输速度快
B.运输过程受自然条件限制较小，连续性强，能保证全年运行
C.运输到发时间准确性较低
D.运输的机动性较小
参考答案：C
参考解析：铁道运输的优点有：①运输速度较快;②运输能力较大;③运输过程受自然条件限制较小，连续性强，能保证全年运行;④运输到发时间准确性较高;⑤运输成本较低，能耗、污染也较低。铁道运输的主要缺点是：①因为铁路建设成本和高，运输的机动性较小;②受铁路运能限制，而且中途需要倒运、驳运，在途时间较长。
17在定金合同中，定金数额不得超过主合同金额的()。
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
参考答案：B
参考解析：在定金合同中，定金数额不得超过主合同金额的20%。
18我国《合同法》规定的索赔期限为自买方收到标的物之日起()年内。
A.一
B.二
C.三
D.四
参考答案：B
参考解析：我国《合同法》规定的索赔期限为自买方收到标的物之日起两年内。
19根据《招标投标法》招标投标活动应当遵循的原则是()。
A.平等、公平、公正和诚实守信
B.公平、公开、公正和诚实信用
C.自愿、公平、公正和诚实信用
D.平等、自愿、公正和诚实信用
参考答案：B
参考解析：根据《招标投标法》第5条规定，招标投标活动应该遵循公平、公开、公正和诚实信用原则。
20提交勘察成果资料后()d内，发包人应一次付清全部勘察费用。
A.7
B.10
C.14
D.20
参考答案：B
参考解析：勘察合同采用定金担保。勘察工作结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费某一百分比的费用。提交勘察成果资料后10d内，发包人应一次付清全部勘察费用。
21根据《合同法》不可以采用口头形式的合同是()。
A.租赁合同
B.买卖合同
C.建设工程合同
D.借款合同
参考答案：C
参考解析：《合同法》规定，有书面形式、口头形式和其他形式。法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。《合同法》明确规定，建设工程合同应当应当采用书面形式。
22()是指两张信用证的开证申请人互以对方为受益人而开立的信用证。
A.对背信用证
B.对开信用证
C.循环信用证
D.议付信用证
参考答案：B
参考解析：对开信用证是指两张信用证的开证申请人互以对方为受益人而开立的信用证。
23履行阶段的合同分析不包括()。
A.合同总体分析法
B.合同工作分析法
C.合同交底
D.合同分项分析法
参考答案：D
参考解析：合同分析方法：①合同总体分析;②合同工作分析;③合同交底。
24关于合同成立与合同生效，下列说法不正确的是()。
A.在大多数情况下，合同成立时即具备了生效的要件
B.、依法成立的合同，自成立时生效
C.根据《合同法》对成立及生效的规定，合同成立即等于合同生效
D.依法成立的合同，对当事人具有法律约束力
参考答案：C
参考解析：在《合同法》的规定中，实际中容易存在对合同成立与合同生效的概念混同。在大多数情况下，合同成立时即具备了生效的要件，因而其成立和生效时间是一致的。《合同法》规定：依法成立的合同，自成立时生效。但是，根据《合同法》对成立及生效的规定，合同成立并不等于合同生效。《合同法》规定，依法成立的合同，对'-3事人具有法律约束力。
25关于勘察设计合同的支付管理，下列说法不正确的是()。
A.发包方根据勘察和设计合同规定支付定金
B.在合同履行过程的中期支付时，定金可参与结算
C.双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作设计费
D.工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整
参考答案：B
参考解析：发包方根据勘察和设计合同规定支付定金，在合同履行过程的中期支付时，定金不参与结算，双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作设计费或收回。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。
26《招标投标法》规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.10
B.20
C.30
D.40
参考答案：C
参考解析：《招标投标法》规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
27合同履行阶段的合同分析不包括()。
A.合同总体分析法
B.合同工作分析法
C.合同交底
D.合同分项分析法
参考答案：D
参考解析：合同分析方法：①合同总体分析;②合同工作分析;③合同交底。
28调解机构包括()。
A.人民调解和专业机构调解
B.仲裁调解和法院调解
C.人民调解和法院调解
D.人民调解和仲裁调解
参考答案：A
参考解析：调解机构调解包括人民调解和专业机构调解两类。
29以下出现纠纷不能选择仲裁的是()。
A.海事
B.房地产
C.知识产权
D.继承权
参考答案：D
参考解析：根据《仲裁法》第3条规定，以下两类争议不能仲裁：①婚姻、收养、监护、抚养继承纠纷;②依法应当由行政机关处理的行政争议。
30选择贸易术语时需要考虑的因素不包括()。
A.考虑施工情况
B.贸易术语下的责任、风险和费用
C.考虑办理进出口货物相关手续有无困难
D.考虑货源情况
参考答案：A
参考解析：作为项目管理的当事人除了要十分清楚各种贸易术语下的责任、风险和费用，选择贸易术语时需要考虑以下因素：(1)考虑运输条件。(2)考虑货源情况。(3)考虑运费因素。(4)考虑运输途中的风险。(5)考虑办理进出口货物相关手续有无困难。
31下列关合同要素拟定法特点，说法不正确的是()。
A.以合同要素作为合同各条款设定的依据
B.通过各要素目标的覆盖达到合同整体目标的覆盖
C.同时设计合同的一般条款与特殊要求条款
D.总体合同结构分解
参考答案：D
参考解析：合同要素拟定法特点：①以合同要素作为合同各条款设定的依据;②通过各要素目标的覆盖达到合同整体目标的覆盖;③同时设计合同的一般条款与特殊要求条款。
32人身保险合同可分为()。
A.人寿保险合同、健康保险合同
B.人寿保险合同、人身意外伤害保险合同
C.人身意外伤害保险合同、健康保险合同
D.人寿保险合同、人身意外伤害保险合同、健康保险合同
参考答案：D
参考解析：人身保险合同可分为人寿保险合同、人身意外伤害保险合同、健康保险合同。
33关于公路运输的说法中不正确的是()。
A.公路运输有一定的局限性
B.机动灵活、速度快
C.运输成本低
D.是车站、港口和机场集散进出口货物的重要手段
参考答案：C
参考解析：选项公路运输有一定的局限性，如载货量有限，运输成本高，容易造成交通事故。
34要约邀请的目的在于()。
A.诱使他人向自己发出要约
B.获得相对的承诺
C.成立合同
D.向他人发出要约
参考答案：A
参考解析：要约邀请的目的在于诱使他人向自己发出要约，而非希望获得相对人的承诺。
35仲裁机构作出的裁决生效后，一方不执行的，另一方可向()申请强制执行。
A.人民法院
B.司法行政机关
C.仲裁机构
D.公安机关
参考答案：A
参考解析：在裁决履行期限内，若义务方不履行仲裁裁决，权利方可申请人民法院强制执行，义务方也可提出证明仲裁裁决有法定不予执行的情形，请求人民法院不予执行。
案例分析题，要求分析合理，结论正确;有计算要求的，应简要写出计算过程。
56 2012年10月，中国A公司(买方)与法国B公司(卖方)在上海签订了200台计算机买卖合同，单价每台CIF上海港1000美元，以不可撤销的议付信用证支付，2012年12月马赛港交货。2012年11月15日，中国银行上海分行(开证行)根据A公司指示，向B公司开出了金额为20万美元的不可撤销的议付信用证，委托马赛的一家法国银行通知并议付此信用证。2012年12月20日，B公司将200台计算机装船，并获得信用证要求的提单、保险单、发票等单据单后，即到议付行议付。因单证相符，议付行即将20万美元支付给B公司。与此同时，载货船离开马赛港10天后，由于在航行图中遇上特大暴雨和暗礁，货船及货物全都沉入大海，此时开证行已收到了议付行寄来的全套单据，A公司也已得知货物全都灭失的信息。中国银行上海分行拟拒绝偿付议付行已经议付的20万美元的货款，理由是其客户不能得到所期待的货物。
【问题】
1.这批货物的风险自何时起由卖方转移给买方?
2.开证行能否由于这批货物全部灭失而免除其承担的付款义务?
3.买方的损失如何得到补偿?
参考解析：1.根据CIF贸易术语的条件，这批货物的风险自2012年12月马赛港货交船上起由卖方转移给买方。
2.开证行不能由于这批货物全部灭失而免除其所承担的付款义务。UCP600规定开证行指定另一家银行，或允许任何银行议付，或授权或要求另一家银行加以保兑，开证行授权上述银行凭表面上符合信用证条款的单据办理付款、承兑汇票或议付，并保证按本条规定对上述银行予以偿付。
本案中，议付行已经议付了信用证，根据上述规定，开证行中国银行上海分行只有在法国银行没有在单证一致的情况下付款时，方可拒绝向议付行偿付。如果只以客户不能得到所期待的货物为由拒绝偿付，开证行应对议付行承担责任。信用证独立于货物买卖合同，信用证款项的支付以单证相符为前提，与货物无关。
3.买方的损失可以通过卖方提交的保险单向保险公司索赔。
57 2007年5月，甲国有建设单位(下称“甲建设单位”)拟在H市商业中心区投资75亿元建设一个城市综合体项目，总建筑面积约55万平方米。为了快速推进项目建设，甲建设单位决定同步进行项目的设计单位、监理单位和施工总承包单位的签约工作。
2007年6月，为加快进度，甲建设单位通过公开招标确定乙设计院为项目的设计单位。2007年8月，甲建设单位通过邀请招标确定丙施工企业为项目的施工总承包单位，鉴于该项目的施工设计图纸尚未全部完成，故甲建设单位与丙施工企业签订的合同采用暂估总价方式，并将大量专业工程和工程设备采购列为暂估价项目。2007年9月，甲建设单位通过议标方式确定丁监理事务所为项目的监理单位。
项目开工建设后不久，丙施工企业发现因施工设计图纸不完善，原报价中考虑的商品混凝土数量偏低，加上因政府短期内集中启动大量市政基础工程、民生保障工程，导致周边市场对商品混凝土需求数量及价格均出现大幅攀升。丙施工企业与甲建设单位沟通调价未果，决定自行停工。甲建设单位为赶工期，与丙施工企业签订补充协议，同意商品混凝土数量及价格调整。项目施工过程中，甲建设单位发现不能自行单独招标暂估价专业分包，不得不与丙施工企业协商追加费用，因双方对费用及管理责任分配无法达成一致，导致前述专业分包单位迟迟无法确定，项目整体建设进度因此延后。2011年3月，丙施工企业申请竣工验收，但因设计图纸问题，导致规划验收及消防验收均未通过。至此，项目整体工期延期已超过5个月，初步估算最终结算价格将超过预算40%。
2011年12月，甲建设单位向项目所在地人民法院起诉，要求丙施工企业对工程质量进行整改，以通过工程竣工验收，并要求其承担延期竣工的违约责任。丙施工企业提出反诉，要求甲建设单位支付拖欠合同价款，并主张施工合同无效，施工合同约定的违约责任无效。
【问题】
1.本项目确定设计、施工和监理单位的过程存在哪些问题?
2.本项目甲建设单位的招标采购合同规划存在哪些问题?
3.工程项目的招标采购合同规划的作用有哪些?
参考解析：1.本项目确定设计单位、施工和监理单位的过程存在的主要问题
首先，建设单位在选择施工单位和监理单位时，所采用的邀请招标、议标等方式违反了法律规定。本项目为城市综合体项目，为人流密集的公共场所，关系社会公众的安全，且投资金额高达75亿元，属于《招标投标法》以及《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定的强制招标的项目，且考虑甲建设单位为国有企业，故本项目应采用公开招标方式选择施工单位、监理单位和设计单位。
其次，建设单位确定监理事务所为项目的监理单位违反了法律规定。根据《工程监理企业资质管理规定》的规定，监理事务所仅能承担三级建设工程项目的工程监理业务，且不得承担国家规定必须实行强制监理的工程监理业务。而本项目为强制监理项目，且为一级建设工程项目，故应选择具有相应资质的监理公司承担监理业务。
再次，建设单位在尚未完成施工图设计的情况下，无法确定施工总承包单位招标的最高投标限价，影响后续工程成本管理;施工图设计未完成、且未经审查批准，同步启动施工，违反《建设工程质量管理条例》第5条有关“从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则”，以及《建设工程质量管理条例》第11条以及《建设工程勘察设计管理条例》第33条有关“施工图设计文件未经审查批准的，不得使用”的规定。
2.本项目甲建设单位的招标采购合同规划存在的主要问题
本项目甲建设单位未进行合理的招标采购合同规划，主要存在以下问题：①未进行项目调研对于项目市场环境、法律政策环境未进行分析，尤其对于暂估价专业分包选择方式，未进行法律政策调研分析，导致预算超标，工期延后;②合同体系设计不合理，设计、监理和施工招标未进行科学规划，出现边设计边施工，以及监理滞后等状况，影响具体合同履行管理，并影响项目的成本控制;③招标方式不合法，未能结合项目的特点，合法确定施工总承包合同和监理合同招标方式，影响合同效力，并将导致建设单位无法通过合同对施工单位、监理单位等进行有效管理;具体合同签订条件不具备，以施工总承包合同为例，因施工图纸不具备，在签订合同时罗列大量的暂估价项目，增加合同后续管理的难度，导致成本、进度和质量失控，合同签约管理存在问题。
3.工程项目招标采购合同规划的作用
招标采购合同规划对整个项目的实施和管理的具体作用主要体现在：
①有助于在实现整个项目目标和招标人经营目标的过程中，节约成本、提高效率。在招标采购合同规划中，通过对工作的逐步分解并合理组合，确定最小合同单元，明确所涉及合同的种类、数量，在此基础上根据各个合同的相互关系进行合理搭配组合，以确定招标合同单元。该过程以项目的实际情况为出发点，以高效、经济、优化为工作原则和标准，并以工作成果的形式加以固定，从而在保质保量的前提下有效降低成本，促进项目的顺利实施和按期完成。
②招标采购合同规划有助于明晰招标采购各参与主体的权利义务界限，分清责任，发挥各自的主观能动性。招标采购合同规划是起草招标方案、招标文件和合同文件的依据，招标采购合同规划的成果通过具体的合同文件体现。招标采购合同规划的成果文件对工程建设项目或政府采购活动中各参与主体的权利、义务、责任进行明确并以书面形式加以固定，有利于未来各主体分清工作界限，实现各司其职、各尽其责地推进工程建设项目或政府采购活动的各项工作。
③招标采购合同规划有助于减少工程建设项目或政府采购活动全过程中各参与主体之间的纷争。成功的招标采购合同规划，能够使全过程中的合同结构更为清晰，有效防止合同体系的混乱以及各个合同单元之间内容的交叉重叠乃至冲突，能够明晰各参与主体的权利、义务、责任等，理顺各参与主体之间的法律关系和经济关系，从而有效降低纠纷发生的可能性。
58 W汽车制造厂建设施工土方工程中，承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石，因此工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，由此造成了实际生产率比原计划低得多，经测算影响工期3个月。由于施工速度减慢，使得部分施工任务拖到雨期进行，按一般公认标准推算，又影响工期2个月。为此承包商准备提出索赔。
【问题】
1.该项施工索赔能否成立?说明理由。
2.在该索赔事件中，应提出的索赔内容包括哪两方面?
3.承包商应提供的索赔文件有哪些?
参考解析：1.该项施工索赔成立。
理由：施工中在合同未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，导致施工现场的施工条件与原来的勘察有很大差异，属于甲方的责任范围。
2.本事件使承包商由于意外地质条件造成施工困难，导致工期延长，相应产生额外工程费用，因此应包括费用索赔和工期索赔。
3.承包商应提供的索赔文件有：
(1)索赔信;
(2)索赔报告;
(3)索赔证据与详细计算书等附件。
59 2009年6月，甲房地产开发公司与乙施工单位签订施工合同，约定A大厦的土建安装工程发包给乙施工单位施工，并约定12个月的缺陷责任期，从工程交付使用之日起算起，缺陷责任期满后，甲房地产开发公司向乙施工单位退还质量保证金。2011年6月，乙施工单位完成了A大厦的施工，但因氨气超标未通过竣工验收。甲房地产开发公司要求乙施工单位整改，但未解决氨气超标问题。
在合同履行过程中出现以下事件：
事件1：在工程施工中，经过甲房地产开发公司和监理工程师的同意后，乙施工单位按照合同约定使用含氨的混凝土防冻添加剂，但是防冻添加剂的使用法违反了国家建筑材料强制性标准。
事件2：缺陷责任期届满后，乙施工单位要求甲房地产开发公司返还质量保证金。
【问题】
1.试分析事件1中乙施工单位对使用含氨的防冻剂是否存在过错?
2.试分析事件2中乙施工单位的做法是否正确?
参考解析：1.事件1中乙施工单位对使用含氨的防冻剂存在过错。虽然乙施工单位使用防冻剂的行为完全按照合同履行，且经甲房地产开发公司和监理工程师的认可，但该做法违反了国家强制性标准。
作为专业的施工单位，乙施工单位应当知道该做法违反国家强制性标准，应当拒绝甲房地产开发公司的要求，并提出合理的建议。
2.事件2中乙施工单位的做法不正确。虽然乙施工单位已按合同约定完成了A大厦工程，且缺陷责任期已满，但由于质量问题未能通过竣工验收。甲房地产开发公司不能返还乙施工单位的质量保修金。
60　2006年4月，甲工程监理公司与乙大学协商签订建设工程委托监理合同，工程内容为乙大学宿舍楼项目。合同约定：工程建筑面积按5万平米计(依竣工结算实际面积计算调整)，监理费共计60万元，在2006年6月底前支付监理费的50%，其余费用待工程竣工验收合格后按竣工实际面积调整监理费用，一次性结清。在合同履行过程中出现一些事件：2006年7月，乙大学为保证2007年6月1日投入使用。要求施工单位2007年5月15日前完工，并指示甲工程监理公司督促施工单位缩减混凝土构件的支模时间，以节约工期。
【问题】
1.甲工程监理公司与大学签订监理合同程序是否合法?
2.乙大学要求缩减支模时间的做法是否正确?建工程监理公司应如何处理?
3.结合本案例分析监理合同管理过程中应当注意哪些要点。
参考解析：1.签订监理合同程序不合法。根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》(发改委3号令)第7条规定：“本规定第二条至第六条规定范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到标准之一的，必须进行招标：(一)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的：(二)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估价在100万元人民币以上的;(三)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算在50万元人民币以上的;(四)单项合同估算价低于第(一)、(二)、(三)项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。”因此，本案例监理合同估算价在50万元以上的，应当依法通过招标程序投标，中标后依法签订合同。
2.乙大学的做法不正确。监督建筑工程的质量和安全是监理单位的法定义务。甲工程监理公司应当按照国家法律和工程建设的强制性标准等法律规范开展监理工作，对于乙大学发布的缩减混凝土构件支模时间的错误指令，甲工程监理公司应当拒绝，并要求其改正。
3.结合本案例，在监理合同的管理中，首先要审查合同签订主体是否具有相应资质。作为监理合同的主体，监理人应当依法具有相应的资质和条件，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。为了避免监理合同的签订违反《招标投标法》规定而影响合同效力。当事人应当按照法律的规定通过招标方式或非招标方式选择正确的签订方式，确保监理合同的有效性。监理合同的履行过程中，应当按照法律规定履行其法定义务。