钢楼梯工程施工合同06.290.doc

编辑文本
钢梯工程施工合同

发包人：
承包人：
经甲、乙双方通过友好协商，在平等、自愿的基础上本着诚信、互利的原则签订如下协议：
一、工程概况：
1、工程名称： 室内钢楼梯加工制作、安装工程
2、工程地点：亳州市谯城区工业园
二、工程承包方式及范围：
1、承包方式：固定综合单价，包工包料，工程量按实结算。本工程固定综合单价是乙方完成单位承揽工程并达竣工验收合格标准所应得的全部单价，包含全部成本与费用、利润与报酬、税金、规费、价格上涨风险费用等；除固定综合单价外，乙方不得要求甲方增加支付或者另为支付。
2、承包范围：亳州时代室内钢楼梯加工制作、安装工程施工技术图纸范围内的全部内容，包含但不限于钢梯所用原材料的采购、加工、制作、安装、油漆、刷防火涂料、检测、运输、供应、成品保护、配合竣工验收、保修、售后服务等全部工作内容。
三、合同价款及工期：
1、固定综合单位：
固定综合单价为：
钢楼梯单价为： 元/㎡；屋面钢架楼梯间单价为： 元/㎡；
夹层钢制平台单价为 元/㎡；
2、施工工期
施工工期为45日历天，从2013年 月 号到2013年 月 号完工 ，预期未完工，由承包人承担相应责任与后果；
四、技术性能指标：
1、钢楼梯：主体为160mm槽钢；转向平台为3毫米厚压花钢板；120平型不锈钢栏杆：扶手及立杆为Φ60*3，横杆为Φ38*1.2，竖杆为Φ25*1.0；楼梯踏步为4毫米厚压花钢板；主体立柱为120*100*3。
2、屋面钢架楼梯间：主骨架为方钢100*100*3；副骨架为方钢50*50*1.5；雨篷梁为大刀梁；预埋钢板150*150*6；钢化玻璃厚度12mm.
3、夹层钢制平台：主骨架为400H型钢及350H型钢，钢板500*500*20，连接钢板350*200*20；连接件为高强螺栓及标准件；主体连接采用化学螺栓Φ22*550；楼承板为1.2*720型，含基础、土方及地面等土建工程。
钢板及型钢采用性能不低于Q235—A钢材，焊条采用E43型。构件制成后应该进行检查，表面应平整光滑，焊缝不应有断烧、裂纹、过烧现象，外露处应磨平。安装后不应有歪斜、扭曲、变形等缺陷。并涂刷防锈漆一道，刷防火涂料并做好相关记录表格以供竣工验收之用。钢梯要保证有足够的强度和承载力，与墙体连接点坚固密实，支撑牢靠，如出现下垂、翘曲、晃动等不安全因素，承包人应无条件进行返工，一切损失由承包人承担。
.
编辑文本
五、付款方式：
1、乙方分批施工，乙方每完成建筑面积1000平方米的工程，甲方向乙方支付已完成工程量合同价款的80%；
2、乙方完成本合同约定所有工程，经双方核算确认最终工程量后，甲方向乙方支付至合同价款的95%；
3、剩余5%为质量保证金，两年质保期后，无质量问题，甲方向乙方返还。
六、工程结算
1. 工程竣工结算时，合同价款中的单价不变。
2. 结算价款为工程合同价款中的单价乘以甲乙双方认可的实际竣工工程量。
3. 发包人认可的实际竣工的工程量以发包人的工程部据实签证单为凭证。
4. 因设计变更引起部分分项工程子目的增加，该子项目的单价在合同报价中有相同子目的执行相同子目的单价，合同报价中有相近子目的按相近子目执行，若合同报价中没有相近的子目，则由承包人提出申请，经发包人认可后执行。
七、质量验收方法
1. 承包人开工前，提供全部产品的样品，样品制作（包括样式、颜色、材料规格、产品相关尺寸等）严格按照施工图纸及发包人的要求。
2. 每批产品到工地由发包人、监理、承包人以承包人提供的样品为质量标准共同验收进场产品质量，验收合格后方可进行安装。
八、现场文明施工及管理要求说明
要求承包人严格按照建设工程安全生产管理条例进行施工，执行亳州市城市文明建设的有关规定，并无条件执行甲方制定的现场安全文明施工管理办法。
九、双方的责任和义务
甲方责任和义务：
（1）按照合同约定的期限和方式及时支付工程款。
（2）负责现场乙方与相应总包施工单位的协调。
（3）协调施工用水用电（费用由乙方承担）。
2、 乙方责任和义务
（1）根据施工图纸和相关验收标准，编制现场施工组织方案，并经监理甲方批准认可后实施。
（2）组织施工人员和材料、机械进场，并按相关规范要求标准进行施工。
（3）服从甲方及监理单位的技术指导与监督，做好现场的施工管理工作，并遵守各项规章制度，确保文明施工。
（4）加强现场管理，确保安全施工，对施工过程中的安全、质量事故负责；因安全、质量原因造成的相关处罚、赔偿费用以及由此给甲方带来的一切经济与信誉损失，由承包方承担，与甲方无关。
.
编辑文本
（5）乙方不得将其承包的工程转包或分包给第三方。乙方若违反本条规定，甲方有权立即单方面解除合同，乙方必须无条件退场。乙方还应承担由于合同解除给发包方所带来的直接、间接经济损失以及名誉赔偿责任。
十、不可抗力
因不可抗力因素造成的工程工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。
十一、保修
1. 承包人应按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
2. 质量保修期为 贰 年。产品质量保修期内出现产品断裂、变形、松动和产品表面出现生锈等质量问题和安装问题，承包人承担全部责任，负责免费维修和更换（承包人应在接到发包人通知24小时内到达现场维修、更换）。
十二、违约责任
　　合同签订后承包人不得转包本工程，如发现有转包的情况发生，视为承包人违约。发包人有权将承包人清除工地，发包人对承包人所完成的工程量将不予计量和支付工程款。
十三、争议解决方式
本合同在履约过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 (2) 种方式解决：
（1）请监理工程师调解；
（2）依法向工程所在地人民法院起诉。
十四、合同生效
合同订立时间： 2013 年 月 日
合同订立地点： 亳州
本合同双方约定：自双方签字盖章之日起正式生效，合同约定条款履行完毕后自动失效。
十五、合同份数
本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
十六、其它
1、甲方指定的施工代表为：  乙方指定的施工代表为： 。
2、 工程施工图纸以及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
3、 本工程竣工后，承包人应向总承包单位提供三套完整的本工程的竣工资料。
4、承包人在施工过程中不得擅自停工、退场，如擅自退场，承包人所完成的工程量，发包人将不给予结算，并且承包人还应承担全部违约责任并按违约条款处理。

.
编辑文本

发包人（盖章）： 承包人（盖章）：

法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开 户银 行： 开 户银 行：
账 号： 账 号：
邮 政编 码： 邮 政编 码：
感谢您的支持与配合，我们会努力把内容做得更好！

.