国际工程索赔加速施工引起的索赔.pptx

11第第 七章七章 国际工程常见典型索赔问题国际工程常见典型索赔问题第三节第三节 加速施工引起的索赔加速施工引起的索赔 加速施工：加快工程实施的进度。二、加速施工的成本开支 1)采购或租赁原施工组织设计中没有考虑的新的施工机械和有关设备；2)增加施工的工人数量，或采取加班施工；3)增加材料供应量和生活物资供应量；4)采用奖励制度，提高劳动生产率；5)现场管理费增加等。22第第 七章七章 国际工程常见典型索赔问题国际工程常见典型索赔问题第三节第三节 加速施工引起的索赔加速施工引起的索赔 加速施工：加快工程实施的进度。三、加速施工的处理 1.明确工期延误的责任（1）业主原因或客观原因造成的工程延误，加速施工费用可补偿。（2）承包商原因引起的工期延误，则无权获得加速施工的费用补偿。2.明确加速施工的费用计算（1）按照工程变更的估价方法进行处理（2）“加速施工奖金”方式支付33第第 七章七章 国际工程常见典型索赔问题国际工程常见典型索赔问题第三节第三节 加速施工引起的索赔加速施工引起的索赔 加速施工：加快工程实施的进度。三、加速施工的处理 1.明确工期延误的责任（1）业主原因或客观原因造成的工程延误，加速施工费用可补偿。（2）承包商原因引起的工期延误，则无权获得加速施工的费用补偿。2.明确加速施工的费用计算（1）按照工程变更的估价方法进行处理（2）“加速施工奖金”方式支付44第第 七章七章 国际工程常见典型索赔问题国际工程常见典型索赔问题第三节第三节 加速施工引起的索赔加速施工引起的索赔背景和综述背景和综述:某工程承包公司中标某国道路工程。工程项目按美国工程师合同文件联合会 制定的合同条件实施，中标合同价15,287,500美元，工期18个月。在工程实施过程中，不幸遇到特大暴雨，洪水淹没了一段道路，可能使该道路工程不 能按合同规定的工期竣工。在洪水过后的工地会议上，工程师口头提出，希望承包商加快 施工速度，把洪水造成的工期延误挽救回来，使工程仍能按期建成。当时，承包商也同意 这个意见，希望在冬季到来之前完成道路工程，以免越冬施工时工效降低、施工成本提 高。承包商以为这样已经达成了加速施工的谅解，故投入更多资源按期完成了道路工程。为此，承包商要求支付加速施工的额外费用，但业主不给予支付，声称加速施工系承 包商自愿，业主并没有书面的加速施工指令。这一索赔争端报到索赔法院。法院裁定，口头要求足以表明业主希望承包商加速施 工，形成了推定的加速施工，因此承包商应得到付款。55第第 七章七章 国际工程常见典型索赔问题国际工程常见典型索赔问题第三节第三节 加速施工引起的索赔加速施工引起的索赔案例评述案例评述:1.承包商遇到的特大暴雨引起的工期延误属于可原谅的延误。2.工程师的口头指示表达了业主希望按期完成工程、进行加速施工的意愿，并且与 承包商取得了一致的意见，这实际上已经有效地指令承包商加速施工，形成了推定的加速 施工指令。3.承包商按期完工表明其已经加速施工，并投入了更多的资源，因此有权得到增加 费用的补偿。66第第 七章七章 国际工程常见典型索赔问题国际工程常见典型索赔问题第四节第四节 物价调整与汇率变化索赔物价调整与汇率变化索赔 一、价格调整公式 77第第 七章七章 国际工程常见典型索赔问题国际工程常见典型索赔问题第四节第四节 物价调整与汇率变化索赔物价调整与汇率变化索赔 一、价格调整公式 88第第 七章七章 国际工程常见典型索赔问题国际工程常见典型索赔问题第四节第四节 物价调整与汇率变化索赔物价调整与汇率变化索赔 二、价格来源 在价格调整公式中使用的价格,应是由政府部门或合同条款所指国家中正式认可的机 构定期公布的价格。如果有关国家公布的上述某项价格不止一个,或者不是由一个正式认可的机构公布的,则所选用的价格应由监理工程师审查后报业主批准。基本价格,应为投标截止日期所在月份的前一个月通行的价格。信息价格,应为出具期中支付证书前一个月通行的价格。承包人雇用的外籍人员工资的价格(FL),应为承包人原住国土木工程技术人员费用的价格。进口材料的价格,应为材料售出国土木工程通用的价格,这些国家应为投标书附件中列明的外币的发行国。99第第 七章七章 国际工程常见典型索赔问题国际工程常见典型索赔问题二、价格来源 如果承包人不是从合同条款所述国家购买材料,而监理工程师认为其价格不合理时,则合同中使用的价格应是合同条款中规定的国家的价格。进口施工机械的折旧与维修费用的价格,是指在承包人的所在国或在承包人施工 机械的主要部件产地的土木工程中折旧与维修施工机械费用的官方价格,施工机械包括车辆、机械、工具备件等(包括移动式与固定式的)。如果未获得此价格,则采用一定时间内提供各类 混合施工机械的代价格。1010第第 七章七章 国际工程常见典型索赔问题国际工程常见典型索赔问题第四节第四节 物价调整与汇率变化索赔物价调整与汇率变化索赔 二、物价上涨价格调整的起点 在许多工程的合同中，对物价上涨引起的合同价调整提出了幅度限制。例如，在合同 条件中规定，如果物价上涨幅度小于投标报价书中价格的5%，不进行价格调整。这样，5%的物价上涨的风险就由承包商承担;而上涨幅度大于5%时物价上涨的风险由业主承 担。对于限制调整上涨幅度的合同条件，承包商在签订合同时应慎重考虑。