公路监理工程师考试新合同小抄.docx

1、建设项目应具备那些条件方可进行施工招标？
1概算已经批准；
2已正式列入国家年度计划；
3土地征用工作已完成；
4有能满足施工需要的施工图；
5建设资金、材料、设备已基本落实；
6当地规划部门已经批准。
2、建筑工程招标文件应包括的内容？
1、投标须知前附表和投标须知；
2、合同条件；
3、合同协议条款；
4、合同格式；
5、技术规范；
6、施工图纸；
参考表格：工程量清单与报价表、资格审查表等
3、评标委员会的组建、评标办法、授标条件
由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人员5人以上单数，技术、经济方面专家不得少于成员数的2/3，评标按招标文件，评标办法按招标文件：1）综合评估法；2）最低评标价法；3）双信封评标法。授标：1）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；2）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价最低，但投标价低于成本的除外。
4、招标人必须具备的条件：A初步设计和概算文件已被批准；B工程已正式列入国家或地方公路建设计划，业主已办理工程项目报建手续；C建设资金已经落实；D征地拆迁工作已基本完成或落实，能保证年度连续施工；E施工图设计已完成或能满足招标（编制招标文件）的需要；另外监理单位应已选定。
5、合同文件的组成及优先次序：A合同协议书；B中标通知书；C投标书；D合同专用条件；E合同通用条件；F技术规范；G图纸；H有标价的工程量清单；I构成合同一部分的任何其他文件。
6违约及其处理 承包商违约处理：A承包的延误工期，必须向业主支付投标附件中约定的延期损害赔偿费；B材料设备及工程的质量不符合要求，处理是设备材料出场，不合格工程拆除重建；C 承包人的严重违约，业主可向承包人发出通知，14天后可进驻现场，终止合同，对承包人的设备进行处理。业主的违约处理A业主拖延支付正当的工程进度款；B干扰、阻挠或拒绝监理工程师签发任何支付证书所需的批准；
7工程延期、工程费用索赔的概念及主要类型。
工程延期分为：A可原谅与不可原谅延误B可补偿延误和不可补偿延误C共同延误与不共同延误D关键延误与非关键延误。承包商应向工程师提出延期申请，并向业主递交副本，否则不考虑，工程师也有权提醒。
索赔是由于非承包商自身的原因，导致承包人遭受额外的时间损失或费用的增加，承包人根据合同中有关条款向业主申请他认为应该得过且过到的一种费用的补偿。
分类：A按涉及合同当事人划分；B按索赔的指向划分；C按索赔的依据划分。
8分包的审批一般分包：A首先由承包商选择争分包商，制定工程分包合同，上报监理工程师；B承包商将选定的分包商的机械设备、技术力量、财务状况以及所承担过的工程情况等详细资料报监理工程师审查；C监理工程师对上述情况进行仔细审核、考察，给承包商批准或不批准的书面答复；D经监理工程师书面批准后，承包商可同分包商正式签订合同并报监理工程师一份副本，分包商可进入工地。
指定分包：A业主或监理工程师制定分包合同、进行招标；B对投标者进行资格审查；C评标、确定指定分包商；D签订分包合同；E指定分包商进入工地；
9工程变更的基本要求与范围：对合同的工作内容作出修改，或者追加或取消某一项工作。要求：A首先要考虑工程变更对工程进展是否有利；B工程变更可以节约工程成本；C应考虑工程变更是兼顾业主、承包商或工程项目之外的第三方的利益，不能因变更而损害任何一方的正当权益；D必须保证变更工程符合本工程的技术标准；最后是工程受阻，不得不变更。
10对变更工程的估价：A对于清单上的增加或减少的工作项目，应据合同中工程量清单的单价或价格而定或参考工程量清单所列的单价或价格而定；B如合同清单没有，则应在合同的范围内使用合同中的费率和价格作为估价的基础；C监理工程师需作决定的单项造价及费率，是相对整个工程或分项工程中工程性质和数量有较大的变更，用原清单中价格已不合理或不合适时；
监理工程师也可用计日工方式估价。
10工程延期、费用索赔的受理条件、审批程序
1）工程延期事件是否属实，强调实事求是；
2）是否符合本工程合同规定及FIDIC合同条件第44条的规定；
3）延期事件是否发生在工期网络计划图的关键线路上，即延期是否有效合理；
4）延期天数的计算是否正确，证据资料是否充足。
11索赔的评估：核实索赔费用的数量。数量和费率；绝大多数索赔是不包括利润的只涉及到直接费和管理费。只有工程变更时，才可以索赔到利润。
12争端处理与仲裁程序：由承包商书面形式提交工程师，并将副本提交另一方。工程师在84天内将其决定通知业主和承包商。对工程师决定不满意，业主和承包商可在决定70天内提交仲裁。
仲裁在争端提交仲裁的意向通知发出后的第56天之后开始。
13无效合同：1一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家的利益；2恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；3以合法形式掩盖非法目的；4损害社会公共利益；5违反法律、行政法规的强制性规定。可撤销合同：受损害方有权请求法院或仲裁机构变更或撤销：因重大误解订立的；2在订立合同时显失公平的；3一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。效力待定合同：1限制行为能力人超越行为能力限制订立的合同2越权代理、丧失代理权后进行的代理

担保的形式：定金、保证、抵押、留置、质押
承担违约责任的方式：1）、赔偿损失 2）、采取补救措施3）、继续履行 4）、支付违约金或没收定金等叫违约责任
合同解除的方式：1）、 协议解除2）、 约定解除3）、 法定解除：
招标的方式：公开招标、邀请招标
特点：公开招标（无限竞争）1）业主有较大的选择面；2）有助于全面竞争，打破垄断与地方保护主义3）促进承包商进一步提高企业素质，提高工程质量意识4）业主招标工作量大，招投标社会成本较高
邀请招标（有限竞争招标）1）业主 招标工作量小，也减少了评标的难度 2）可降低招投标社会成本 3）存在部分人为操纵因素，不利于全面竞争
15资格审查的内容：1）、法人资格和企业资质 2）、市场准入资格 3）、主要施工经历 4）、技术能力5）、财务状况
施工投标报价常用手法：不平衡报价法　扩大标价法、突然降价法
16隐蔽工程检查及重新检查 ： 1）隐蔽工程要经过监理检查后才能覆盖；2）监理工程师有权要求承包人对隐蔽的工程重新打开进行检查。检查结果合格，承包人可以索赔；不合格，承包人承担所有责任合同规定之外的检验 监理工程师有权要求承包人做合同规定之外的检验。合格，承包人可以索赔，不合格，承包人承担所有责任。
17工程变更程序 1、有关方面提出变更要求或申请2、监理工程师审查，超过授权时报业主批准 3、商定变更后的估价 4、工程师下发变更通知5、承包人按变更通知执行变更
18延期索赔成立的条件（审批的依据）？1、延期事件是真实的，有证据表明 2、延期事件（的理由）符合合同规定 3、承包人履行了质押与抵押的区别：
(l)质押要发生财产或财产权的移交:抵押则不需要移交财产；
(2〉质押的标的物为动产或财产权利,不动产不能用于质押:抵押的标的物可以是动产和不动产,财产权利不能用于抵押。
23留置权的法律特征：(1)留置权是他物权,而且只能成立于属于债务人所有的财产上；(2)留置权是法定担保物权；(3)留置权是从属于主债权的物权；(4)留置权的存在是与合法占有债务人与合同相关的动产为前提的；(5)留置权具有不可分性；(6)留置物只能是动产。
24、定金的特征：(1)从属性；(2)双向性；(3)象征性；(4)予付款性；(5)违约金性。
25、承诺具有法律约束力的条件（1）承诺必须是由受要约人或其合法的代理人向要约人作出:（2）承诺的内容应当与要约的内容完全一致:（3）承诺人必须在要约的有效期限内作出承诺。
26效力待定的合同的特征
(l)效力待定的合同,其效力处于未确定状态。(2)效力待定的合同,是否生效取决于权利人的补正行为。(3)权利人对效力待定合同的追认必须是无条件的。
效力待定的合同的种类：(l)限制行为能力人订立的合同；(2)无权代理人订立的合同；(3)单位的法定代表人或负责人超越权限订立的合同；(4)无处分权的人订立的以处分他人财产为内容的合同。
6、无效合同的法律特征
(1)无效合同具有违法性；(2)无效合同自始无效；(3)无效合同当然无效；(4)无效合同具有履行的非必要性。
7、可撤销合同的特点：
(1)可撤销合同是当事人意思表示不真实的合同。
(2〉可撤销合同在未被撤销之前,仍然是有效合同:被撤销以后,才产生自始无效的法律后果。
(3)可撤销合同的撤销,必须要由撤销权人请求人民法院或者仲裁机构作出。
(4)当事人既可以请求人民法院或者仲裁机构撤销合同,也可以变更合同的内容。
8、履行抗辩权
所谓履行抗辩权,是指在双务合同中,当事人一方享有依法对抗对方要求或者否认对方权利主张的权利。
抗辩权主要是针对请求权的权利,其效力在于阻止请求权的权力。
根据合同当事人双方互负债务的履行顺序,履行抗辩权可分为:
(l)同时履行抗辩权；(2)先履行抗辩权,又称不安抗辩权；(3)后履行抗辩权。

9、合同解除的程序及其法律规定
1、只有出现合同约定或者法律规定的解除事由时,才能依法行使解除权。
2、解除权人必须在法定或者约定的期限内行使解除权。3、解除权人在解除合同时,应当通知对方当事人。
4、对方当事人对解除合同有异议,可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。5、按规定解除合同应当办理批准、登记手续的,必须办理。
合同的鉴证与公证1、鉴证：合同鉴证是指合同管理机关根据当事人的申请,依法证明合同的真实性和合法性的一项法律制度。鉴证由合同履行地或合同鉴订地的工商行政管理局所属的合同鉴证处负责办理。公证：合同公证是指国家公证机构根据当事人的申请,依法确认合同的真实性和合法性的法律制度。公证由各级司法行政机关领导的公证处负责办理。其管辖权归合同履行地或合同鉴订地的公证。 鉴证与公证的内容基本一致，鉴证与公证均实行自愿原则。
合同鉴证与公证的区别1、性质不同：鉴证是管理行政行为:公证是司法行政行为。2、效力不同：（1）证据效力不同。公证具有法定证据效力,可予以强制执行:鉴证则不具备强制执行的效力。（2）效力范围不同。鉴证仅在我国行政区域内对合同当事人具有法律约束力:公证则在域内域外均对合同当事人具有法律约束力。
工程分包
(一)工程分包的种类及特点
1、一般分包及特点 (1)分包人由承包人自己选择,并签订分包合同(2)分包必须事先取得业主同意和监理工程师的书面批准(3)只能进行部分分包(4)任何同意的分包并不解除承包人的全部合同责任。分包人就分包项目向业主承担连带责任(5)业主对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。
2、指定分包及特点(l)分包人由业主或监理工程师选择,承包人与之签订分包合同(2)分包内容应在合同中明确规定,或列在暂定金额项下(3)承包人有权反对某一指定的分包商(4〉指定分包人应向承包人负责,承担合同文件中承包人应向业主承担的一切相应责任和义务(5)对指定分包商的支付一般应通过承包人进行。
工程分包的审批
工程延期的受理条件：
根据合同条件的规定,承包人经延期申请的受理条件为:
1、延误事件是否属实,强调实事求是；
2、延误事件的责任是否是由承包人承担；
3、承包人是否遵守了合同规定的程序；
4、延误事件是否发生在关键线路上；
5、延期天数的计算是否正确,证据资料是否充分。
索赔：
1、工程费用索赔的特征
（1〉工程费用索赔是合同当事人以守约为前提的合法、合理的正当权力(2)工程费用索赔具有双向性(3)只有实际发生了损失或损害才能索赔(4)工程费用索赔是一种未经确认的单方行为。
2、索赔分类
1〉按当事人分类：〈1〉承包人与业主之间的索赔；(2)承包人与分包人之间的索赔；（3）承包人〈业主〉与供应商之间的索赔；（4）承包人和业主与保险公司之间的索赔。
2〉按索赔的根据分类：(l)合同之内的索赔；（2）合同规定之外的索赔；（3）道义索赔。
3〉按索赔事件的性质分类：〈1〉违约索赔；(2)工程变更索赔；(3)风险索赔；(4)其它索赔。
4〉按处理方式分类：（l）单项索赔；(2)综合索赔。
5〉按索赔指向分类：（1）索赔；〈2〉反索赔。

费用索赔审批程序：1、索赔事件发生；2、承包人向监理工程师提交索赔意向报告；3、承包人提交索赔事件的同期记录；4、索赔事件结束后提交正式索赔报告；5、索赔评估小组调查索赔事实和原因、查证合同依据、计算索赔费用；6、驻地监理工程师提出评审意见；7、总监理工程师代表处审批；8、业主签字、备案。
四、业主与监理单位的权利与义务
(一)业主的权利与义务
1、业主有权要求监理单位更换不合格的监理人员,并且对代替人员的资质进行认可。
2、业主应为监理单位提供必需的工作条件。
3、业主应为监理单位免费提供与履行监理服务有关的资料。
4、业主应按规定向监理单位免费提供与履行监理服务有关的设施、设备、物品及其相应服务。
5、业主应按要求向监理单位免费派遣与履行监理服务有关的辅助人员。
6、因监理单位违约并造成业主经济损失,业主有权要求赔偿。
(二)监理单位的权利与义务
1、因业主违约的并造成监理单位经济损失,监理单位有权要求赔偿。
2、根据监理合同和工程合同的授权,在业主和承包人之间独立公正地行使前述合同赋予的权力。
3、监理单位应本着严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟的原则,谨慎而勤奋地履行监理服务。
4、不得擅自更换监理人员。并且,监理项目负责人及主要监理人员必须常驻现场。
5、对业主提供给监理单位使用的财产应予以爱护。
6、不得泄露业主与本项目、本工程、本监理合同有关的保密资料。
什么是F1DIC条款中的缺陷责任证书?它有何法律特征?承包人在缺陷责任期内有些什么合同义务?
缺陷责任证书是监理工程师根据FIDIC条款的规定，在通过竣工验收证明承包人已经完成全部工程任务，并取得监理工程师的满意后由监理工程师颁发的在合同管理中具有标志性意义的一种证书，只有监理工程师才有权颁发缺陷责任终止证书，工程师应在缺陷责任终止后的二十八(28)天颁发缺陷责任终止证书，如果尚遗留任何应完工而未完工的工程，或工程师认为存在需修复的任何缺陷，就不得发给缺陷责任终止证书。其法律意义有：
(1)缺陷责任终止证书是承包人完成全部合同义务的标志；
(2)构成工程被批准的文件；
(3)如果执行的是CMBD范本，则在颁发缺陷责任终止证书后，业主应发还给承包人另一半保留金。如果执行的是交通部公路工程国内招标额外文件范本，则在颁发缺陷责任终止证书后，业主应一次性发还给承包人全部保留金。

承包人在缺陷责任期的责任(义务)是：
(1)完成在发给移交证书时尚遗留的任何未完成的工作；
(2)修复在缺陷责任期终止后十四(14)天，工程师指出的缺陷；
(3)修复的费用由承包人负担；
(4)如果承包人未在合理的时间内执行修复，或未完成的扫尾工程，则业主有权雇用其他人员从事此项工作，其费用由工程师与业主和承包人协商后从承包人的质量保证金(或保留金)中扣回。
施工索赔有何法律特征?监理工程师处理施工索赔的原则是什么?工程索赔系指承包人在履约期间，因非自身的过错而导致工程受阻(时间索赔)、受到损失(费用索赔)，而向有过失的一方或责任方(通常为保险公司)索取赔偿，或者因为无法预料的自然原因或人为事件或其他制约而导致工程施工受阻、受到损失而要求业主给予的补偿。工程反索赔是承包人给业主造成了经济损失，业主向承包人要求给予赔偿或补偿。但合同中多数是前一种索赔。

工程索赔的主要法律特征如下：
(1)是承包人向业主的一种索款请求；
(2)所取得费用是投标中承包人无法准确估计(也无须考虑)的风险费用；
(3)是承包人的合法权益；
(4)是合同变更的法律后果，是一种经济补偿，不完全是违约罚款，索赔要以事实为依据。
监理工程师判断索赔是否成立的原则是：
(1)合同原则或称为动因，指所提出的索赔是不是符合在合同条件中所做出的规定；
(2)事实原则或称为依据，指所提出的索赔是不是有文字的(指令、变更、法令法规、申请、批准等)材料作为依据；
(3)程序原则或者称之为时效，指是否在索赔事件发生后28天内提出索赔意向，随后每隔28天追踪提出情况通报，索赔时间结束后28天内递交最终索赔申请及索赔计算资料；
(4)损害原则，要有产生损害的事实，而且这些损害与动因之间存在有因果关系，计算应合情合理；
(对于费用索赔只需要满足前4项条件。对于时间索赔不仅要满足前四项，还要满足以下的第5项条件。)
(5)在不在关键路线上的原则，对于时间索赔，则还要求审核索赔的事件是不是在关键线路上，如果不在关键路线上，不影响总工期的不应给予工程延期，在关键路线上的，则应与补偿
第二部分 多项选择题

1、在以单价为主的施工招标文件中，对于工程量清单中工程数量作用的几种描述中正确的是( )。
A．支付时以实际完成的工程量为准，不以工程量清单中所填写的工程数量为准
B．实际支付的工程款是以承包人所报的单价与实际完成并经监理工程师计量认可工程量为基础
D．工程量清单中所填写的工程数量如果不准，可以被投标人在报价中利用来进行不平衡报价
E．工程量清单中所填写的工程数量如果不准，可能会导致履行合同中的合同单价调整
2、如果业主在收到经监理工程师审核并同意的交工验收与发给移交证书的申请与保证书后的21天内，未能组织交工验收。则将按照FIDIC合同条件规定( )。
A．业主应从规定期限最后一天的次日起承担延期验收的工程照管和养护费用
B．监理工程师应当与承包人和业主协商后，确定与此相关的费用补偿额
3、须经监理工程师审批的承包人的分包行为有( )。
A．工程某一部分的分包
C．材料与设备的加工分包
4、FIDIC条款中，允许承包人索赔的“费用”是指( )。
A．承包人的直接损失和由此引起的施工成本的增加
B．费用是不包括利润与上级企业管理费的
5、根据FIDIC合同条款，在处理隐蔽工程时，下列损失中不应由业主负责赔偿的是( )。
B、通过隐蔽工程复查并证明工程为不合格工程时造成的工期损失
C．通过隐蔽工程复查后证明该工程不合格时所造成的恢复原状的费用
6、办理交工结算的条件是( )。 B．已签发移交证书 D．基本完工
7、下列合同和施工承包合同有主从关系的是( )。
A．勘察设计合同 B．履约担保合同 C．监理服务合同 D．设备安装合同
8、某工程中出现了下列情况，承包人申请延期，根据FIDIC合同条款，监理工程师不予批准的有( )。
A．工程施工中，监理工程师根据合同规定对施工质量进行检查致使工程暂停
C．业主在应当付款时间后28天仍未付款给承包人致使承包人资金周转困难，影响施工进度
9、以下符合《交通部公路工程国内招标文件范本》中，关于因人工、机械使用和材料价涨落进行调价的规定的是( )。
A．合同工期长于24个月以上的 C．按调价公式进行调价
D．在合同执行期间，应每年对合同价格进行一次调整
E．合同价格在投标所在当年不做调整
10．在以下列举被选答案中，承包人延期申请能够成立并获得监理工程师批准的有( )。
A．工程延期事件是否属实 B．延期事件是否发生在关键线路上E．是否符合FIDIC条款的规定的动因
11．关于计日工的以下说法中正确的是( )。B．属于有竞争性报价目 C．必须经过监理工程师的同意后方能动用D．可以用来用于支付工程变更所发生的款项
12、按《交通部公路工程国内招标文件范本》中对暂定金规定，其用途是
A．用于支付“指定分包的工程"工程费 C．留作不可预见费
E、如果在招标时尚有不能确定工程量的项目时，可以在招标文件中以暂定金的名义暂时给定该工程的款额(交通部称为专项暂定金)
13、处理由于工程变更所引起的责任的方法是( )。
A．只要变更不属于承包人的过错和违约造成的，监理工程师就应当对工程竣工期限延长、费用增加估价，业主就应当补偿
C．如果下达变更令是由于承包人的过错或者是由于承包人违约所造成的，或者是应当由承包人负责的，则由于工程变更所引起的费用增加，或影响工程的竣工时间，一概由承包人负责，不予补偿
14、公路工程国内招标文件范本规定的合同争端处理方式有( )。
A.交监理工程师解决 B．友好协商 C．通过双方的上级主管进行调解 E．提交仲裁 F．诉讼
15、按照交通部《公路工程国内招标文件范本》“投标人须知”第67．2款规定，将合同纠纷事项进行友好协商或通过双方上级主管部门进行调解应满足的条件是( )。
B. 如果监理工程师在收到第67.1款所述提交后42天内，没有发出自己的裁定通知
C．协商或调解必须在收到监理工程师发出的裁定通知后的42天内进行
D．如业主或承包人有一方对监理工程师裁定有异议，在监理工程师的裁定送达后42天内提出要求的
16、已经将争端提交给监理工程师解决的，监理工程师的裁定，遇到( )才能更改。
B．通过友好协商重新规定 F．经仲裁庭的重新裁决
17、按照交通部《公路工程国内招标文件范本》的规定，在将争端提交给监理工程师解决的过程中，遇到( )监理工程师的裁定应是最后的裁定，并对业主和承包人有约束力。承包人应尽一切努力继续完成本工程，承包人和业主应使监理工程师的上述每一项裁定付诸实施。
B. 如果监理工程师已经将其对此纠纷的裁定通知了业主和承包人，而业主和承包人在收到该通知之日起的42天之内，任何一方均未向其提出要求进行友好协商或通过双方上级主管进行调解的
C．虽然提出了调解要求，但并未达成协议，并在此后的42天内，任何一方未通知另一方提出要求仲裁的
E．提出了进行友好协商，但是未达成协议，并在此后的42天内，任何一方未通知另一方提出要求仲裁的
18、关于一般的委托合同与建设工程的委托监理合同在“合同转委托”上的具体规定是( )。
C．一般的委托合同经委托人同意的，受托人可以转委托，委托监理合同是任何时候都不得转委托的
E．没有另一方的书面同意，任何一方不得将委托监理服务合同规定的义务、责任和权力予以转让
19、委托合同可以分为有偿委托合同和无偿委托合同。委托监理合同属于( )合同。对于有偿委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人( )赔偿损失。
A．有偿委托 D．可以请求赔偿损失
20、监理单位应严格按( )所授权的职责范围、以及按( )中明确的各项内容执行(参考公路工程监理规范第2.4.1款)。其具体内容列在( )中。
A．业主与监理单位签订的委托监理服务合同 B．业主与承包人签订的施工承包合同文件
E．在委托监理服务合同的附件A
21、委托监理合同索赔时效性规定是：业主或监理单位中的任何一方，向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后( )之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后( )之内提出索赔意向，并每隔( )提供一次该事件仍然在持续的证明材料。直到该事件结束后( )之内提出正式的索赔文件。否则。无论是业主还是监理单位均有权以时效已过为理由，不予受理该索赔请求。
A．28个日历日 C．7个日历日 22、合同条件第42条规定，如果发生“业主占用现场”属于业主的风险，监理工程师应批准给予时间(工期)与费用的补偿，以下列出的情形属于业主占用现场的是( )。
A。业主延迟提供本工程合同中所规定、可以供承包人随时占用的现场各部分用地
B．未按照监理工程师在开工通知令中确定的提供现场用地J顷序和时间向承包人提供施工用地
C．业主所提供的现场，面积大小不能满足合同的规定
D。业主没有按合同所规定的条件提供进出施工现场的通道
23、施工合同条件所规定的履约担保形式有( )。
A．履约保证金 B．预付款保证金 C．保留金 D．留置权 P．违约金
24、在监理工程师出具材料预付款支付证书之前，承包人还应承诺，从收到材料预付款时起，( )。
B．支付材料预付款，不能解释为对有关材料的批准
C．这些材料的所有权划归业主所有 D．材料用于工程后，材料预付款将由业主在月支付中扣回
25、强制性保险是指( )。
B．按照工程所在国的法律或国际惯例必须办理的保险
C. 如果承包人不办理强制性保险，业主有权强制办理
D．如果业主也不办理强制性保险，监理工程师有权代为投保
E．在C、D两种情况下，所发生的投保费用，可以从应支付给承包人的任何款项中扣回

27、在FIDIC条款中的“合同”与“合同协议书”指的是( )。
C．合同文件包含有合同协议书 D．合同协议书是合同文件的组成部分
26、凡经过交工验收认为质量合格的工程，监理工程师均应当在验收工作完毕后的第14天内签发移交证书。移交证书签发后即应办理将工程移交给业主的手续。在工程移交以后( )。
B．从交工之日起，本工程即进入缺陷责任期
C．除未完的扫尾工作外，承包人不再负责对本工程的照管和维护
28、FIDIC合同条件定义的合同价格是指( )。
A．中标通知书中写明的中标价 D．为施工并完成工程和修复缺陷应付给承包人的总金额
29、如果交工验收时，验收合格，监理工程师也已经如期签发了移交证书，但是由于业主方面的原因，工程不能立即移交给管理单位管理并保养时，其处理办法是( )。
A．承包人应从规定期限最后一天的次日起继续对工程代为照管与养护，但由业主承担工程照管和养护费用
B．由监理工程师与承包人和业主协商后，确定工程照管和养护费用补偿额，并加到合同价格上
30、在下列工作中，不属于监理工程师的职权范围的是( )。
A．审查并修改施工方案 B．对影响施工安全的施工方法提出警告
C．指令承包人修改施工方法 D．对承包人不经济的施工方法予以优化
31、在下列工作中，是承包人在缺陷责任期内的任务的有( )。
A．修复施工缺陷 B．完成尚未完成的剩余扫尾工程
32、下列( )强制性投保的保费应填写在工程量清单的第100章中，列为单独支付的细目，在评标时作为非竞争性报价处理，在支付时将凭保单按实支付。
A．第三方责任险 C．工程一切险 33、下列( )强制性投保的保费应由投标人自行投保，其保险费由承包人承担并支付，并认为承包人已经将此项费用包含在承包人所包的单价或总额价中了，在工程量清单中不再单独报价。
B．承包人职工人身险
D．承包人的施工装备险
34、工程施工合同的有效期就是指( )。
A．自合同成立时开始到双方都完成其全部合同义务时止的一段时间B．从签发中标通知书之日起，到监理工程师所签发最后结账单生效之日止的一段时间
35、某项工程，承包人向监理工程师申请整个工程的开工，经审核，承包人已经收到了中标通知书，已经向业主递交了履约保证金，已经与业主签署了合同协议书。业主与承包人双方的开工前准备工作也都已经在签发中标通知书后的42天内完成。以下备选答案中正确的是( )。
A．应以签发中标通知书后的第42天为整个工程的开工日期
E．不需要给予延长的工期索赔

36．某项工程，承包人向监理工程师申请整个工程的开工，经审核，承包人已经收到了中标 通知书，已经向业主递交了履约保证金，已经与业主签署了合同协议书。业主与承包人双方的开工前准备工作中，有下列工作没有在签发中标通知书后的42天内完成：(1)监理工程师不能向承包人提交用于施工的图纸；(2)业主尚有部分现场不能按施工进度提交给承包人；(3)承包人的质量保证体系尚没有建立起来。监理工程师应在签发整个工程的开工通知令时，( )。
D．仍然以签发中标通知书后的第42天为整个工程的开工日期。业主延误的时间用延长合同工期予以补偿
E．以业主晚于承包人完成准备工作的天数为合法的工期索赔时间
F．因承包人的原因造成延误，由承包人自行赶工，弥补所损失的时间
37、民法通则第三十七条规定法人应具备的条件有( )。
A．依法成立
B．有必要的财产和经费
D．能够独立承担民事责任 E．有自己的名称、组织机构和办事场所
38、以下属于要约必须具备的要件的是( )。
A．要约的内容必须具体明确 B．要约一经发出，在要约的有效期内要约人不得反悔
C．必须表明，一旦经“受要约人”承诺后，要约人就必须与“受要约人”签订合同
D．要约必须是向特定的对象发出的
39、以下所列情形，属于合同法第二十条所规定的要约失效的条件的是( )。
A．拒绝要约的通知到达要约人 C．承诺期限(或称要约有效期)届满
D．“受要约人”对要约的内容做出实质性变动的 E．新的“重新要约”出现，老的要约就自动失效
40、以下关于“承诺”的说法符合合同法的规定的是( )。
B．承诺可以用“通知”的方式做出也可用“行动”的方式做出
C．当“受要约人”发出的承诺到达要约人，或者“受要约人”做出承诺行动时，该承诺生效
D．承诺生效时产生“合同成立”的结果
41、在施工招投标中对“要约”的以下说法中，正确的是( )。
A．在开标之时“要约生效”
C．反悔是要约方的过失
D．不管合同成立否，因投标方反悔给“招标方”造成损失的，要约人应依法负赔偿责任
41、以下属于无权代理行为的是( )。
A．未经被代理人授权的代理行为 B.超越代理权限的代理行为
E.代理权限消灭以后所进行的代理行为
42、下列( )属绝对无效的代理行为，不可以追认。
C．“双方代理”产生的代理行为
D．恶意串通的代理行为
F．自身代理的代理行为

43、委托代理必须满足以下( )条件后，才可以代表被代理人进行生产经营活动；同样，这种代理人代表被代理人进行的生产经营活动也受到法律的保护。
A．必须以被代理人的名义设立权利和义务 C．必须在授权的范围内设立权利和义务 D．必须事先取得委托证明
44、民法通则规定：民事法律委托代理行为中，可以采用的委托形式有( )。
A．用口头形式委托 B．用签订委托合同的形式书面委托
C．用法人委托书的形式书面委托 E．凭“被代理人方”的授权意思表示，代理人就取得了代理权
45、对无权代理下产生的行为结果，被代理人可以享有的权利有( )。
A．被代理人认为无权代理行为虽非自己委托，但其结果却符合自己的意愿和利益时，则有权追认
B．当被代理人认为无权代理违背了自己的意愿和利益时，有权拒绝
D．拒绝必须以口头或书面形式，凡不做或没有做出否认表示的，法律视为已经被迫认
46、施工单位的投标报价在投标以后( )。
B．开标前可以修改 C．投标截止时间以后不能修改
47、在评标过程中，参加评标委员会的评标专家一般应由( )。
C．由业主或招标单位聘请 D．从专家库中随机抽取
48、下列( )是影响承包人的成本和报价的因素。
B．各种资源的市场价格 C．施工方案和施工方法 D．竞争对手的强弱
49、根据《招标投标法》，评标委员会人员组成中应满足( )。
A．总人数为5人以上的单数 C．技术经济专家不得少于总人数的三分之二
50、下列的( )是投标担保应保证的作用。
A．投标人投标后不能变更或撤销投标文件
C．投标人必须在接到中标通知书后的28天之内与业主签署合同协议书
E．投标人必须在接到中标通知书后的28天之内提交履约保证金(或履约保证金保函)
51、从投标截止日起到发出中标通知书为止的一段时间称之为投标有效期。如果需要，项目业主可以在原定有效期届满之前，要求延长投标有效期，投标人有权同意或拒绝；如果同意延长，则投标人应当( )。
A．在延长后的有效期内不得修改、撤销其投标文件 C．保证投标保证金在延长期内继续有效
52、在资格预审文件中应当规定的强制性标准中必须包含的有( )。
A．经验标准 B．财务能力强制性标准 C．现场管理人员强制性标准 E．分包限制的强制性标准 F．拟投入到本合同工程中的施工机具的强制性标准

53、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，有权批准采用邀请招标的单位是( )。
A．国家重点建设项目的邀请招标，应由国务院发展计划部门批准
B．地方重点建设项目的邀请招标，应当经省、自治区、直辖市人民政府批准
C．使用国有资金或国有资金投资占主导地位需要审批的工程建设项目的邀请招标，由该项目的立项单位审批
54、下列情形可以经过批准后进行邀请招标的是( )。
A．涉及国家安全、国家机密或者抢险救灾，适宜招标但不适宜公开招标的
B．受自然地域环境限制的
C．项目技术复杂或有特殊要求，只有少数几家投标人可供挑选的
D．拟公开招标的费用与项目的价值比较，不值得的
55、凡投标人在工程量清单中增加填报的细目，其单价、总额价，应按( )办法处理。
A．对所增加细目的报价，业主将不予接受 C．严重的，将视为“非符合标”，而遭到拒绝
56、中标通知书的作用是( )。
B．中标通知书到达投标人时合同的承诺生效
C．从中标通知书到达时起，合同对双方已有约束力
57、交通部《公路工程国内招标文件范本》规定的合同授予标准可以归纳成为( )。A．投标人的资格要足够 B．投标文件对招标文件做出了全面的响应 D．合理低标价
58、《世界银行国内竞争性招标文件范本》规定的合同授予标准可以归纳成( )。
A．投标人的资格要足够 B．投标文件对招标文件做出了全面的响应
C．评标价最低
59、以下内容属于《公路工程国内招标文件范本》规定在响应性审查中可以允许轻微偏离的是( )。
C．投标报价的算术误差偏差不超过1％的报价
D．施工组织设计不够完善
60、评标时，以下符合对投标报价的算术修正的原则是( )。
B．当以数字表示的金额与以文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准
C．各细目“总额价”的实际累计值，若不等于投标总价时，以累计的数为准
61、有下列( )情形的人不得担任评标委员会成员，已经担任的应当主动提出回避。
A．项目主管部门或者行政监督部门的人员 C．投标人与投标人主要负责人的近亲属 D．与投标人有经济利益关系的人
62、以下( )是招标人有权不予受理的投标文件。
A．逾期送达的或者未送达指定地点的
B．未按招标文件的规定格式填写，内容不全、字迹模糊无法辨认的
D．投标人的名称与组织结构与资格预审时不一致的
63、以下( )是招标人在开标时应当当场宣布为“废标”的投标文件。
A．没有在投标文件上填写投标总价的 C．投标人没有提交投标担保的 D．所递交的投标信上没有按规定签字并加盖公章的
64、关于投标有效期有如下( )的规定。
A．投标有效期是从投标截止日起到发出中标通知书之日为止的一段时间
B．在投标有效期内投标人不得修改、撤销其投标