一级建造师1.doc

2008年一级建造师《建筑工程》考试练习2含答案
2009-2-9 10:08:25
　　1、某工程开挖大型基坑，长80m，宽30m，开挖深度为4m，二类土，地下水位较高。挖土机可选用(  )。
　　A、铲运机
　　B、正铲挖土机
　　C、反铲挖土机
　　D、拉铲挖土机
　　E、抓铲挖土机
　　2、普通混凝土常用强度公式为(　　)。
　　A、f28＝Afc,k（C／W－B）
　　B、f28＝Afc（W／C－B）
　　C、f28＝Afc（C／W＋B）
　　D、f28＝Afc（C／W－B）
　　3、施工招标的形式有以下哪几种?(  )。
　　　　①公开招标②邀请招标③议标④指定招标
　　A、①②
　　B、①②④
　　C、①④
　　D、①②③
　　4、下列钢筋化学成分中的有害元素为(　　)。
　　A、铁
　　B、锰
　　C、磷
　　D、硅
　　5、砂浆强度等级是用边长为(　　)的立方体标准试块确定的。
　　A、70mm
　　B、100mm
　　C、70.7mm
　　D、75mm
　　6、文物保护的基本原则是(　　)。
　　A、真实性，整体性，古为今用
　　B、提高城市经济效益
　　C、历史的可读性，可持续发展
　　D、因地制宜
　　E、近期发展和远期发展相结合
　　7、砌体结构房屋的静力计算方案有(　　)。
　　A、弹性方案
　　B、弹塑性方案
　　C、塑性方案
　　D、刚性方案
　　E、刚弹性方案
　　8、混凝土在荷载作用下的变形有(　　)。
　　A、弹塑性变形
　　B、徐变变形
　　C、干湿变形
　　D、化学收缩
　　E、塑性收缩
　　9、建筑业企业必须按照(　　)，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。
　　A、工程设计要求
　　B、合同的约定
　　C、建设单位要求
　　D、监理单位的要求
　　E、施工技术标准
　　10、下列选项中属于材料质量控制内容的有(  )。
　　A、材料的质量标准
　　B、材料的适用范围、施工要求
　　C、材料的取样及试验方法
　　D、材料的供应来源
　　E、材料的价格指标
　　答案
　　1、CD　　2、D　　3、A　　4、C　　5、C　　6、AC　　7、ADE　　8、AB　　9、B　　10、ABC
2008年一级建造师《建筑工程》考试练习3含答案
2009-2-9 10:09:19

　　1、小砌块砌体工程中，水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度一般应满足(  )。
　　A、水平灰缝不得小于90％，竖向灰缝不小于80％
　　B、水平灰缝不得小于80％，竖向灰缝不小于90％
　　C、水平灰缝不得小于80％，竖向灰缝也不小于80％
　　D、水平灰缝不得小于90％，竖向灰缝也不小于90％
　　2、承揽大型项目的项目经理部管理人员中的高级职称人数不应低于经理部成员总数的(　　)。
　　A、20％
　　B、15％
　　C、12％
　　D、10％
　　3、当计算工期不能满足合同要求时，应首先压缩(　　)的持续时间。
　　A、持续时间最长的工作
　　B、总时差最长的工作
　　C、关键工作
　　D、非关键工作
　　4、下列应包括在引进设备和技术的抵岸价费用内的是(  )。
　　A、货价
　　B、关税
　　C、国外运输费
　　D、国内运输保险费
　　E、银行财务费
　　5、工程投资额在30万元以上或者建筑面积在300m2以上的建筑工程，(　　)施工许可证。
　　A、可以申请办理
　　B、可以不申请办理
　　C、不应当申请办理
　　D、应当申请办理
　　6、建筑物在合理使用寿命内，必须确保(　　)的质量。
　　A、地基基础工程
　　B、屋面防水工程
　　C、地下防水工程
　　D、主体结构工程
　　E、地下人防工程
　　7、测定混凝土抗压强度用的标准试件是(　　)。
　　A、70.7mm×70.7mm×70.7mm
　　B、100mm×100mm×100mm
　　C、150mm×150mm×150mm
　　D、200mm×200mm×200mm
　　8、比例尺的表示方法分为两种（  ）。
　　A、字母比例尺
　　B、数字比例尺
　　C、符号比例尺
　　D、图示比例尺
　　E、数值比例尺
　　9、以下各种情况中可能引起混凝土离析的是(　　)。
　　A、混凝土自由下落高度为3m
　　B、混凝土温度过高
　　C、振捣时间过长
　　D、运输道路不平
　　E、振捣棒慢插快拔
　　10、常用无机绝热材料有(　　)。
　　A、矿棉
　　B、石材
　　C、膨胀珍珠岩
　　D、加气混凝土
　　E、泡沫塑料
　　答案
　　1、A　　2、D　　3、C　　4、ABCE　　5、D　　6、AD　　7、C　　8、BD　　9、ACD　　10、ACD
2008年一级建造师《建筑工程》考试练习4含答案
2009-2-9 10:09:48
　　1、蒸汽养护的混凝土构件出池后，其表面温度与外界温差不得大于(　　)。
　　A、10℃
　　B、20℃
　　C、30℃
　　D、40℃
　　2、成本分析的方法有(　　)。
　　A、挣值法
　　B、对比法
　　C、因素分析法
　　D、价值工程
　　E、差额分析法
　　3、三根杆件，截面面积、杆件长度、材质均相同，截面形状如下图所示，当杆件两端受相同的轴向拉力时各杆件的伸长量分别为Δ1、Δ2、Δ3，关于三者的关系，以下哪一种正确?(　　)
　　A、A
　　B、B
　　C、C
　　D、D
　　4、中标通知书、合同协议书和图纸是施工合同文件的组成部分，就这三部分而言，如果在施工合同文件中出现不一致时，其优先解释顺序为(　　)。
　　A、中标通知书、合同协议书、图纸
　　B、合同协议书、中标通知书、图纸
　　C、合同协议书、图纸、中标通知书
　　D、中标通知书、图纸、合同协议书
　　5、在进行网络计划费用优化时，应首先将(　　)作为压缩持续时间的对象。
　　A、直接费用率最低的关键工作
　　B、直接费用率最低的非关键工作
　　C、直接费用率最高的非关键工作
　　D、直接费用率最高的关键工作
　　6、基础顶面直接作为柱的支承面和基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时，地脚螺栓中心偏移的允许偏差为(　　)。
　　A、±1mm
　　B、±2mm
　　C、±3mm
　　D、±5mm
　　7、同样大小图幅的1：500与1：2000两张地形图，其实地面积之比是(　　)。
　　A、1：4
　　B、1：16
　　C、4：1
　　D、16：1
　　8、螺栓球节点网架总拼完成后，高强度螺栓与球节点应紧固连接，高强度螺栓拧入螺栓球内的螺纹长度不应小于(　　)，其中d为螺栓直径。
　　A、1.0d
　　B、1.1d
　　C、1.2d
　　D、1.3d
　　9、挣值法计算过程中，费用偏差用公式(　　)求得。
　　A、已完成工作预算费用－计划完成工作预算费用
　　B、已完成工作预算费用－已完成工作实际费用
　　C、计划完成工作预算费用－已完成工作实际费用
　　D、已完成工作实际费用－已完成工作预算费用
　　10、锤击沉桩法的施工程序中，“接桩"之前应完成的工作有(　　)。
　　A、打桩机就位
　　B、吊桩喂桩
　　C、校正
　　D、锤击沉桩
　　E、送桩
　　答案
　　1、B　　2、BCE　　3、D　　4、B　　5、A　　6、D　　7、B　　8、A　　9、B　　10、ABCD
2008年一级建造师《建筑工程》考试练习5含答案
2009-2-9 10:10:22
　　1、影响钢筋和混凝土间粘结强度的因素有(  )。
　　A、混凝土的强度
　　B、保护层厚度
　　C、混凝土浇筑深度
　　D、钢筋之间的间距
　　E、钢筋的强度
　　2、在拌制混凝土选用水泥时，当(　　)时，需对水泥中的碱含量加以控制。
　　A、骨料表面有酸性污染物
　　B、骨料中含有活性二氧化硅
　　C、用于制作盛酸性介质的设备
　　D、水泥中SO3含量过多
　　3、通常情况下，责任分配矩阵的纵向列出(　　)。
　　A、项目组织成员的名称
　　B、项目组织各职能部门
　　C、所需完成的工作单元
　　D、项目各参与方的名称
　　4、无粘结预应力筋张拉后的端部锚头处理包括(　　)。
　　A、将套筒内注防腐油脂
　　B、留足预留长度后切掉多余钢绞线
　　C、将锚具外钢绞线散开打弯
　　D、在锚具及钢绞线上涂刷防腐油
　　E、抹封端砂浆或浇筑混凝土
　　5、建筑构造的研究内容是(　　)。
　　A、研究建筑构成和结构计算的学科
　　B、研究建筑构成和有关材料选用的学科
　　C、研究建筑构成、组合原理和构造方法的学科
　　D、研究建筑构成和施工可能性的学科
　　6、主体结构施工阶段安全生产的控制要点不包括(　　)。
　　A、临时用电安全
　　B、作业面交叉施工及临边防护
　　C、防火施工时的防火、防毒
　　D、内外架子及洞口防护
　　7、常温下砌筑砌块墙体时，铺灰长度最多不宜超过(　　)。
　　A、1m
　　B、3m
　　C、5m
　　D、7m
　　8、按我国抗震设计规范设计的建筑，当遭受低于本地区设防烈度的多遇地震影响时，建筑物(　　)。
　　A、一般不受损坏或不需修理仍可继续使用
　　B、可能损坏，经一般修理或不需修理仍可继续使用
　　C、不发生危及生命的严重破坏
　　D、不致倒塌
　　9、某材料的年订货总量为21600t，该材料的单价为80元／t，每次采购费用为60元，仓库年保管费率为4％，则该材料的最优采购经济批量为(　　)。
　　A、800t
　　B、900t
　　C、1000t
　　D、1200t
　　10、钢结构的涂装环境温度应符合涂料产品说明书的规定，说明书如无规定时，环境温度应在(  )之间。
　　A、4～38℃
　　B、4～40℃
　　C、5～38℃
　　D、5～40℃
　　答案
　　1、ABD　　2、B　　3、C　　4、ABCE　　5、C　　6、C　　7、C　　8、A　　9、B　　10、C
2008年一级建造师《建筑工程》考试练习6含答案
2009-2-10 13:36:49
　　1、关于混凝土强度的下列表述．(　　)是错误的。
　　A、划分强度等级的依据是立方体抗压强度
　　B、强度等级划分为14个，C15至C80
　　C、钢筋混凝土结构，混凝土的强度等级应不低于C15
　　D、采用钢绞线、钢丝做预应力钢筋的混凝土强度等级不宜低于C30
　　E、预应力混凝土的强度等级不应低于C20
　　2、对于高层民用建筑，为防止直击雷，应采用(　　)措施。
　　A、独立避雷针
　　B、采用装有放射性物质的接闪器
　　C、避雷针
　　D、装设在屋角、屋脊、女儿墙或屋檐上的避雷带，并在屋面上装一定的金属网格
　　3、厕浴间、厨房防水层上应做(　　)厚水泥砂浆保护层，其上再做地面砖等饰面层。
　　A、10mm
　　B、20mm
　　C、30mm
　　D、50mm
　　4、某项工程项目业主与承包商签订了工程施工承包合同。合同中预算丁程量为5300m3，单价为180元／m3。合同工期为6个月。有关付款条款如下：
　　(1)开工前业主应向承包商支付合同总价20％的工程预付款。
　　(2)业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按5％的比例扣留保修金。
　　(3)当累计实际完成工程量超过(或低于)预算工程量的10％时，可进行调价，调价系数为0.9(或1.1)。
　　(4)每月签发付款最低金额为15万元。
　　(5)工程预付款从乙方获得累计工程款超过合同价的30％以后的下一个月起，至第5个月均匀扣除。
　　承包商每月实际完成并经签证确认的工程量见下表。

　　问题：
　　(1)预算合同总价为多少?
　　(2)工程预付款为多少?工程预付款从哪个月起扣留?每月应扣工程预付款为多少?
　　(3)每月工程量价款为多少?应签证的工程款为多少?应签发的付款凭证金额为多少?
　　5、大面积石膏板吊顶应采取(　　)措施防止开裂。
　　A、石膏板沿四周墙壁开设凹槽
　　B、在石膏板吊顶上做纵横开缝处理
　　C、做好石膏板之间的接缝处理
　　D、缩小自攻螺钉钉距，加强固定措施
　　E、石膏板沿四周墙壁处加强连接措施
　　6、安全生产是指为了预防生产过程中发生(　　)等事故，保证职工在生产中的安全而采取的各种措施和活动。
　　A、人身伤害
　　B、财产损失
　　C、设备损毁
　　D、工作环境破坏
　　E、人为破坏
　　7、刚架承受荷载如图所示，下列四个结构变形图中，(　　)是正确的。

　　A、A
　　B、B
　　C、C
　　D、D
　　8、某现浇钢筋混凝土梁的跨度为9m，其跨中起拱高度可为(　　)。
　　A、2mm
　　B、5mm
　　C、15mm
　　D、20mm
　　E、30mm
　　9、某综合楼建筑面积3600m2，是一栋10层凹形平面建筑，一、二层为商店，三层以上为住宅。一层、二层层高3.5m，三层以上层高3.0m，总高31m，基础为混凝土灌注桩基础，采用泥浆护壁成孔施工方法，在成孔过程中，部分桩孔孔壁坍落。主体结构采用现浇钢筋混凝土梁、板、柱的框架结构，采用C25混凝土，加气混凝土砌块填充墙，在主体结构施工过程中，三层混凝土部分试块强度达不到设计要求，但对实际强度经测试论证仍然达不到要求，后经设计单位验算，能够满足结构安全性能。
　　问题：
　　(1)该桩基础施工过程中，孔壁坍落可能的原因和防治方法是什么?
　　(2)主体结构施工过程中出现的质量问题是否需要处理?为什么?
　　(3)分析主体混凝土强度等级偏低可能的原因是什么?
　　10、某公司新建住宅楼，通过公开招标确定了施工单位，合同价款形式为可调价格合同，施工合同按1999年建设部颁发的建设工程施工合同示范文本为基础签署。
　　施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于甲方责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60％计算。
　　在专用条款中明确6级以上大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28天后视为索赔已经被确认。
　　在施工过程中出现下列事件：
　　1．因业主不能及时提供图纸，使工期延误20天，10人窝工；
　　2．因施工机械故障，使工期延误10天，5人窝工；
　　3．因外部供电故障，使工期延误2天，20人窝工；
　　4．下大雨，工期延误3天，20人窝工。
　　根据双方商定，人工费定额为32元／工日，机械台班费为2000元／台班。
　　根据上述约定乙方提出工期补偿35天，费用13056元(所有事件窝工费用及机械费用之和)索赔的要求。
　　问题：
　　(1)乙方上述要求是否合理?为什么?
　　(2)经工程师认定的索赔工期为多少天?
　　(3)如果甲方代表未在收到报告后28天内给予答复意见或确认，工期延长多少天?结算时费用补偿为多少?
　　答案
　　1、DE　　2、D　　3、B
　　4、(1)预算合同总价为：5300×180＝95.4万元
　　(2)
　　①工程预付款金额为：95.4×20％＝19.08万元
　　②工程预付款应从第3个月起扣留，因为第1、2两个月累计工程款为：
　　1800×80＝32.4万元>95.4×30％＝28.62万元
　　(3)每月应扣工程预付款为：19.08÷3＝6.36万元
　　(4)
　　①第1个月工程量价款为：800×180＝14.40万元
　　应签证的工程款为：14.40×0.95＝13.68万元<15万元
　　第1个月不予付款。
　　②第2个月工程量价款为：1000×180＝18.00万元
　　应签证的工程款为：1800×0.95＝17.10万元
　　13.68+17.1＝30.78万元
　　应签发的付款凭证金额为30．78万元。
　　③第3个月工程量价款为：1200×180＝21.60万元
　　应签证的工程款为：21.60×0.95＝20.52万元
　　应扣工程预付款为：6.36万元
　　20.52－6.36＝14.16万元<15万元
　　第3个月不予签发付款凭证。
　　④第4个月工程量价款为：1200×180＝21.60万元
　　应签证的工程款为：20.52万元
　　应扣工程预付款为：6.36万元
　　应签发的付款凭证金额为  14.16+20.52－6.36＝28.32万元
　　⑤第5个月累计完成工程量为5400m3，比原估算工程量超出100m3，但未超出估算工程量的10％，所以仍按原单价结算。
　　第5个月工程量价款为：1200×180＝21.60万元
　　应签证的工程款为：20.52万元
　　应扣工程预付款为：6.36万元
　　20.52－6.36＝14.16万元<15万元
　　第5个月不予签发付款凭证。
　　第6个月累计完成工程量为5900m3，比原估算工程量超出600m3，已超出估算工程量的10％，对超出的部分应调整单价。
　　应按调整后的单价结算的工程量为：5900－5300×(1+10％)＝70m3　　第6个月工程量价款为：70×180×0.9+(500－70)×180＝8.874万元
　　应签证的工程款为：8.874×0.95＝8.43万元
　　应签发的付款凭证金额为：14.16+8.43＝22.59万元
　　主观题答案谨供参考
　　5、ABC　　6、AC　　7、A　　8、CD
　　9、(1)原因：
　　1)泥浆相对密度不够，起不到可靠的护壁作用。
　　2)孔内水头高度不够或孔内出现承压水，降低了静水压力。
　　3)护筒埋置太浅，下端孔坍塌。
　　4)在松散砂层中钻孔时，进尺速度太快或停在一处空转时间太长，转速太快。
　　5)冲击(抓)锥或掏渣筒倾倒，撞击孔壁。
　　6)用爆破处理孔内孤石、探头石时，炸药量过大，造成很大振动。
　　防治：
　　1)在松散砂土或流砂中钻进时，应控制进尺，选用较大相对密度、黏度、胶体率的优质泥浆(或投入黏土掺片、卵石，低锤冲击，使黏土膏、片、卵石挤人孔壁)。
　　2)如地下水位变化过大，应采取升高护筒，增大水头，或用虹吸管连接等措施。
　　3)严格控制冲程高度和炸药用量。
　　4)孔口坍塌时，应先探明位置，将砂和黏土(或砂砾和黄土)混合物回填到坍孔位置以上1～2m；如坍孔严重应全部回填，等回填物沉积密实后再进行钻孔。
　　(2)可不进行处理。原因是该混凝土强度经设计单位核算能够满足结构安全要求，因此可不进行处理。
　　(3)原因：
　　1)配置混凝土所用原材料的材质不符合国家标准的规定。
　　2)拌制混凝土时没有法定检测单位提供的混凝土配合比试验报告，或操作中配合比有误。
　　3)拌制混凝土时投料不按重量比计量，或计量有误。
　　4)混凝土搅拌、运输、浇筑、养护不符合规范要求。
　　主观题答案仅供参考
　　10、(1)事件1合理，是甲方原因造成的；事件2不合理，是乙方自身原因造成的；事件3可以索赔工期，但费用不能索赔，因外部供电故障不属于甲方责任；事件4根据合同约定，工期可以索赔，但费用不能索赔，因大雨属于不可抗力。
　　(2)工程师认定的索赔工期为25天，事件2工期(10天)延误不予顺延。
　　(3)工期延长35天，费用为13056元。
2008年一级建造师《建筑工程》考试练习7含答案
2009-2-10 13:37:32
　　1、采用湿作业法施工的饰面板工程，石材进行背涂处理的目的是(　　)。
　　A、防潮
　　B、防碱
　　C、防腐
　　D、防酸
　　2、土地使用权出让，除特殊情况不能采取拍卖、招标方式的以外，有条件的，必须采取拍卖、招标方式的建设用地是指(　　)。
　　A、公益事业用地
　　B、商业用地
　　C、国家机关用地
　　D、旅游建设用地
　　E、娱乐设施用地
　　3、按《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前(　　)天。
　　A、7
　　B、10
　　C、14
　　D、28
　　4、GB／T19000—2000族标准质量管理原则主要有(　　)。
　　A、以顾客为关注焦点
　　B、领导作用、全员参与
　　C、过程方法、管理系统方法
　　D、持续改进
　　E、PDCD循环
　　5、在幼儿园的地面设计时，应选择(　　)。
　　A、重度较大的材料
　　B、重度较小的材料
　　C、导热系数较小的材料
　　D、导热系数较大的材料
　　E、比热较小的材料
　　6、合同的履行应遵循诚实信用原则全面履行约定的义务。如果当事人只履行合同约定的部分义务，则属于部分履行或不完全履行。如果当事人完全没有履行合同约定的义务，则属于合同未履行或不履行合同。当事人在遵循诚实信用原则履行合同的过程中应尽的基本义务有(  )。
　　A、通知
　　B、协助
　　C、保密
　　D、债务的免除
　　E、债务的丢失
　　7、每批供应的水泥必须有出厂合格证，合格证应为(　　)d的强度报告。
　　A、7
　　B、14
　　C、21
　　D、3
　　E、28
　　8、(1)背景：某建筑工程项目，在基础混凝土的施工过程中，发现其施工质量存在强度不足问题。
　　(2)问题：
　　1)简述工程质量事故处理的程序和基本要求。
　　2)简述工程施工阶段隐蔽工程验收的主要项目及内容。
　　9、单位工程施工进度计划的内窬包括(　　)。
　　A、施工部署
　　B、施工方案
　　C、施工进度计划图或表
　　D、资源需要量计划
　　E、风险分析与控制措施
　　10、在住宅装饰装修过程中对于嵌入墙体、地面的管道应进行防腐处理并用水泥砂浆保护，墙内冷水管的保护层的厚度应不小于(　　)。
　　A、10mm
　　B、12mm
　　C、15mm
　　D、18mm
　　答案
　　1、B　　2、BDE　　3、A　　4、D　　5、BCE　　6、ABC　　7、DE
　　8、本题目考核对质量控制的基本方法的灵活应用和施工质量处理程序的熟悉程度，检验对施工阶段隐蔽工程验收的主要项目及内容是否熟悉。
　　1)事故处理程序：
　　①进行事故调查：了解事故情况(发生时间、性质和现状)，并确定是否需要采取临时措施。
　　②  分析调查结果，找出事故的主要原因。
　　③  确定是否需要处理，若需处理，要求承包商提出处理的措施或方案。
　　④  事故处理：监督事故处理措施或方案的实施。
　　⑤  检查处理结果是否达到要求。
　　事故处理的基本要求：安全可靠，不留隐患；处理技术可行，经济合理，施工方便，满足使用功能。
　　2)隐蔽工程验收的主要项目及内容(表1)：

　　主观题答案仅供参考
　　9、CDE　　10、A
2008年一级建造师《建筑工程》考试练习8含答案
2009-2-10 13:38:05
　　1、聚碳酸酯、聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯的书写符号按顺序分别为(　　)。
　　A、PB，PP，PE，PS
　　B、PC、PE、PS，PP
　　C、PP，PE，PVC，PS
　　D、PS、PVC，PE、PP
　　2、砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。(　　)等尚应有材料主要性能的进场复验报告。
　　A、水泥
　　B、石灰
　　C、钢筋
　　D、外加剂
　　E、块材
　　3、纤维板因成型时温度和压力不同可分为三种，其中可代替木材用于室内墙面、顶板等的应选用(　　)，用作保温、吸声材料时应选用(　　)型。
　　A、硬质
　　B、半硬质
　　C、酥松
　　D、软质
　　E、密实
　　4、光华家具厂拟建一钢筋混凝土排架结构单层厂房．通过招标方式选择剑华公司承建，于1995年3月开工建设，合同工期300日历天。在施工过程中．对柱子质量进行检查。发现有10根柱子质量存在问题。
　　事件一：其中两根柱于经有资质的检测单位检测鉴定，能够达到设计要求；
　　事件二：其中两根柱子经有资质的检测单位检测鉴定，达不到设计要求，于是请原设计单位核算，能够满足结构安全和使用功能；
　　事件三：其中三根柱子经有资质的检测单位检测鉴定，达不到设计要求，于是请原设计单位核算，不能满足结构安全和使用功能，经协商进行加固补强，在柱子外再放部分钢筋，再浇混凝土，补强后能够满足安全使用要求；
　　事件四：还有三根柱子混凝土强度与设计要求相差甚远，加固补强仍不能满足安全使用要求。
　　问题：
　　(1)对事件一应如何处理?依据是什么?
　　(2)对事件二应如何处理?依据是什么?
　　(3)对事件三应如何处理?依据是什么?
　　(4)对事件四应如何处理?依据是什么?
　　5、在城市详细规划、工程施工设计中常用的地形图比例尺是(　　)。
　　A、1：1000比例尺的地形图
　　B、1：5000比例尺的地形图
　　C、1：2000比例尺的地形图
　　D、1：500比例尺的地形图
　　E、1：10000比例尺的地形图
　　6、下图中弯矩图与剪力图对应一致的有(　　)。

　　A、A
　　B、B
　　C、C
　　D、D
　　E、E
　　7、提高钢筋混凝土梁的斜载面承载能力，采取(　　)是不合适的。
　　A、增大断面尺寸
　　B、提高混凝土强度等级
　　C、增加腹筋
　　D、增加纵向配筋量
　　8、在室内装修中，施工队在应急照明的线路敷设中正确的做法是(　　)。
　　A、在混凝土楼板底部采用穿金属管保护明敷
　　B、在混凝土楼板中部采用穿金属管保护暗敷
　　C、在混凝土楼板上部采用穿金属管保护明敷
　　D、在木地板下部采用防火措施穿金属管保护暗敷
　　E、在混凝土楼梁底部采用防火措施穿金属管保护明敷
　　9、甲公司因兴建办公楼与乙建筑承包公司签订了建筑工程总承包合同。之后，经甲方同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失。并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院起诉。
　　问题：
　　(1)甲、乙、丙、丁四家公司之间的合同关系是否合法有效?为什么?
　　(2)这起事件应该由谁来承担责任?为什么?
　　10、某跨度为2m的板，设计混凝土强度等级为C20，则拆模时同条件养护的标准立方体试块的抗压强度标准值不低于(　　)。
　　A、5N／mm2　　B、10N／mm2　　C、15N／mm2　　D、20N／mm2
　　答案
　　1、B　　2、ACDE　　3、AD
　　4、(1)事件一中的两根柱子应予以验收，依据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定：当建筑工程质量不符合要求时，经有资质的检测单位鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。
　　(2)事件二中的两根柱子可予以验收  依据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定：当建筑工程质量不符合要求时，经有资质的检测单位鉴定能够达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收。
　　(3)事件三中的三根柱子可按技术处理方案和协商文件进行验收。依据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定：当建筑工程质量不符合要求时，经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。
　　(4)事件四中的三根柱子严禁验收，必须拆除重建，重新验收。依据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定：通过返修或加围处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程，严禁验收；经返工重做的，应重新进行验收。
　　主观题答案仅供参考
　　5、ACD　　6、ABD　　7、D　　8、BDE
　　9、(1)甲与乙之间的总承包合同关系合法有效，乙与丙之间的分包合同关系有效，乙与丁之间的分包合同关系无效。根据《合同法》和《建筑法》的有关规定：“发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。总承包人或者戡察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘查、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成”。因此，乙将由自己总承包部分的施工工作全部分包给丁，违反了合同法及建筑法的强制性规定，导致乙与丁之间的施工分包合同无效。乙与丙之间的合同有效。
　　(2)在此事件中，丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失，乙和丙应对工程建设质量问题向甲承担连带责任。因为乙作为该工程的总承包单位与丙建筑设计院之间是总包和分包的关系，根据《合同法》及《建筑法》的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
　　主观题答案仅供参考
　　10、B
2008年一级建造师《建筑工程》考试练习9含答案
2009-2-10 13:39:26
　　1、在混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于(　　)。
　　A、5％
　　B、8％
　　C、10％
　　D、12％
　　2、(1)背景：某业主贷款建一综合大楼工程，贷款年利率为12％，银行给出两个还款方案，甲方案为第5年末一次偿还5000万元；乙方案为第3年末开始偿还，连续3年每年末偿还1500万元。业主要求承包商加快施工进度，如提前见效益，奖承包商50万元，并签有协议。承包商擅自使用某整体提升脚手架专利，并向别人推广使用，收取费用，造成侵权，引起纠纷，法院判决承包商赔偿专利权人60万元。
　　结果工期提前，产生效益，但业主以承包商侵权引起纠纷为由，拒付资金50万元。
　　(2)问题：
　　1)试计算哪种还款方案最优?
　　2)承包商若不向别人推广并收费，就不是侵权，不应赔偿，这种说法对吗?
　　3)业主拒付奖金的做法恰当吗?
　　3、如图所示刚架梁上作用均布荷载时，弯矩图(　　)正确。

　　A、A
　　B、B
　　C、C
　　D、D
　　4、施工现场临时用电工程电源中性点直接接地的220／380V三相四线制低压电力系统，必须符合下列(  )规定。
　　A、采用TN—S接零保护系统
　　B、采用三级配电系统
　　C、采用二级配电系统
　　D、采用二级漏保系统
　　E、采用末级漏保系统
　　5、水泥强度等级的选择，应与混凝土的设计强度等级相适应。经验证明，一般以水泥强度等级为混凝土强度等级的(　　)倍为宜。
　　A、1.5～2.0
　　B、2.0～2.5
　　C、1.0～1.5
　　D、1.5～2.5
　　6、壁纸、壁布裱糊时，说法正确的是(　　)。
　　A、阳角处应设有对接缝
　　B、阴角处应设有对接缝
　　C、阴阳角均应有对接缝
　　D、阴阳角均不能有对接缝
　　7、某大厦建筑面积约24520m2，框架剪力墙结构箱形基础，地上11层，地下2层。民工管某和赵某两名电焊工在十层进行钢筋对焊埋弧焊作业时，管某右手拿起焊把钳正要往钢筋对接处连接电焊机的二次电源时，不慎触及到焊钳的裸露部分致使触电倒地。焊工赵某见此情景，立即拉开了民工管某手中握着的焊把钳，使管某脱离带电体，但由于管某中午喝过酒，加剧了心脏负担，送医院后经抢救无效死亡。
　　问题：
　　(1)请简要分析这起事故发生的原因。
　　(2)电焊机使用的安全控制要点有哪些?
　　8、在住宅楼的客厅内进行电气施工时，施工人员按照要求安装电源插座时(　　)。
　　A、面向插座的左侧应接零线(N)，右侧应接相线(L)，中间上方应接保护地线(PE)
　　B、面向插座的左侧应接相线(L)，右侧应接零线(N)，中间上方应接保护地线(PE)
　　C、面向插座的左侧应接零线(N)，右侧应接保护地线(PE)，中间上方应接相线(L)
　　D、面向插座的左侧应接保护地线(PE)，右侧应接相线(L)，中间上方应接零线(N)
　　9、重锤夯实地基施工结束后，应检查被夯地基的(　　)并进行承载力检验。
　　A、强度
　　B、刚度
　　C、变形
　　D、标高
　　10、混凝土预制构件专业企业二级资质标准包括(　　)。
　　A、构件产品年实际产量3000m3以上，或设备生产能力达4500m3，产品质量合格
　　B、企业没有混凝土专项试验室
　　C、企业注册资本金500万元以上，企业净资产600万元以上
　　D、企业近3年最高年工程结算收入800万元以上
　　E、企业设有混凝土专项试验室
　　答案
　　1、B
　　2、1)甲方案第5年末还款5000万元，以此为标准计算乙方案到第5年末的还款值，按等额年会终值公式：

　　故按甲方案还款最优。
　　2)不向别人推广使用收取费用，也是侵权。因为擅自使用别人的专利，而没有经专利权人授权，就是侵权，如专利权人追究，侵权人应赔偿。
　　3)业主拒付奖金不对，应按协议执行，承包商侵权不是侵犯业主权利，这不能作为拒付奖金的理由。
　　主观题答案仅供参考
　　3、C　　4、ABD　　5、A　　6、D
　　7、答：
　　(1)这起事故发生的原因是：
　　1)工人管某安全防护意识差，自我保护能力不强，没有穿戴绝缘鞋和手套，酒后作业使用漏电焊钳。
　　2)埋弧焊班长对作业工具的安全状况检查不认真，对工人管某的违章行为和使用漏电的电焊把钳子，没有采取措施。
　　3)对埋弧焊作业中存在的安全问题检查不及时，制度落实不力。
　　(2)电焊机使用的安全控制要点有：
　　1)电焊机安装完毕经验收合格后方可投入使用。
　　2)露天使用的电焊机应设置在地势较高、平整的地方，并有防雨措施。
　　3)电焊机的接零保护、漏电保护和二次侧空载降压保护等装置必须齐全、有效。
　　4)电焊机一次侧电源线应穿管保护，长度一般不应超过5m，焊把线长度一般不应超过30m并不应有接头，一、二次侧接线端柱外应有防护罩。
　　5)电焊机施焊现场10m范引内不得堆放易燃、易爆物品。
　　主观题答案谨供参考
　　8、A　　9、A　　10、CDE
　　1、某地区新建一座大型自来水厂，主要单位工程有沉淀池、过滤池、消毒池等，整个工程由S市政公司中标施工。其中沉淀池为无盖圆形池，直径40m，基础为现浇混凝土结构，厚500mm，该基础由四周向中心呈漏斗型，其高点顶面标高22.50m，低点顶面标高22.10m；池壁采用预制板拼装外缠绕预应力钢丝结构，强度等级为C40。沉淀池现况原地下水位标高26.50m。
　　问题：
　　1.为保证壁板缝施工质